Тендер - закупка хозяйственных товаров №290073042

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ТЗ_хоз.товары

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГАУЗ «РК БСМП им.В.В. Ангапова»

_______________ Б.А. Гомбоева

«____»____________ 2025 г.

Техническое задание на закупку хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Главная медсестра О.Е. Олзоева

1._проект_договора_поставка_товаров

ДОГОВОР № ______________

г. Улан-Удэ «___» ____________ 2024 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Гомбоевой Бадармы Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующий на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет Договора

• Поставщик обязуется поставить ___________(далее «Товар») согласно Спецификации Товаров, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2. Цена Договора, порядок и срок оплаты

Общая стоимость Товаров, поставляемых по настоящему Договору, составляет ____________ () рублей 00 копеек.

Все расходы Поставщика, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, погрузку страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выполнением обязательств по Договору включены Поставщиком в цену Договора.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика несет Поставщик. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней после получения Заказчиком полностью всего количества поставляемого по настоящему Договору Товара.

3. Место и срок поставки Товара

Место доставки Товара: самостоятельный вывоз со склада, находящегося в радиусе не более 15 км от местонахождения Заказчика.

Срок поставки: в течение 1 календарного дня со дня подписания договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Известить заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по электронной почте.

4.1.2. Поставить Товар Заказчику, произвести погрузку, разгрузку, подъем (спуск), доставку до места поставки Товара указанного в п.3.1. настоящего Договора собственным силами или с привлечением третьих лиц за свой счет.

4.1.3. Передать ТоварЗаказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.4. Передать Заказчику оригиналы товарных накладных или универсальных передаточных документов, подписанных Поставщиком, заверенные копии сертификатов\деклараций,регистрационных удостоверений Росздравнадзора,обязательных для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Устранять недостатки Товара в течение 10 (десяти) дней со дня заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара несет Поставщик.

4.1.6. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.

4.1.7. Безвозмездно предоставить одновременно с поставкой Товара инструмент для проведения операции.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в место доставки.

4.2.2. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору.

4.2.3. Требовать оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.4. Участвовать в приемке-передаче Товара.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств поДоговору.

4.3.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренныхДоговором.

4.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств поДоговору.

4.4.3. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора.

4.4.4. Осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

4.4.5. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет.

4.4.6. Отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков.

4.4.7. Привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

5. Гарантии качества Товара

5.1. Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков, обнаруженных в пределах гарантийного срока. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, (паспорта, сертификата и т.п.).

5.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Гарантии включают в себя исправление любых недостатков Товара, которые не вызваны неправильной эксплуатацией Товара. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства. Наличие недостатков, сроки их устранения или замены фиксируются Сторонами в двухстороннем акте выявленных недостатков.

При обнаружении факта поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан произвести замену Товара на качественный в течение 10(десяти) календарных дней с отнесением всех расходов по замене Товара на Поставщика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения исполнения обязательств либо инициировать процедуру расторжения Договора.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате Товара Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/100 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.4. Настоящий Договорможет быть досрочно расторгнутодной из Сторон, если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Договору.

7.5. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств по настоящему Договору Заказчик, после соблюдения претензионного порядка урегулирования спора, вправе по своему усмотрению:

- уменьшить оплату по Договору на сумму неустойки (пени, штрафа), подлежащую взысканию.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения.

При неполучении ответа на претензию, выставленную Заказчиком Поставщиком, в течение 20 дней с момента отправки, обязанность Заказчика о соблюдении претензионного порядка урегулирования спора считается исполненной.

8.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются на разрешение Арбитражного суда Республики Бурятия.

8.4. К отношениям сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

9. Изменение условий Договора

9.1.Любые изменения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подписанными обеими сторонами Договора с надлежащим оформлением полномочий, и подлежат регистрации в реестре Договоров.

9.2. Изменения к настоящему договору, по соглашению сторон, возможны в следующих случаях:

а) снижение цены договора без изменения объема закупаемых товаров, работ, услуг;

б) изменения не более чем на 10% (десять процентов) предусмотренного договором объема товаров, услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности
в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги;

в) в случае необходимости заключения дополнительного соглашения в связи с изменениями законодательства Российской Федерации при условии, что такие изменения делают невозможным дальнейшее исполнение договора, и (или) в связи с вступившим в законную силу судебным актом, и (или)
в связи с предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления;

г) в случае изменения в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на товары, работы, услуги, являющиеся предметом договора;

д) при исполнении договора (за исключением случаев, которые предусмотрены настоящим Положением) по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре;

е) при изменении существенных условий договора: сроки, условия поставки и платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение договора, ответственность сторон.

10. Срок действия Договора, порядок расторжения Договора

10.1. Настоящий Договора вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств до 31.12.2025 г. Истечение срока действия Договора не влечет прекращение гарантийных и денежных обязательств по Договору до полного исполнения Сторонами.

10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон,
по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора
от исполнения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. Заказчиком может быть принято решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в следующих случаях:

а) неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору;

б) документального подтвержденного факта предоставления поставщиком недостоверных сведений о себе и (или) своем соответствии установленным документацией требованиям при подаче заявки или при заключении договора;

в) по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;

г) в случае установления в ходе исполнения договора, поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении

закупки
и (или) документацией о закупке или товар, предлагаемый к поставке, не соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке, либо информация о предлагаемом к поставке товаре в заявке участника содержит недостоверную информацию.

10.4. Заказчик при расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика вправе предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

10.5. Существенным нарушением Договора является, в том числе, нарушение срока поставки Товара более чем на 10 (десять) календарных дней.

• Односторонний отказ поставщика от исполнения договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

11. Прочие условия

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.3. Приложения к настоящему Договору:

12. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными