Тендер - Поставка полиамида №278854447

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦД.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть47 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Кавказский федеральный округ, Ставропольский крайМесто поставки (адрес):Ставропольский край
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 26.08.2024 по 26.08.2024Место предоставления документации:Закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)Порядок предоставления документации:Закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_ЕП-45_Поставка_полиамида

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)

Позиция в плане закупки № 45

- Посмотреть таблицу с даннымиАО «ВЭЛАН» УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

____________ П.В. Хабаров

_______ __________ ________

(дата)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)

на Поставка полиамида

г. Зеленокумск

2024 г

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)

Общие положения

1.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается неконкурентный способ закупок, при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).

1.2. Виды закупок, при которых осуществляется заключение договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), определены в пункте 12.4 Положения о закупке, утвержденному Заказчиком и размещенному в единой информационной системе в сфере закупок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

1.3. Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) должен отвечать требованиям, установленным в Информационной карте документации.

1.4. Решение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) принимает Заказчик на основании внутреннего порядка, установленного Заказчиком, и в соответствии с требованиями Положения о закупке.

1.5. При проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик размещает извещение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), документацию о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и проект договора в единой информационной системе в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

1.6. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) носят уведомительный характер. Проект договора является неотъемлемой частью извещения и документации о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

1.7. Извещение, документация о закупке у единственного поставщика, проект договора размещаются в единой информационной системе и на Официальном сайте Заказчика до заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

2. Порядок заключения договора с единственным поставщиком

(исполнителем, подрядчиком)

2.1. Договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заключается в следующем порядке.

2.1.1. Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с согласованными сторонами условиями.

2.1.3. Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью (при наличии) два экземпляра проекта договора не позднее чем через пять рабочих дней со дня его получения от Заказчика.

2.1.4. Заказчик возвращает поставщику (исполнителю, подрядчику) подписанный и заверенный печатью (при наличии) один экземпляр договора не позднее чем через пять рабочих дней со дня его получения.

2.1.5. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) Заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в единой информационной системе в реестр договоров.

2.1.6. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. Правила и порядок ведения реестра договоров устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2.1.7. В реестр договоров не вносятся сведения и не размещаются документы, которые в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в единой информационной системе.

2.1.8. В случае если Заказчиком в Информационной карте документации было установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соответствующего обеспечения исполнения договора.

2.2. При заключении и исполнении договора допускается изменение его условий в порядке, установленном Положением о закупке, с учётом норм Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами.

2.3. При исполнении договора, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), допускается:

2.3.1. Уменьшение цены договора на поставку Продукции (товаров, работ, услуг) без изменения объёма Продукции.

2.3.2. Увеличение объема поставляемой Продукции не более чем на 50 процентов от первоначального объема такой Продукции, указанного при заключении договора. Заказчик вправе увеличить цену договора пропорционально увеличению объёма поставляемой Продукции.

2.3.3. Уменьшение объема поставляемой Продукции. При этом Заказчик обязан уменьшить цену договора соответственно уменьшаемому объему поставляемой Продукции.

2.3.4. Допускается поставка Продукции качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Продукции, указанной в договоре.

2.4. В договор включается обязательное условие об ответственности Поставщика (подрядчика, исполнителя) и Заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, а также условие об ответственности Поставщика (подрядчика, исполнителя) и Заказчика за просрочку исполнения обязательств по договору.

2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных договором, виновная сторона выплачивает другой стороне штраф, в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования. Размер такого штрафа устанавливается в договоре.

2.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает другой стороне неустойку (пеню), в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в договоре. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

2.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику неустойку (пеню), в случае получения от Заказчика соответствующего письменного требования. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в договоре. Поставщик (подрядчик, исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

3. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств

3.1. Заказчик вправе установить в Информационной карте документации требование к обеспечению исполнения договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в форме безотзывной (независимой) банковской гарантии, выданной банком или иным кредитным учреждением, или передачи Заказчику в залог денежных средств.

3.2. Срок обеспечения исполнения договора должен быть не менее, чем срок исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением гарантийных обязательств, если иное не предусмотрено в Информационной карте документации.

3.3. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцати процентов от начальной (максимальной) цены договора или в случае выдачи аванса - размер аванса.

3.4. Способ обеспечения исполнения договора, размер обеспечения исполнения договора и срок действия такого обеспечения определяются Заказчиком в Информационной карте документации.

3.5. Обеспечение исполнения договора представляется единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до момента заключения договора, если иное не установлено в Информационной карте документации.

3.6. В Информационной карте документации Заказчик вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

3.7. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных обязательств по договору (акта приема-передачи Продукции, акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.), в случае если это установлено в Информационной карте документации.

3.8.Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, может предоставляться в форме безотзывной (независимой) банковской гарантии, выданной банком или иным кредитным учреждением, или передачи Заказчику в залог денежных средств.

3.9. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, не может превышать тридцати процентов от начальной (максимальной) цены договора.

3.10. Срок обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, должен быть не менее срока исполнения таких гарантийных обязательств, предусмотренных договором, если иное не предусмотрено Информационной карте документации.

3.11. Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, размер такого обеспечения и срок его предоставления определяются Заказчиком в Информационной карте документации.

4. Информационная карта

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_ЕП-45

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ № ЕП-45

г. Зеленокумск "____" ____________20___г.

Акционерное общество «Взрывозащищённые электрические аппараты низковольтные» (АО «ВЭЛАН»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Хабарова Павла Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО НПП «Альтаир», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Кистрина Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Положением о закупке АО «ВЭЛАН», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется в обусловленные настоящим Договором сроки поставить (передать в собственность) Заказчику полиамида ПА-610-Л (далее - Товар) с периодичностью согласно п. 4.3 настоящего Договора, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного Товара на условиях настоящего Договора.

1.2. Наименование Товара по видам, моделям и иным признакам, количество, цена Товара, требования к комплектности, характеристикам Товара, данные об изготовителе, стране происхождения Товара приведены в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

• Поставщик обязан:

2.1.1. Поставщик обязан поставить Товар, по ассортименту, количеству и качеству продукции, указанных в заявках Заказчика, согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), доставить его в пункт назначения, в срок и по времени, определенному в пп. 4.1.3, 4.1.4 настоящего Договора. Уведомить Заказчика о готовности доставить Товар не менее чем за один рабочий день до срока поставки.

2.1.2.Поставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

2.1.3. Обеспечить сохранность Товара при транспортировке к месту поставки и погрузо-разгрузочных работах.

2.1.4. Поставщик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля над поставкой Товара по Договору и согласования организационных вопросов.

2.1.5. Обеспечить передачу Заказчику Товара, документации на него, без нарушения личных неимущественных и исключительных имущественных прав третьих лиц. В случае предъявления к Заказчику со стороны третьих лиц претензий (исков), связанных с нарушением их авторских и/или исключительных прав, Поставщик обязуется урегулировать такие претензии за свой счет, а также возместить Заказчику убытки.

2.1.6. Одновременно с поставляемым Товаром передать Заказчику документы на Товар, в том числе документы, подтверждающие качество поставленного Товара:

а) УПД – 1 (один) подлинный экземпляр, оформленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст.168, ст.169 НК РФ) с подписью уполномоченного лица Поставщика. С УПД предоставить Заказчику заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика копии приказов, иных распорядительных документов Поставщика либо доверенностей, подтверждающих наличие у лиц, подписавших УПД, полномочий на его подписание. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших УПД, предоставляются однократно одновременно с первым УПД. При подписании УПД иным лицом, а также по истечении полномочий лиц, подписывающих очередной УПД, документы на которых были предоставлены одновременно с первым УПД, предоставить Заказчику действующие документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих УПД;

б) отгрузочные документы (железнодорожные накладные, железнодорожные квитанции о приеме Товара к перевозке, транспортные накладные и др.) - 1 (один) подлинный экземпляр, товарно-транспортную накладную, (в случае, если доставка Товара осуществлялась автомобильным транспортом);

в) документы подтверждающие качество Товара:

- на Товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия - заверенные держателем документа копии сертификатов систем обязательной сертификации или деклараций о соответствии;

- на Товар, не подлежащий обязательному подтверждению соответствия, но соответствие, которой может быть подтверждено сертификатами существующих систем добровольной сертификации - заверенные держателем документа копии сертификатов существующих систем добровольной сертификации;

- техническую документацию (паспорта), инструкции по эксплуатации (на русском языке), гарантийные талоны;

г) сертификат о происхождении в случае поставки Товара, произведенного за пределами Российской Федерации;

2.1.7. Осуществить поставку Товара с соблюдением требований, установленных в разделе 4 настоящего Договора;

2.1.8. Обеспечить соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

2.1.9. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара, а также, в течение гарантийного срока на условиях настоящего Договора.

2.1.10. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.

2.1.11. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества.

2.1.12. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

2.1.13. При получении от Заказчика претензионного письма об уплате неустойки (штрафа, пени) в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения такого письма (требования) уплатить неустойку, либо дать мотивированный отказ в удовлетворении претензии.

2.1.14. В случае установления по результатам экспертизы факта нарушения условий настоящего Договора, и (или) поставки Товара ненадлежащего качества, компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

2.1.15. В случае, если Заказчику в связи с Товаром Поставщика третьими лицами будут предъявлены какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении их интеллектуальных прав, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и возместить все убытки, понесенные Заказчиком.

2.1.16. Предоставлять Заказчику акт сверки по настоящему Договору в срок не позднее пяти рабочих дней по истечении каждого квартала.

• Поставщик вправе:

2.2.1. Требовать своевременного приема Заказчиком Товара по Договору на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п. 2.1.6 настоящего Договора.

2.2.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

2.2.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

2.2.4. Самостоятельно определять способы доставки и разгрузки Товара.

2.2.5. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Договора.

2.2.6. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора.

2.2.7. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

2.2.8. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Договора. В месте поставки Товара, указанного в п. 4.1 настоящего Договора, все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществлять собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет.

2.3.2. Сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

2.3.3. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля над поставкой Товара по Договору и согласования организационных вопросов.

2.3.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в п. 2.1.10, п. 2.1.11 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков поставки принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и в течение 5 (пяти) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Договору.

2.3.5. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

2.3.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Требовать поставки Товара, полностью отвечающего характеристикам, указанным в Спецификации (приложение № 1) к Договору.

2.4.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 2.1.6 Договора.

2.4.3. В случае просрочки поставки, замены, устранения недостатков, доукомплектования или допоставки Товара более чем на 20 (двадцать) рабочих дней сверх срока, указанного в п. 4.1.3 настоящего Договора, такой товар считается не поставленным и Заказчик вправе руководствуясь статьей 511 ГК РФ отказаться от такого товара, уведомив Поставщика, и в соответствии со ст. 520 ГК РФ, имеет право приобрести не поставленный по спецификации Товар у других лиц, с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение.

2.4.4. Запрашивать в письменной форме у Поставщика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

2.4.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

2.4.6. В случае несвоевременного устранения нарушений и несвоевременного направления исправленных и/или недостающих документов Заказчик вправе перенести срок оплаты Товара на количество дней просрочки. Ответственность за несвоевременную оплату Заказчик в данном случае не несет, а Поставщик не вправе требовать от Покупателя уплаты штрафных санкций за нарушение сроков оплаты Товара, когда это вызвано обстоятельствами, указанными в настоящем пункте Договора.

2.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:

а) недостатки Товара являются существенными, и Поставщик, получивший уведомление от Заказчика о недостатках, в течение 10 (десяти) рабочих дней не предоставил взамен Товар надлежащего качества (п.2 ст. 475, п. 1 ст. 523 ГК РФ);

б) недостаток Товара не может быть устранен в приемлемый для Заказчика срок (п. 2 ст. 523 ГК РФ);

в) Поставщик неоднократно нарушил сроки поставки Товара (п. 2 ст. 523 ГК РФ);

г) В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

д) Товар поставлен с нарушением требований к комплектности, ассортименту. Исключение - случай, когда Поставщик, получивший соответствующее уведомление от Заказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней доукомплектует товары либо заменит их комплектными товарами (п. 2 ст. 480, п. 1 ст. 519 ГК РФ);

е) Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней не передал документы или принадлежности, относящиеся к Товару (п. 5 ст. 454, ст. 464 ГК РФ).

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

2.4.9. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Договора в случаях, установленных настоящим Договором.

2.4.10. При приемке Товара Заказчик вправе провести экспертизу для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

2.4.11. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

2.4.12. Требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени), направив Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты, в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения претензионного письма, неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или условиями Договора.

2.4.13. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию:

- направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или условиями Договора;

- либо произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.4.14. Если в период Гарантийного срока будут выявлены недостатки Товара, либо они будут проявляться вновь после их устранения, Заказчик вправе потребовать от Поставщика:

- их безвозмездного устранения;

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- замены некачественного Товара товаром, соответствующим Договору. При этом все расходы, связанные с заменой товара, производятся за счет Поставщика и Заказчиком не компенсируются;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара или приобретение нового Товара, соответствующего Договору;

- возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

2.4.15. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

3.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость настоящего Договора (далее - цена Договора) составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей, (Пятьсот девяносто пять тысяч.) в том числе НДС 20% 99166,67 рублей, (Девяносто девять тысяч сто шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек).

3.2. Расчеты производятся в российских рублях.

3.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.4. В цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар, упаковку, маркировку, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места назначения, затраты по хранению, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и другие сопутствующие расходы.

3.5. Расчеты Заказчика с Поставщиком по Договору осуществляются за счет собственных средств Заказчика.

3.6. Оплата: по настоящему договору производится в порядке 50 % предоплаты цены договора по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Оплата осуществляется на основании счета на оплату, предоставленного Поставщиком, в течение 7 дней от даты представления счета. Оставшаяся сумма в размере 50 % цены договора подлежит оплате после поставки Товара, в течение 7 дней со дня подписания обеими Сторонами документов о приемке Товара на основании выставленного счета и подписанной Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД), предоставленного Поставщиком.

3.7. Моментом исполнения обязательств по оплате является дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

3.8. Не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня поставки товара Поставщик обязан выставить и передать Заказчику оригинал счет-фактуры (при наличии), оформленный в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса РФ либо направить в адрес Заказчика заказным письмом счет-фактуру, предварительно выслав ее сканированный вариант по электронной почте с приложением даты отправки оригинала счет-фактуры.

3.9. В случае, если Поставщик после поставки Товара (партии Товара) предоставил счет-фактуру, оформленную с нарушениями требований законодательства Российской Федерации, он обязан в течение 3 (трех) дней со дня предъявления Заказчиком требований об исправлении счета-фактуры исправить ее и передать (направить заказным письмом) Заказчику.

3.10. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.11. Цена Договора является максимальной и не налагает на Заказчика обязательств по приобретению Товара в объеме, соответствующему данной цене Договора.

3.12. Стороны вправе изменить цену Договора, только в случаях, определенных разделом 8 настоящего Договора.

3.13. Товар, не заказанный Заказчиком, приемке и оплате не подлежит.

4. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Сроки поставки.

4.1.1. Место поставки: Поставка Товара осуществляется Поставщиком посредством Транспортной компании ООО «Деловые линии». Оплата услуг Транспортной компании осуществляется за счет средств Заказчика. Получение Заказчиком отправленного Поставщиком Товара осуществляется самовывозом с терминала ООО «Деловые линии», расположенного по адресу: г. Ставрополь проспект Кулакова, д 28 б.

4.1.2 Поставка Товара Заказчику осуществляется от даты оплаты счета в течении 30 рабочих дней. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за счет Заказчика. Малые объемы Товара не являются поводом для отказа в выполнении поставки Товара по Заявке.

4.1.3. Периодичность поставки:

Товар поставляется в полном объеме, согласно спецификации (Приложение № 1 к Договору), в срок, указанный в п. 4.1.2. Договора.

4.1.4. Время доставки: в рабочие дни, с 08.00 до 16.00 часов (перерыв с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 13-00). Не позднее, чем за один рабочий день до доставки Товара Поставщик обязан уведомить Заказчика о конкретной дате и времени доставки Товара.

4.1.5. Поставляемый Товар должен отгружаться в стандартной таре, упаковке с учетом необходимых маркировок в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиям настоящего Договора. Упаковка (тара) должна соответствовать характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Маркировка Товара должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.1.6. Одновременно с поставляемым Товаром Поставщик передает Заказчику документы на Товар, в том числе документы, подтверждающие качество поставленного Товара, в соответствии с п. 2.1.6 настоящего Договора.

4.1.7. Риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара, являющегося предметом настоящего Договора, несет Сторона, обладающая правом собственности на Товар в момент случайной гибели, утраты или случайного его повреждения.

4.1.8. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент поставки Товара сопровождающейся подписанием товаросопроводительных документов – товарной накладной или УПД.

4.2. Условия приемки товара.

4.2.1 Приемка по количеству, качеству и комплектности поставленного Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в месте поставки Товара. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Договором.

4.2.2. Приемка Товара производится в следующие сроки.

4.2.2.1. По количеству:

- по количеству мест затаренного Товара, Товара, принятого по весу или без тары/упаковки – в момент получения Товара;

- штучного Товара – в течение 15-ти календарных дней со дня получения Товара на склад Заказчика;

- Товара, принятого по количеству тарных мест, по количеству вложений – в момент вскрытия тары/упаковки но не позднее 30-ти рабочих дней со дня получения Товара на склад Заказчика;

4.2.2.2. По качеству и комплектности:

- видимые недостатки Товара, поставленного без тары/упаковки или штучного Товара - в течение 30-ти рабочих дней со дня получения Товара на склад Заказчика;

- Товара, принятого по количеству тарных мест – в момент вскрытия тары/упаковки в пределах гарантийного срока;

- претензии по скрытым недостаткам (некомплектности) любого Товара, которые могут быть выявлены в процессе его хранения, использования, монтажа, предъявляются в течение гарантийного срока на Товар, определенного в спецификации (Приложение №1 к Договору).

4.2.3. При выявлении Заказчиком в процессе приемки Товара от перевозчика его несоответствия по количеству мест, весу сведениям, указанным в сопроводительных документах, видимых повреждений/недостатков тары/упаковки Товара, Заказчик совместно с представителем перевозчика составляют коммерческий акт (АКТ) о выявленных недостатках. Указанный акт с товаросопроводительными документами направляется Поставщику по электронной почте с высылкой оригинала документа заказным письмом в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с момента его составления. Заказчик вправе отказаться от приемки несоответствующего товара, вернув его перевозчику Поставщика; если данный возврат в тот же день не возможен, Заказчик принимает товар на ответственное хранение за счет Поставщика, уведомив об этом Поставщика, до момента его вывоза.

4.2.4. При выявлении Заказчиком в процессе приемки Товара несоответствия по количеству, качеству и/или комплектности условиям настоящего Договора, Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и/или сопроводительным документам, Заказчик приостанавливает приемку, обеспечив сохранность Товара, и вызывает для участия в продолжении приемки и составления двустороннего акта представителя Поставщика, в течение 3 (трех) рабочих дней, уведомив его посредством электронной почты и/или телеграммой. Полномочный представитель Поставщика обязан прибыть к месту приемки Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного вызова Заказчика и иметь при себе доверенность на осуществление приемки и составление акта.

Результаты приемки оформляются двусторонним актом приемки по количеству, качеству и комплектности, составленный Сторонами акт является основанием для предъявления претензий Поставщику. Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке Товара. Лицо, несогласное с содержанием акта, обязано подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить в нем свое мнение.

При неявке представителя Поставщика по вызову Заказчика в установленный срок, приемка Товара производится Заказчиком в одностороннем порядке. По результатам приемки составляется акт приемки по количеству, качеству или комплектности, который направляется Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания приемки, такой акт считается надлежаще оформленным и является основанием для предъявления требований и претензий к Поставщику.

4.2.5. При обнаружении недопоставки Товара допоставка осуществляется Поставщиком в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика своими силами и за свой счет до адреса, указанного Заказчиком.

4.2.6. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

4.2.7. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.2.8. По итогам приемки Товара, при наличии документов, указанных в п. 2.1.6 Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента и других характеристик Товара, Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента поставки Товара подписывает товарную накладную или УПД и передает Поставщику. При отсутствии мотивированного отказа Товар считается принятым на условиях настоящего Договора.

4.2.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.06.1965 № П-6;

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25.04.1966 № П-7.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства). Товар изготовлен не ранее июля 2024 года, поставлен в упаковке без повреждений, не фальсифицированным, с сохранением всех защитных знаков производителей. Поставляемый товар не имеет дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара. Товар разрешен к использованию на территории РФ.

5.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим Договором, в объеме, указанном в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.

5.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением. Поставщик гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации. Поставщик гарантирует, что Товар имеет статус Товара находящегося в свободном обращении на таможенной территории Российской Федерации.

5.4. Поставщик гарантирует, что:

5.4.1. Товар соответствует требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.4.2. При эксплуатации, хранении, транспортировании Товара, последний не оказывает вредного воздействия природной среде, здоровью и генетическому фону человека.

5.5. Гарантийный срок на поставленный Товар составляет не менее срока гарантии указанного в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору. Гарантийный срок исчисляется от даты подписания Заказчиком товарной накладной либо УПД.

5.6. Если в течение гарантийного срока поставленный Товар окажется непригодным для использования и/или не соответствующим условиям настоящего Договора, требованиям государственных стандартов, Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить обнаруженные недостатки (в том числе скрытые недостатки) и/или заменить поставленный Товар товаром надлежащего качества в установленные Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).

5.7. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения Товара.

5.8. В период действия гарантийного срока замена Товара или ремонт любой неисправной части Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если неисправность не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.

5.9. Если Заказчик был лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

6.2. Стороны определили размеры неустоек (штрафов, пеней), которые вправе начислить в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором в следующем порядке:

6.2.1. За каждый подтвержденный факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1% (один процент) цены Договора.

6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке: 1000 рублей.

6.2.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/100 (одной сотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.2.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:1000 рублей

6.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны Договора.

6.6. Сторона, не исполнившая или исполнившая условия настоящего Договора с нарушениями, обязуется оплатить неустойку, предусмотренную настоящим Договором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления другой Стороной соответствующего требования (претензии).

6.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

6.8. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают события или обстоятельства, находящиеся вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения Договора, носящие непредвиденный и непредотвратимый характер. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

7.2. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.

7.3. В случае если продолжительность обстоятельств непреодолимой силы превышает 30 (тридцать) дней, Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из Сторон.

7.4. Несмотря на наступление обстоятельств непреодолимой силы, перед прекращением

Договора вследствие таких обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.

7.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по Договору по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 (тридцати) календарных дней представить другой Стороне подтверждение обстоятельств непреодолимой силы. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченной организацией или органом, расположенной (-ым) по месту возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Договором количества Товара, качества поставляемого Товара, и иных условий исполнения Договора;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на тридцать процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара.

8.2. При исполнении договора, не допускается замена страны происхождения Товара, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранного Товара поставляется российский Товар, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) такого Товара не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товара, указанного в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Договоров, заключенных Заказчиком.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

а) по соглашению Сторон путем подписания соответствующего соглашения о расторжении;

б) по решению суда,

в) в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.3. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

а) при существенном нарушении Договора Поставщиком;

б) в случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 10 (десять) календарных дней.

в) в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара;

г) в случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

д) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в случаях, определенных в п. 2.4.7 настоящего Договора.

8.5. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

8.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в Поставщику.

8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Заказчик вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.9. Настоящий договор не налагает на Заказчика обязательств по приобретению Товара в объеме, соответствующему цене Договора.

8.10. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Товаров, переданных Поставщиком.

9. ПЕРЕДАЧА ПИСЕМ, УВЕДОМЛЕНИЙ, ИЗВЕЩЕНИЙ И ИНЫХ СООБЩЕНИЙ

9.1. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, и приобретают юридическую силу с момента доставки получателю. В частности, все юридически значимые извещения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по доведенному до отправителя адресу получателя.

9.2 Допустимыми способами направления юридически значимых извещений Стороны признают:

а) вручение работнику получателя под расписку на копии,

б) доставку через курьерские службы с описью вложения,

в) доставку по почте с уведомлением о вручении и описью вложения. Подтверждение содержания отправления обязательно.

9.3. Моментом доставки извещений получателю и возникновения правовых последствий является:

а) при доставке извещения по почте – истечение двух дней с момента доставки извещения в соответствующее отделение связи по месту нахождения получателя;

б) при вручении работнику Поставщика под расписку на копии – момент вручения извещения получателю согласно дате, указанной на копии;

в) при доставке извещения курьерской службой – момент доставки извещения получателю согласно дате, указанной на соответствующем подтверждающем доставку документе.

9.4. При отправке извещения по почте или через курьерскую службу извещение считается доставленным независимо от наличия у лица, фактически принявшего корреспонденцию от имени получателя, соответствующих полномочий. Риск получения доставленных такими способами извещений от имени получателя неуполномоченным лицом несет получатель.

При вручении извещения работнику получателя оно считается полученным, если в получении расписался любой работник получателя.

9.5. Помимо отправления уведомления, претензии, корреспонденции и иных документов, в порядке, установленном пунктами 9.2.- 9.4. настоящего Договора, Стороны признают юридическую силу их отправления в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам электронной почты Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Передача Сторонами корреспонденции в электронном виде на вышеуказанную электронную почту осуществляется с указанием в параметрах отправки электронного сообщения «Уведомить о доставке».

При передаче корреспонденции отправляющая Сторона указывает в «теме сообщения» краткую характеристику передаваемого сообщения, а в сообщении помимо его содержания указывает реквизиты работника, отправляющего сообщение (ф.и.о., должность и номер телефона).

Датой передачи соответствующего сообщения в электронном виде по электронной почте считается день его отправления по электронной почте. Каждая из Сторон самостоятельно несет бремя обеспечения возможности отправки и получения сообщений в электронном виде по электронной почте.

При этом Стороны обязуются немедленно извещать друг друга об изменениях адреса электронной почты или любого из своих реквизитов, определенных в разделе 12 «Реквизиты Сторон» настоящего Договора, в противном случае, исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам другой Стороны считается надлежащим, а риски наступления неблагоприятных последствий несет Сторона, не уведомившая другую Сторону.

9.6. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.3. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Истца.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

11.2. Любые изменения и дополнения по Договору вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Договор.

11.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия, необходимых мер.

11.4. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

11.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента начала действий таких изменений, за исключением п.3.11. настоящего Договора.

11.6. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.8. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами.

11.9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ), Поставщик дает согласие без ограничения срока на обработку, хранение, передачу и использование в иной форме информации, относящейся к персональным данным Поставщика, которая предоставлена или может быть предоставлена Поставщиком при заключении и исполнении настоящего Договора.

11.10. Приложения к Договору:

Спецификация (Приложение № 1).

Заявка на поставку Товара (Приложение № 2)

Антикоррупционная оговорка (Приложение № 3)

12. Адреса и платежные реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору поставки

от «__» _______ 20__г. № ____

ФОРМА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставка полиамида

1. Сведения о количестве, ассортименте, цене единицы товара, цене договора:

Валюта: Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора в соответствии с настоящей спецификацией составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей (Пятьсот девяносто пять тысяч)

Сведения о НДС 20 % 99166,67 (Девяносто девять тысяч сто шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек)

. Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Гарантийный срок

2.1. В соответствии с п. 5.5 Договора № ____ от _________20___г, гарантийный срок (период, в течение которого в случае обнаружения в Товаре недостатка Поставщик обязан заменить товар, соразмерно уменьшить цену, незамедлительно безвозмездно устранить недостатки товара или возместить расходы на его исправление заказчиком или третьим лицом, вернуть уплаченную сумму) на Товар устанавливается на 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется от даты подписания Заказчиком товарной накладной либо УПД.

3. Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Договору поставки

от «__» _______ 20__г. № ____

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Антикоррупционная оговорка разработана во исполнение требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», предусматривающая обязанность АО «ВЭЛАН» по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции.

Поставщик (юридическое/физическое лицо, индивидуальный предприниматель) ______, в лице______, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Сторона», гарантирует и заверяет Заказчика, что:

1. Поставщику* известно о том, что АО «ВЭЛАН» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иных неправомерных целей.

3. Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Поставщика и Заказчика).

4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных пунктами 2 и 3настоящей оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных пунктами 2 и 3 настоящей оговорки действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Поставщик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными