Тендер - Поставка галита №289337050

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский крайМесто поставки (адрес):в соответствии с документацией закупки
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Приложение_№1_Техническое_задание

Приложение № 1 к извещению

Техническое задание

на поставку Галита минерального для нужд АО «Читаэнергосбыт»

Характеристика поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Количество товара: кратно одному полувагону 69 тонн

Цена договора включает расходы на упаковку, маркировку, доставку, а также расходы на страхование, уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора

Условия поставки: Поставка осуществляется одной партией, универсальным полувагоном в биг-бэгах, позволяющий произвести выгрузку сверху краном. Возможна досрочная поставка.

Место поставки: Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ст. Забайкальск Заб. Ж.Д. (ЕСР:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) с подачей на подъездные пути АО «Читаэнергосбыт» Ж.д. код грузополучателя: 6414.

Срок и условия оплаты поставки: Оплата, путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами акта поставленного товара.

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства: сведения об участнике закупки должны содержаться в едином реестре СМСП.

Приложение_№5_Форма_запроса_на_разъяснение

Приложение №5 к Извещению о закупке

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение_№6_Предоставление_национального_режима

Приложение №6 к Извещению о закупке

Предоставление национального режима при осуществлении закупок.

. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 раздела 2. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 раздела 2, положения настоящего приложения, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

2. Правительство Российской Федерации:

1) вправе с учетом положений раздела 3 принимать меры, устанавливающие:

а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения;

в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами;

2) определяет информацию и перечень документов, которые подтверждают страну происхождения товара для целей Федерального закона №223-ФЗ, в случае принятия мер, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела.

3. Принятие Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 раздела 2, допускается в случаях, при которых международным договором Российской Федерации предусматривается возможность непредоставления национального режима товару, происходящему из иностранного государства, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой зарегистрированным на территории иностранного государства лицом.

4. При осуществлении закупки товара:

1) если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 раздела 2 запрет закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку такого товара;

б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «б» пункта 1 раздела 2 ограничение закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

3) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «в» пункта 1 раздела 2 преимущество в отношении товара российского происхождения:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ и настоящим приложением Участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого Участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) в случае заключения договора с Участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего раздела, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего раздела;

в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

5. При осуществлении закупки работы, услуги:

1) если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 раздела 2 запрет закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «б» пункта 1 раздела 2 ограничение закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора с Участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям настоящего Положения, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

3) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «в» пункта 1 раздела 2 преимущество в отношении таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ и настоящим приложением Участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого Участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с Участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в оответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;

в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

6. Участник закупки в составе заявки должен предоставить сведения о наименовании страны происхождения поставляемого товара, если предмет закупки предполагает поставку товара: форма 2.

7. Непредставление в составе заявки сведений о стране происхождения поставляемого товара (работ, услуг) не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранного товара.

8. При выявлении факта указания Участником в составе заявки недостоверных сведений в отношении страны происхождения товара / наличия в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции, Заказчик:

а) при выявлении факта недостоверности сведений до принятия решения о результатах оценки и сопоставления заявок – производит оценку и сопоставление такой заявки как содержащей предложение о поставке иностранного товара / содержащей предложение о поставке российской продукции, но не включенной в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции;

б) при выявлении факта недостоверности сведений при исполнении Договора – привлекает такого Участника к ответственности (если такие условия предусмотрены Договором).

9. Отнесение Участника к российским или иностранным лицам осуществляется по адресу регистрации юридического лица и сведений о гражданстве физического лица на основании следующих документов:

а) выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

б) документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

10. Предоставление заявки с ценой за единицу продукции, превышающей размер начальной (максимальной) цены единицы такой продукции, установленный в п. 14 настоящего Приложения, при условии соответствия общей цены заявки установленному размеру начальной (максимальной) цены лота, не является основанием для отклонения такой заявки (за исключением случая заключения договора с фиксированными единичными расценками по каждой единице продукции, превышение которых не допускается).

11. В договоре указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке, представленной участником закупки с которым заключается договор.

12. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, не допускается замена страны происхождения товаров (работ, услуг), за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

13. В случае, если победитель закупки или Участник закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный документацией закупки (если такой срок предусмотрен документацией закупки), не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора (в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора), то победитель закупки или Участник закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с Участником закупки, заявке научастие в закупке которого присвоен второй номер. В случае уклонения Участника закупки, занявшего следующее место в итоговом ранжире после победителя закупки, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого Участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании закупки несостоявшейся.

Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в закупке и в документации закупки.

14. Начальная (максимальная) цена Договора / цена лота. Структура начальной (максимальной) цены.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№4_Основания_отклонения_заявки

Приложение № 4 к Извещению о закупке

Основания отклонения заявок на Участие в запросе котировок

Центральная Закупочная Комиссия не допускает заявку к участию в закупке в случае:

• непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике процедуры закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия в заявке Участника, если требования к предоставлению документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в извещении о закупке;
• если заявка (предложение) Участника не отвечает установленным в извещении о закупке требованиям к оформлению заявки, составу документов и сведений;
• несоответствия Участника процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), если таковые указаны в заявке Участника, а требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в извещении о закупке, установленным в извещении о закупке требованиям к Участникам;
• отсутствия обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в Извещении о закупке;
• несоответствия заявки на участие в закупке требованиям извещения о закупке, заявка содержит технические предложения, не соответствующие установленным в извещении о закупке требованиям; в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы продукции;
• если в заявке содержатся ложные (сфальсифицированные) сведения. При поступлении информации о том, что в заявке Участника содержится недостоверная информация, такая заявка может быть отклонена на любом этапе проведения процедуры закупки;
• наличие сведений об Участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом 223-ФЗ, в случае если такое требование было установлено извещением о закупке;
• в случае установления факта подачи одним Участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в закупке в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все заявки на участие в закупке такого Участника процедуры закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются
  и возвращаются такому Участнику.

Приложение_№3_Требования_к_составу_заявки

Приложение №3 к Извещению о закупке

Требования к составу Заявки участника запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (запрос котировок).

Заявка Участника запроса котировок должна содержать:

Описание поставляемой продукции (Техническое предложение) в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Извещению о закупке) и Проектом договора (Приложение 2 к Извещению о закупке) заполненное по форме 1;

Предложение о цене (ценовое предложение) Участника закупки, заполненное по форме 2;

Анкету участника – по форме 3а или по форме 3б;

Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям извещения о закупке:

наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если Участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо;

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если Участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

идентификационный номер налогоплательщика Участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если Участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени Участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

• индивидуальным предпринимателем, если Участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;
• лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если Участником такой закупки является юридическое лицо;

копии документов, подтверждающих соответствие Участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного абзацем 7 подпункта «и» настоящего пункта;

копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством РФ и для Участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке:

• реквизиты специального банковского счета Участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется Участником такой закупки путем внесения денежных средств;
• банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства Участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;

декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

• не проведение ликвидации Участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
• не приостановление деятельности Участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
• отсутствие у Участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;
• отсутствие у Участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
• отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства Участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях;
• соответствие Участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством РФ информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);
• обладание Участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;
• обладание Участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством РФ и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством РФ они передаются вместе с товаром;

наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства РФ, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ.

Декларация, предусмотренная подпунктом «и» пункта 1.4 части 1 настоящего Приложения, представляется в составе заявки Участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает Участнику конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства возможность включения в состав заявки и направления Заказчику информации и документов, указанных в пункте 1.4. части 1 настоящего Приложения, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке.

ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТНИКОМ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

начало формы

(форма 1)

Номер закупки в ЕИС: ___________________________________________________________

Наименование и адрес Участника__________________________________________________

Техническое предложение (описание поставляемой продукции)

Изучив Извещение о закупке и проект Договора, и принимая установленные в них требования и условия закупки, предлагаем заключить Договор на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Техническим заданием и Проектом договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Данная Заявка подается с пониманием того, что:

вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей данной заявки, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве Российской Федерации;

вы оставляете за собой право:

1) отклонить заявки с ценами, превышающими начальную (максимальную) цену договора (цену лота);

2) принять или отклонить любую заявку в соответствии с условиями извещения и документации о закупке;

_____________________ (Наименование Участника, при подаче заявки участником, на стороне которого выступают несколько лиц, указывается лидер и состав) при подаче настоящей оферты принимает на себя обязательства, связанные с подачей заявки на участие в закупке.

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящей заявки (Наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

- является полностью правоспособным;

- обладает необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также необходимыми трудовыми ресурсами;

- соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (только для физических лиц);

- не находится в процессе ликвидации, не имеет вступившего в силу решения арбитражного суда о признании (Наименование Участника) банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество (Наименование Участника), в части существенной для исполнения договора, не наложен арест, экономическая деятельность (Наименование Участника) не приостановлена.

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов (Наименование Участника), определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. (Наименование Участника) считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

конец формы

Инструкции по заполнению:

• • • В техническом предложении описываются все позиции технического задания. Техническое предложение будет служить основой для подготовки приложения к договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени заказчика и участника на подготовку договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор.

Предложение о цене договора (форма 2)

Предложение о цене договора

Номер закупки в ЕИС: _____________________________________________________________________________________________

Наименование и адрес участника: ___________________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

Анкета участника (форма 3а)

Анкета участника

- Посмотреть таблицу с даннымиАнкета участника (форма 3б)

Анкета участника

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№2_Проект_договора

ДОГОВОР № ______________

- Посмотреть таблицу с данными

Акционерное общество «Читаэнергосбыт» (далее – АО «Читаэнергосбыт»), в лице генерального директора Голикова Алексея Витальевича, действующего на основании Устава, далее именуемое Заказчик, с одной стороны и

_________________________, в лице ________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании ________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется осуществить поставку _________________________ (далее – Товар), в соответствии с условиями настоящего Договора, Спецификацией и Техническими требованиями (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Договора.

Поставщик обязуется передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Товар не заложен, не имеет иных обременений, а также не является предметом исков либо претензий со стороны третьих лиц, Поставщик обязан возместить Заказчику ущерб, связанный с покупкой такого Товара. Возмещение такого ущерба производится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления на электронную почту уполномоченного представителя Поставщика (пункт 2.4 настоящего Договора) копии вступившего в силу решения (постановления) соответствующего органа, подтверждающего факт изъятия или ареста Товара.

Качество Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, указанным в настоящем Договоре и приложениях к нему.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

Место поставки: Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ст. Забайкальск Заб. Ж.Д. (ЕСР:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) с подачей на подъездные пути АО «Читаэнергосбыт» Ж.д. код грузополучателя: 6414.

Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.

Условия поставки: Поставка осуществляется одной партией, универсальным полувагоном в биг-бэгах, позволяющий произвести выгрузку сверху краном. Возможна досрочная поставка.

Уполномоченным представителем Поставщика является __________________ (ФИО, должность, контактный номер телефона, адрес электронной почты).

Ответственным представителем со стороны Заказчика является: _______________________.

При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику одновременно с Товаром следующие надлежаще оформленные документы:

• товарно-транспортная накладная (новой формы);
• товарная накладная ТОРГ12 (и/или универсальный передаточный документ);
• счет;
• счет-фактура;
• копии сертификатов соответствия (паспортов завода-изготовителя).
• Датой поставки партии Товара считается дата подписания Заказчиком (его представителем) документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Договора, на соответствующую партию Товара. Если документацией предусмотрена единоразовая поставка, то датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком (его представителем) документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Договора, на весь объем поставленного Товара.
• Упаковка поставляемого Товара должна обеспечить его сохранность в пути до места назначения. Упаковка должна соответствовать действующим техническим требованиям и положениям законодательства РФ.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

При получении Товара от Поставщика (или перевозчика) Заказчик осуществляется проверку количества общих грузовых мест и целостность грузовой упаковки Товара без вскрытия такой упаковки и без пересчета индивидуальных (потребительских) упаковок Товара. По окончании такой проверки Заказчик подписывает транспортную накладную. В случае обнаружения повреждения грузовых мест, поставки грузовых мест с видимыми нарушениями упаковки (включая, но не ограничиваясь, наличие вмятин, порезов, следов влаги, признаков вскрытия грузового места) Заказчик вправе отказаться от приемки таких грузовых мест Товара и отправить такой Товар Поставщику тем же транспортным средством, которым такой Товар был доставлен. При этом, транспортные расходы в таком случае несет Поставщик.

Поставщик согласен с тем, что пересчет индивидуальных (потребительских) упаковок Товара внутри грузового места, проверка целостности и внешнего вида индивидуальных (потребительских) упаковок (без их вскрытия) производится Заказчиком в одностороннем порядке без вызова и участия представителя Поставщика (и перевозчика) в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня получения партии Товара и подписания транспортной накладной. По окончании такой проверки Заказчик подписывает товарную накладную по форме ТОРГ-12.

В случае если в ходе проверки, осуществляемой Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом, будут обнаружены расхождения по наименованию, количеству, ассортименту (недостача, излишек, пересортица) либо обнаружены повреждения индивидуальных (потребительских) упаковок Товара (вмятины, порезы, следы влаги и т.д.), Заказчик в одностороннем порядке без участия представителя Поставщика (и перевозчика) составляет Акт об обнаруженных расхождениях (по форме ТОРГ-2), делает в товарной накладной отметку о составлении Акта об обнаруженных расхождениях, извещает Поставщика по адресу электронной почты уполномоченного представителя Поставщика (пункт 2.4 настоящего Договора) о подписании товарной накладной ТОРГ-12 или о подписании товарной накладной ТОРГ-12 и Акта об обнаруженных расхождениях по форме ТОРГ-2. Поставщик признает полную юридическую силу таких односторонних Актов об обнаруженных расхождениях по форме ТОРГ-2 и зафиксированные в них расхождения, указанные Акты об обнаруженных расхождениях по форме ТОРГ-2 являются основанием для возврата Товара Поставщику, для проведения соответствующих взаиморасчетов между сторонами. При этом, транспортные расходы в таком случае несет Поставщик.

• Проверка наличия и целостности Товара внутри индивидуальной (потребительской) упаковки, комплектности Товара, а также соблюдение условий о комплекте осуществляется Заказчиком, но не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты поставки Товара Поставщиком. Поставщик согласен с тем, что такая проверка осуществляется без вызова и участия представителя Поставщика.
• Заказчик извещает Поставщика по электронной почте его уполномоченного представителя (пункт 2.4 настоящего Договора):
• о нарушении условий настоящего Договора в отношении количества, ассортимента, обнаруженных повреждениях грузовых мест Товара, индивидуальной тары (упаковки) Товара – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких нарушений;
• о повреждении Товара внутри индивидуальной (потребительской) упаковки, а также о нарушении условий о комплектности / комплекте – в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента обнаружения таких нарушений.

Извещение Заказчиком Поставщика в установленные настоящим пунктом порядке и сроки является надлежащим исполнением Заказчиком обязанности по извещению Поставщика о нарушении условий настоящего Договора в отношении количества, ассортимента, комплектности, тары и (или) упаковки Товара.

• В случае передачи Товара Заказчику в меньшем количестве, чем предусмотрено в соответствующей заявке, Заказчик вправе по своему выбору:
• потребовать передать недостающее количество Товара;
• отказаться полностью или частично от переданного Товара и от его оплаты;
• принять переданный Товар и отказаться от допоставки недостающего Товара.
• В случае передачи Товара в количестве, превышающем указанное в соответствующей заявке, Заказчик вправе:
• принять весь Товар, при этом дополнительно принятый Товар оплачивается по цене, указанной в настоящем Договоре;
• отказаться от части Товара, превышающую согласованное в заявке количество.
• В случае передачи некомплектного Товара или Товаров несоответствующего ассортимента Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
• вернуть Поставщику некомплектный Товар;
• потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;
• потребовать доукомплектования соответствующих единиц Товара.
• Требования Заказчика о передаче недостающего Товара, замене Товара, доукомплектовании Товара, а также вывоз Поставщиком Товара, от которого Заказчик отказался в соответствии с условиями настоящего Договора, а также вывоз Товара, по которому были составлены Акты об обнаружении расхождений по форме ТОРГ-2 направления на электронный адрес уполномоченного представителя Поставщика (пункт 2.4 настоящего Договора) извещения о составлении такого Акта об обнаружении расхождений по форме ТОРГ-2, должны быть исполнены Поставщиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента направления на электронный адрес уполномоченного представителя Поставщика (пункт 2.4 настоящего Договора) извещения о поставке Товара с нарушениями. Передача недостающего Товара, замена Товара, доукомплектование Товара, возврат Товара Поставщику осуществляется силами и за счет Поставщика. При этом, транспортные расходы в таком случае несет Поставщик.
• В случае отказа Заказчика от получения Товара (полностью или в части), а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему, он вправе принять такой Товар на ответственное хранение, о чем извещает уполномоченного представителя Поставщика по электронной почте (пункт 2.4 настоящего Договора). Непринятый Заказчиком Товар считается находящимся на ответственном хранении с даты получения Товара, указанной в транспортной накладной, если иные сроки не установлены настоящим Договором.

За ответственное хранение Товара Поставщик уплачивает Заказчику вознаграждение в размере:

• 30 (тридцать) рублей, включая НДС 20% за каждый квадратный метр, занятый Товаром, принятым на ответственное хранение, за каждый календарный день хранения. Площадь, занятая Товаром, принятым на ответственное хранение Заказчиком, определяется на основании Акта, составляемого Заказчиком в одностороннем порядке. Оплата ответственного хранения начинается с 10 (десятого) календарного дня принятия Товара на ответственное хранение;
• начиная с 31 (тридцать первого) календарного дня начала ответственного хранения Товара Заказчик вправе направить Товар на фактический адрес Поставщика, указанный в разделе 14 настоящего Договора, с отнесением на Поставщика расходов на возврат Товара или осуществить реализацию Товара, принятого на ответственное хранение, по своему усмотрению и на своих условиях. В случае отправки Товара на фактический адрес Поставщика, Поставщик обязан оплатить расходы Заказчика по возврату Товара на основании счета Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. В случае реализации Товара, принятого на ответственное хранение Заказчиком, Заказчик выплачивает вырученные денежные средства, полученные от реализации такого Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента реализации такого Товара, за вычетом своих расходов, связанных с реализацией такого Товара, его хранением, а также за вычетом штрафов, пеней, неустоек, предусмотренных настоящим Договором.
• Во всех случаях, когда в соответствии с настоящим Договором Заказчик вправе отказаться от всего или части поставленного Товара, Заказчик вправе отправить Товар или его соответствующую часть в адрес Поставщика тем же транспортным средством, которым он прибыл. При этом расходы по обратной доставке и урегулирование всех отношений с транспортной компанией и/или экспедитором возлагаются на Поставщика.
• Во всех случаях, предусмотренных настоящим Договором, а также Логистическими требованиями Заказчика, в случае обнаружения расхождений по количеству и ассортименту, а также обнаружения иных несоответствий в счетах-фактурах, товарных (товарно-транспортных накладных), в том числе в случае несоответствия цен, указанных в накладных и в соответствующих заявках, Поставщик обязуется передать Заказчику исправленные комплекты документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Договора (соответствующих фактически принятому Товару) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком извещения уполномоченному представителю Поставщика по адресу электронной почты (пункт 2.4 настоящего Договора) о необходимости такой замены.

В случае непредоставления исправленных документов в указанный срок, срок оплаты такого Товара исчисляется с даты предоставления комплекта исправленных документов. Дата получения комплекта исправленных документов, определяется по дате подписания акта приема-передачи указанных документов, составляемого и подписываемого Сторонами в произвольной форме.

• В случае отсутствия необходимых сопроводительных документов на Товар Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара как полностью, так и частично. В случае приемки Заказчиком Товара, без сопроводительных документов, Поставщик обязан передать Заказчику комплект сопроводительных документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Товара Заказчику. Товар, принятый Заказчиком без сопроводительных документов находиться на ответственном хранении у Заказчика до даты получения полного комплекта сопроводительных документов и считается не поставленным.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

Поставляемые Поставщиком Товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, должны соответствовать обязательным требованиям (ГОСТ, СНиП, технические регламенты и т.д.), применяемым в Российской Федерации в отношении таких Товаров, техническим характеристикам и параметрам, установленным изготовителем в соответствующей документации на Товар, а также обычно предъявляемым к таким Товарам требованиям.

В случае обнаружения в поставленном Товаре недостатков, в том числе в процессе использования, Заказчик извещает об этом уполномоченного представителя Поставщика по электронной почте (пункт 2.4 настоящего Договора) и вправе по своему выбору потребовать:

соразмерного уменьшения цены Товара;

возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

безвозмездного устранения недостатков Товара;

замены на качественные Товары того же ассортимента;

вместо предъявления требований, указанных в пунктах 4.2.1 – 4.2.4 настоящего Договора, Заказчик вправе вернуть Товар, в котором обнаружены недостатки, Поставщику и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

Требования, указанные в пунктах 4.2.1-4.2.5 настоящего Договора, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения извещения от Заказчика.

Поставщик обязан принять и вывезти некачественный Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента извещения Поставщика Заказчиком, с места нахождения такого Товара, указанного в соответствующем извещении, своими силами и за свой счет. С момента получения извещения Поставщиком, такой Товар считается находящимся на ответственном хранении у Заказчика.

Требования, связанные с недостатками Товара, предъявляются Поставщику, если эти недостатки обнаружены в течение Гарантийного срока или иного срока, определенного законодательством РФ, в том числе законодательством о защите прав потребителей.

Стороны пришли к соглашению, что при обнаружении недостатков Товара, Поставщик обязуется удовлетворить требования Заказчика, предусмотренные пунктами 4.2.1-4.2.5 настоящего Договора, без проведения проверки качества и экспертизы такого Товара.

Стороны пришли к соглашению, что при возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков Товара или причин их возникновения любой из сторон может быть назначена экспертиза. Назначение экспертизы является самостоятельным решением Стороны, принимающей такое решение, не является обязательным для подтверждения выявленных недостатков Товара и не является препятствием для удовлетворения требований Заказчика, предусмотренных пунктами 4.2.1-4.2.5 настоящего Договора.

Под экспертизой понимается получение экспертного заключения в любой независимой экспертной организации. При этом в случае назначения экспертизы Поставщиком, экспертная организация, сроки проведения экспертизы и ее стоимость предварительно должны быть согласованы с Заказчиком.

Расходы по экспертизе несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну. Если результаты экспертизы окажутся в пользу оплатившей ее стороны, другая сторона возмещает расходы на экспертизу Стороне, в пользу которой результаты экспертизы, в том числе и в случае назначения экспертизы по соглашению Сторон. Все платежи в соответствии с настоящим пунктом подлежат оплате соответствующей обязанной Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления счета другой Стороной.

• Заказчик вправе самостоятельно предоставить Поставщику в качестве доказательств возникновения обязательств, связанных с обнаружением в Товаре недостатков, копию любого из следующих документов: вступившее в силу решение суда (в том числе мирового судьи, арбитражного суда, третейского суда, суда общей юрисдикции), содержащее выводы о наличии в Товаре недостатков; содержащие соответствующие выводы заключения независимых экспертных организаций, экспертных учреждений при органах юстиции, внутренних дел иных специализированных государственных экспертных учреждений, специализированных организаций при Торгово-промышленной палате Российской Федерации; заключения (акты) и иные документы, выданные авторизованным сервисным центром.

Поставщик, безусловно признает любой из указанных в настоящем пункте документов в качестве бесспорного, достаточного и надлежащего доказательства возникновения обязательств, связанных с обнаружением в Товаре недостатков, не требующих дополнительного подтверждения (в этом случае экспертиза, предусмотренная пунктом 4.7 настоящего Договора, не проводится, а случае ее проведения Поставщиком, стоимость такой экспертизы возмещению Заказчиком не подлежит независимо от ее результатов).

При наличии у Заказчика любого из указанных документов Поставщик принимает решение об удовлетворении требований Заказчика, предусмотренных пунктами 4.2.1-4.2.5 настоящего Договора. В этом случае Товар подлежит возврату Поставщику только на основании его письменного требования после удовлетворения соответствующего требования Заказчика (за исключением требования об устранении недостатков Товара).

• Поставщик соглашается и признает, что документом, подтверждающим, что Товар, в котором обнаружен недостаток, был поставлен Заказчику Поставщиком, является копия товарной накладной Торг-12, содержащей наименование такого Товара. Иных документов и доказательств, содержащих дополнительную идентификацию Товара, не требуется.
• В том случае, если количество Товара определенного наименования, в котором обнаружены недостатки, в том числе в течение Гарантийного срока, превысит 5 (пять) процентов от общего количества поставленного Товара данного наименования, Заказчик вправе вернуть Поставщику весь поставленный Товар данного наименования, а Поставщик обязуется своими силами и за свой счет забрать такой Товар со склада Заказчика, а также вернуть уплаченную за такой Товар денежную сумму в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего требования.
• Транспортировка возвращаемого Товара до Поставщика и расходы, связанные с обратной доставкой Товара, несет Поставщик.
• Одновременно с поставкой Товара Поставщик обязуется передать Заказчику по каждому наименованию Товара документацию об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью Поставщика с указанием его места нахождения (адреса) и телефона.

По запросу Заказчика, Поставщик обязуется не позднее двух рабочих дней предоставить в распоряжение Заказчика, в частности, путем электронного сообщения на адрес уполномоченного представителя Поставщика (пункт 2.4 настоящего Договора), отсканированные копии документов, подтверждающих качество Товара (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, отказных писем, иных подобных документов, установленных действующими требованиями).

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА

Качество и безопасность поставляемого Товара, технические и функциональные характеристики должны соответствовать требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации на данный вид Товара. Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и другими документами на русском языке, подтверждающими качество и безопасность.

Поставляемый в соответствии с настоящим Договором Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении и у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен быть поставлен Заказчику в соответствии с условиями спецификации и обеспечивать его сохранность при обычных условиях перевозки и хранения.

Поставляемый Товар должен обеспечивать безопасность его использования, не должен содержать вредных для здоровья веществ, за исключением вредных веществ, содержание которых является нормальным для данного вида Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, а также соответствие качества поставленного Товара всем действующим стандартам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации в течение гарантийного срока, установленного производителем, но не менее 24 месяцев с с момента получения Товара Заказчиком.

Остаточный срок хранения Товара, на момент поставки, определяется ГОСТ, ТУ, указанными в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

На Товар предоставляется гарантия, установленная изготовителем.

Если в течение гарантийного срока (периода гарантийной эксплуатации) выявится, что Товар, при условии его нормальной эксплуатации (в соответствии с инструкцией изготовителя) будет иметь недостатки и/или дефекты, то Заказчик и/или представитель Заказчика совместно с Поставщиком и/или представителем Поставщика составят Акт обнаружения и устранения недостатков и/или дефектов (рекламационный акт), в котором фиксируется наличие и состав недостатка и/или дефекта, дата его обнаружения и срок (дата) его устранения. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки и/или дефекты за свой счет и в срок – не более 45 (сорока пяти) дней путем исправления либо замены дефектных частей Товара.

Гарантийный срок на Товар продлевается на время устранения недостатков, в случае замены Товара, на новый гарантийный срок исчисляется заново.

В случае, если Поставщик откажется от составления или подписания рекламационного акта, при условии его надлежащего уведомления, Заказчик и/или представитель Заказчика, делает об этом отметку в рекламационном акте и подписывает его в одностороннем порядке. Рекламационный акт, подписанный Заказчиком и/или представителем Заказчика в одностороннем порядке, является обязательным для исполнения Поставщиком. Документом по фиксированию обнаруженного недостатка и/или дефекта и его характера может также являться акт экспертизы уполномоченной экспертной организации, который является обязательным для исполнения Поставщиком.

Расходы, связанные с осуществлением гарантийных обязательств, в том числе транспортные расходы до места нахождения Товара, проживание специалистов, их питание и прочие расходы несет Поставщик.

В случае, если на Товар устанавливается срок хранения/срок годности на момент поставки он должен составлять не менее 70% от срока хранения/срока годности, установленного производителем Товара.

СТОИМОСТЬ ТОВАРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена настоящего Договора составляет _____________ руб. (___________________________), в том числе НДС (без НДС) ___% – _______ руб. (_________________), в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) и подлежит оплате в строгом соответствии с данными товарно-транспортных накладных.

В случае если настоящий Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного, занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая оплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Договора.

Цена за единицу поставляемого Товара является твердой и не может изменяться по настоящему Договору. Объем поставляемого Товара по настоящему Договору может изменяться Заказчиком как в большую, так и в меньшую сторону, а также в случае, предусмотренном пунктом 12.2 настоящего Договора. Заказчик оставляет за собой право выбрать необходимое ему количество товара вне зависимости от объема, предусмотренного настоящим Договором.

Оплата по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету, только после фактической поставки Товара, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

Авансирование настоящим Договором не предусмотрено.

Основанием для оплаты являются акт приёма-передачи Товара, товарная накладная ТОРГ12 (или универсальный передаточный документ), подписанные Заказчиком, счет, счет-фактура.

Заказчик производит оплату счёта Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней, с момента приемки Товара без замечаний Заказчика. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата принятия банком платежного поручения Заказчика о перечислении денежных средств на расчетный счет Поставщика.

В случае изменения банковских реквизитов, Поставщик обязан незамедлительно, в письменной форме, сообщить Заказчику новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по настоящему Договору, возлагаются на Поставщика.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, Поставщик обязан уплатить штраф в виде фиксированной суммы, в размере 10 процентов цены настоящего Договора, что составляет ______________ руб. (___________________).

За каждый факт непредоставления вместе с Товаром оригиналов документов, отраженных в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего Договора, Поставщик обязан уплатить штраф в виде фиксированной суммы, в размере 3 000,00 руб. (три тысячи рублей 00 копеек). При этом, данный факт не освобождает Поставщика от обязанности представить Заказчику указанные документы в срок – 10 (десять) календарных дней со дня поставки. В случае, если указанное нарушение длится более 10 календарных дней, пеня начисляется в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Договора, но не дольше, чем за 15 (пятнадцать) дней со дня истечения 10-ти (десять) дневного срока, указанного выше, в противном случае Поставщик обязан уплатить штраф, предусмотренный пунктом 7.2 настоящего Договора (в случае, если настоящим Договором предусмотрена поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты применяется штраф, предусмотренный пунктом 7.5 настоящего Договора).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, в размере двух трехсотых действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Поставщиком.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Заказчиком.

• Заказчик имеет право уменьшить размер оплаты Товара на начисленный Поставщику на размер штрафа и (или) неустойки, после направления Поставщику соответствующего уведомления.
• Споры, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров.
• Возникновение задолженности у Заказчика перед Поставщиком по настоящему Договору и любым иным договорам с Поставщиком, не является основанием для прекращения поставки Товара или ухудшения его качества. Прекращение поставки или ухудшение качества поставляемого Товара в таком случае является основанием для одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Заказчиком. Возникновение задолженности не относится к фактам ненадлежащего исполнения обязательств Заказчиком.
• В случае невозможности достигнуть согласия, спор в установленном законом порядке, передаётся на рассмотрение Арбитражного суда Забайкальского края.
• Соблюдение претензионного порядка до обращения в Арбитражный суд является обязательным.
• Срок рассмотрения претензии не может превышать 15 календарных дней с даты её получения.
• Поставщик согласен, что Заказчик может установить срок для рассмотрения претензии в одностороннем порядке, указав на это в тексте претензии. В случае, если такой срок не устанавливается, применяется общий срок, предусмотренный пунктом 7.11 настоящего Договора.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Заказчик вправе в любое время до окончания поставки Товара отказаться от исполнения настоящего Договора.

Настоящий Договор расторгается на основании:

• письменного соглашения Сторон;
• вынесенного в установленном порядке решения судебного органа;
• одностороннего отказа от исполнения Договора по основаниям, указанным в настоящем Договоре.
• Настоящий Договор расторгается Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:
• задержки Поставщиком начала исполнения настоящего Договора более чем на 10 рабочих дней по причинам, независящим от Заказчика;
• неоднократное (два и более раза) нарушение Поставщиком сроков исполнения настоящего Договора, влекущего увеличение срока исполнения настоящего Договора более чем на 30 рабочих дней;
• неоднократное (два и более раза) несоблюдение Поставщиком требований по качеству поставленного Товара;
• несоблюдение Поставщиком требований, изложенных в Техническом задании;
• установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком в составе заявки на участие в закупке, по результатам которой заключен настоящий Договор;
• установление факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;
• установление факта приостановления деятельности Поставщика.
• Поставщик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке:
• в случае необоснованного и неоднократного (два и более раза) отказа Заказчика от приемки поставленного Товара (партии поставленного Товара в случае, если это предусмотрено настоящим Договором);
• в случае неоднократного (два и более раз) нарушения сроков оплаты поставленного Товара (партии поставленного Товара в случае, если это предусмотрено настоящим Договором).
• В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора, с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора все обязательства Сторон по настоящему Договору прекращаются за исключением обязательств Поставщика, связанных с гарантийным обслуживанием поставленного Товара, а также с уплатой штрафов, пеней, неустоек.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору вследствие событий чрезвычайного характера, которые ни одна из Сторон не в состоянии ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия: землетрясения, наводнения, цунами, ураганы, природные электрические разряды (молнии) и так далее; акты государственной власти: вступившие в законную силу запрещающие или ограничивающие хозяйственную деятельность нормативные акты органов государственной власти, государственного контроля и управления, включая таможенные, налоговые, правоохранительные органы или любые действия данных органов, которые препятствуют исполнению сторонами условий настоящего Договора или временно препятствуют такому исполнению.

Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней информировать другую сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме и сообщить возможный срок исполнения обязательств по настоящему Договору.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на срок действия таких обстоятельств и их последствий.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора.

Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Заказчика, независимо от причины прекращения действия настоящего Договора.

Поставщик не несет ответственности в случае передачи им информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации, если он предварительно уведомляет Заказчика об обращении за информацией соответствующих государственных органов.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных целей, в том числе не совершают действия квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иным подобным нормам.

В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной (Опровергающая Сторона), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях, Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной.

В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в редакции настоящего Договора, действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Настоящий Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения.

Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных подобных норм.

НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

Поставщик гарантирует, что:

• зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
• его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
• располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;
• располагает лицензиями, необходимыми для осуществления, деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору;
• ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
• ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
• не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
• своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
• отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику (в случае применения общей системы налогообложения);
• лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета- фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности,
• Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 11.1 настоящего Договора, и это повлечет:
• предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или);
• предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика Товар, являющийся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов.

Поставщик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких, нарушений.

• Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 11.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2025 г., а в части оплаты и гарантийных обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

В случае, если на момент окончания срока действия настоящего Договора объем фактически поставленного Товара оказался меньше объема, указанного в спецификации, настоящий Договор считается исполненным в соответствии с фактическим объемом поставленного Товара. Если на момент окончания срока действия договора стоимость фактически поставленного Товара меньше суммы внесенной предоплаты, Поставщик обязан возвратить Заказчику полученную разницу в течении трех рабочих дней со дня окончания срока действия Договора, путем ее перечисления на расчетный счет Заказчика. Дальнейшее исполнение ранее поданных заявок прекращается. При невыполнении Поставщиком обязанности по возврату указанной разницы, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 5 % от невозвращенной суммы за каждый день просрочки платежа.

Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора, с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора все обязательства Сторон по настоящему Договору прекращаются за исключением обязательств Поставщика, связанных с гарантийным обслуживанием поставленного Товара, а также с уплатой штрафов, пеней, неустоек.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Все изменения и дополнения к Договору будут иметь юридическую силу при условии, что они будут совершены в письменной форме

Заключение Сторонами соглашений, изменяющих и/или дополняющих настоящий Договор, может осуществляться Сторонами путем обмена документами посредством факсимильной связи или электронной почты, с последующим досылом оригиналов.

Уведомления и извещения, подлежащие передаче одной из Сторон другой Стороне, передаются путем направления по электронной почте ответственным (уполномоченным) представителям Сторон, указанным в пунктах 2.4 и 2.5 настоящего Договора.

Уведомления и извещения, способ передачи которых не установлен настоящим Договором, а также иные документы, подлежащие передаче одной Стороной другой Стороне, могут быть переданы путем их вручения под расписку, посредством направления телеграммы или почтового отправления (по адресам Сторон, указанным в разделе 10 настоящего Договора).

Если к окончанию срока действия Договора его согласованные величины не соответствуют цене или объемам фактически поставленного Товара, Стороны обязаны урегулировать это несоответствие путем заключения дополнительного соглашения.

Страна происхождения Товара в обязательном порядке указывается в актах поставки Товара (УПД, ТТН, счета-фактуры и т.д.) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Закрывающие документы по Договору (УПД, ТТН, счета-фактуры и т.д.) должны соответствовать информации, содержащейся в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

С момента вступления в силу настоящего Договора все предшествующие переговоры, предварительная переписка и соглашения по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, теряют силу.

Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и находится в одном экземпляре у каждой из Сторон. Допускается заключение настоящего Договора в форме электронного документа, подписанного сторонами с использованием ЭЦП.

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Спецификация.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору №______ от «___» _______20__ г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к техническим характеристикам товара:

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________/__________/

М.П.