Тендер - Поставка расходных материалов для ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области». №274676602

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть02 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Калужская облМесто поставки (адрес):В соответствии с требованиями закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 14.06.2024 по 24.06.2024Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР

ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

248018. г. Калуга, ул. Баррикад. 181.

Тел./факс (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОРГН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4812

Кот.№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 14.06.2024 г.

Извещение о запросе котировок

Извещение о проведении запроса котировок проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

1.Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2.Адрес заказчика: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Калуга, ул. Баррикад, 181, тел.,(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

3.Предмет договора: Поставка расходных материалов для ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»

Требования к качеству, функциональным и техническим характеристикам товара указаны в Приложении № 1 к Информационной карте заявки.

4. Место Поставки товара: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», г. Калуга, ул. Баррикад,д.181, (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГераськина Алла Ильинична

5.Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдней с момента заключения Договора.

6. Максимальная цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

В цену должны быть включены все затраты, налоги, издержки и иные расходы. Цена должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения договора и изменению не подлежит.

7. Обоснование максимальной цены договора: Расчет начальной (максимальной) цены

договора выполнен на основании запроса коммерческих предложений. (Приложение №1 документации о проведении запроса котировок.)

8. Порядок предоставления документации: Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в электронном виде: http://utp.sberbank-ast.ru

Дата и время начала подачи котировочных заявок: 14.06.2024 г.

Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 24.06.2024 г. до 16:00.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок: 25.06.2024 г.

Приложение:

Приложение №1 Информационная карта заявки на участие.

Приложение №2 Техническое задание

Приложение №3 Обоснование начальной (максимальной) цены

Приложение №4 Форма котировочной заявки.

Главный врач ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии

В Калужской области» О.Н.Винникова

Приложение №1 к информационной карте Заявки на участие в котировке

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОТИРОВКЕ.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к информационной карте Заявки на участие в котировке

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

Заявки на участие в котировке

к информационной карте

Обоснование начальной (максимальной) цены

- Посмотреть таблицу с данными

*Для определения НМЦ договора, заказчику необходимо произвести исследования рынка. Данные о ценах на товары, работы и услуги нужно получать не менее чем от трёх поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

Определение НМЦ договора осуществляется по формуле:

А + А + А

1 2 3

НМЦ =▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть=▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть+372960+412800=386240,00

3 3

где:

НМЦ – начальная (максимальная) цена договора

А – предложения i-го поставщика (исполнителя, подрядчика) по цене договора (по сумме цен за единицу товара, работы, услуги).

Итоговая сумма НМЦ – начальная (максимальная) цена договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

Приложение №4

к информационной карте

Бланк организации

- Посмотреть таблицу с данными

Котировочная заявка

(котировка цен)

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, даем свое согласие исполнить все условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку расходных материалов для ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», г.Калуга,ул. Баррикад,д.181, (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГераськина Алла Ильинична

Сроки поставки: поставка товара осуществляется в течение▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдней с момента заключения Договора.

Сроки и условия оплаты :оплата производится по безналичному расчету в течение 7 дней со дня подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Мы признаём, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

__________________ ________________ ____________________

(должность) (подпись, печать) (расшифровка подписи)

ПРОЕКТ

Договор №

Поставка расходных материалов для ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»

г. Калуга « » 201_г.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Калужской области», именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице Врио главного врача Винниковой Ольги Николаевны, действующего на основании Приказа №619- л/о от 19.12.2023 г, и __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________ действующего на основании ______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов запроса котировок(Извещение №__), протокол № ________ от «____» _________ 2024 года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар в количестве и ассортименте, согласно Спецификации (Приложение 1).

1.1.1 Товар должен соответствовать техническим требованиям завода-изготовителя.

1.1.2 Заказчик обязуется оплатить Поставщику надлежащим образом осуществленную поставку Товара.

1.2 Страна происхождения

1.2.1. В случае, если Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, имеют происхождение за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что Товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

II. Цена Договора и порядок расчетов

2.1 Цена Договора является твердой на весь срок действия Договора и изменению не подлежит.

2.1.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях согласно выставленного счёта и товарной накладной.

2.1.2. Цена Договора составляет ___ руб. __ коп. (____ руб. __ коп.), включая все расходы на доставку и др. расходы,НДС ____.

2.2 Платежи

2.2.1 Заказчик производит платеж за поставленные Товары следующим образом:

2.2.2. Оплата производится на расчетный счет поставщика по факту поставки в течение 7 дней на основании счёта и товарной накладной (Торг-12).

2.2.3. Платежи по настоящему Договору осуществляются в валюте Российской Федерации.

III. Права и обязанности сторон

3. Использование Договорной документации и информации

3.1. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание Договора или какого-либо из его положений, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения Договорных обязательств.

3.2 Упаковка

3.2.1. Поставщик обязуется обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре.

3.2.2. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении и простоту учета. Каждая единица товара по каждой позиции должна быть упакована в соответствующую ей тару, включая все запасные части, расходные материалы и принадлежности.

3.3 Поставка и документация

3.3.1. Поставщик обязуется осуществить поставку товара на основании письменной заявки заказчика. Поставка товара осуществляется в течение▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдней с момента заключения Договора.

3.3.2. Место поставки Товаров: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», г.Калуга,ул. Баррикад,д.181, (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГераськина Алла Ильинична

3.3.3. Поставщик обязуется передать Заказчику следующую документацию с обязательным указанием номера и даты договора для оплаты:

- Счёт

- Товарные накладные;

3.3.4. Датой поставки товара считается дата подписания Поставщиком и Заказчиком товарной накладной.

3.3.5. Поставка Товара по количеству и наименованиям Товара осуществляется на основании Спецификации (Приложение 1)

3.4. Страхование

3.4.1. Поставщик вправе за свой счет, без увеличения Цены Договора, застраховать Товары, поставляемые в соответствии с Договором, от порчи или повреждения, связанных с их изготовлением, приобретением, транспортировкой, хранением и доставкой. Сведения о страховой компании передаются Поставщиком Заказчику.

3.5 Транспортировка

3.5.1. Транспортировка Товаров до места назначения включена в Цену Договора, осуществляется и оплачивается Поставщиком, включая сопутствующие расходы, такие как, в частности, хранение, расходы по оплате таможенных пошлин, налогов и сборов, взимаемых при вывозе и ввозе Товара.

3.6 Гарантия

3.6.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товары, поставленные в рамках Договора, являются новым, неиспользованными, серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные по данному Договору, в течение гарантийного срока эксплуатации не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, при нормальном использовании поставленных Товаров в условиях, обычных для страны конечного назначения. Все Товары должны соответствовать Спецификации (Приложение 1).

3.6.2. Все Товары должны поставляться готовыми к эксплуатации у Заказчика. Поставщик обязуется обеспечить работоспособность всех предлагаемых Товаров и включить в комплект поставки все необходимые компоненты для обеспечения данного требования

3.6.3. Поставщик обязуется предоставить Заказчику контактный телефон, по которому пользователи Товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для информации о выявленных недостатков в работе товара.

3.6.4. Поставщик обязуется устранять выявленные недостатков в 3-х недельный срок , при соблюдении следующих условий:

Заказчик письменно извещает Поставщика об обнаруженных дефектах с их подробным описанием.

Дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации поставленного Товара.

Дефекты не вызваны пожаром или затоплением помещения, изменениями в конструкции Товара, произведенными без согласования с Поставщиком либо устранением недостатков силами Заказчика с использованием непригодных материалов и неквалифицированными специалистами.

В поставленном Товаре не имеется каких-либо частей, замененных на части, не поставленные Поставщиком.

Все платежи выполнены в полном объеме

3.6.5 Исправление неисправностей, возникших по вине Поставщика, осуществляется в месте, согласованном Поставщиком и Заказчиком и срок, не превышающим 3 недели. При этом Поставщик несет все связанные с этим расходы.

3.6.6 Исчисление гарантийного периода начинается с даты указанной в технической документации на поставленный Товар.

3.6.7. Гарантийный срок: при поставке – не менее 12 мес.(не менее 80%)

3.7 Другие обязательства Поставщика

3.7.1. Поставщик обязуется: подготовить и передать Заказчику инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию соответственно по каждой единице поставленных Товаров.

IV. Ответственность сторон

4.1 Просрочка исполнения Договора Поставщиком

4.1.1 Поставка Товаров должна осуществляться Поставщиком в срок, указанный в п. 3.3.1 настоящего Договора.

4.1.2. Если в период выполнения Договора возникнут обстоятельства, которые Поставщик не сможет предвидеть и предотвратить разумными мерами, влияющие на осуществление своевременной поставки Товаров, Поставщик обязуется незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах).

4.1.3.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.1.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

4.1.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

V. Другие условия

5. 1 Внесение поправок в Договор

5.1.1. Изменение условий и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями к Договору, которые подписываются уполномоченными лицами Сторон, считаются неотъемлемыми частями Договора.

5.2 Передача прав

5.2.1. Поставщик имеет право передавать свои права и обязательства по настоящему Договору, лишь при наличии предварительного письменного согласия Заказчика.

5.3 Непреодолимая сила

5.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности к таким обстоятельствам относятся военные действия стихийные бедствия делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по Договору.

При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок.

5.3.2. При возникновении непреодолимой силы Поставщик обязуется незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких условиях и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик обязан продолжить выполнение своих обязательств по Договору, насколько это целесообразно, и обязан вести поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от наступления непреодолимой силы.

5.4 Расторжение Договора

5.4.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

5.5 Решение спорных вопросов

5.5.1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать, все разногласия или споры, возникающие между сторонами по Договору или в связи с ним, в процессе прямых неофициальных переговоров, в процессе обмена претензионными письмами и официальных переговоров с составлением протоколов разногласий.

5.5.2. Если в ходе официальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор, любая из сторон может обратиться в Арбитражный суд Калужской области для разрешения возникшего спора.

5.6 Уведомления

5.6.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма или телеграммы, телекса или факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному ниже.

Адрес Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Калуга, ул.Баррикад 181, тел/факс: (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес Поставщика для направления уведомлений: _________________________

5.6.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в определенный для этого день, в зависимости оттого, какая из этих дат наступит позднее.

5.7 Перечень приложений.

5.7.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Спецификация (Приложение 1)

Стороны заключают Договор в электронном виде в 2х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

VI. Срок действия Договора

6.1. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору, но не позднее «31» декабря 2024 г.

VII. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору №

от « » ______________ 2024 г.

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными