Тендер - Поставка химических реактивов 6 №275670355

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть55 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):г. Москва, ул. Погодинская, д. 10, стр. 6, каб. 104
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 01.07.2024 по 05.12.2024Место предоставления документации:г. Москва, ул. Погодинская, д. 10, стр. 6, каб. 104Порядок предоставления документации:По письменному заявлению любого заинтересованного лицаОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Договор_поставки_хим_реактивов_Иванов_Ю.Д._Бурашова_158_818,74_223_ФЗ_НЦМУ_№

ДОГОВОР №_________

на поставку химических реактивов

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича» (ИБМХ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя директора ИБМХ по научной работе Плешаковой Т.О., действующей на основании Доверенности № 19 от 21.07.2023г., с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «РУСХИМБИО» (ООО «РУСХИМБИО»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Бржезинской А.В., действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», для выполнения ИБМХ работ по Соглашению с МИНОБРНАУКИ РОССИИ о предоставлении гранта в форме субсидий из федерального бюджета на осуществление государственной поддержки создания и развития научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 от 21.04.2022г., в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с пунктом 4, части 2 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании подпункта 4 пункта 1 Раздела 2 Главы 4 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ИБМХ» от 15.04.2022г. (с учетом изменения №3 в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ИБМХ), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора Поставщик обязуется передать Заказчику в обусловленный Договором срок, а Заказчик обязуется оплатить товар, перечисленный в Приложении №1 к Договору (Спецификация/Расчет и обоснование цены Договора) (далее - товар). Товар, указанный в Приложение № 1 к Договору, необходим для выполнения Заказчиком работ по Соглашению с МИНОБРНАУКИ РОССИИ о предоставлении гранта в форме субсидий (на конкурсной основе) из федерального бюджета на осуществление государственной поддержки создания и развития научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 21.04.2022г. Заказчик вправе предложить Поставщику изменить предусмотренное Договором количество товара не более чем на 30% (тридцать процентов). При увеличении объема закупаемых товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему товаров, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемых товаров, Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Настоящий Договор заключается только с субъектом малого и среднего предпринимательства (МСП).

Поставщик является субъектом МСП, что подтверждается путем представления Заказчику в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - единый реестр субъектов МСП), содержащих информацию об участнике закупки.

Стороны уведомлены о том, что в состав товара входят прекурсоры наркотических средств и/или психотропных веществ. Стороны подтверждают соблюдение требований законодательства Российской Федерации при обороте, хранении и транспортировке таких товаров. Документы на товар Документы на товар: Поставщик обязан передать Заказчику при поставке товара первичные документы и копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к закупаемым товарам):

• акт приёма-передачи;
• сертификат (паспорт) качества производителя - в количестве 1 экземпляров (для каждого вида товара) - при наличии требования такого документа в законодательстве РФ;
• счет на оплату;
• товарную накладную (№ ТОРГ-12) в 2 (двух) экземплярах (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания) и счет-фактуру (при необходимости предоставления в соответствие с НК РФ)/или Универсальный передаточный документ в 2 (двух) экземплярах (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания)

- оригинал Договора (в 2-ух экземплярах), если Договор ранее не был подписан Сторонами в электронном виде в соответствие с п.2.2. Договора.

Счет-фактура передается Заказчику в день отгрузки товара или в течение 5 дней после отгрузки товара. Товарная накладная/или Универсальный передаточный документ и другие документы на товар передаются одновременно с товаром. Стороны подтверждают взаимное согласие на возможность осуществления обмена юридически значимыми первичными документами, адресованными Сторонам Договора (Договор, Дополнительное соглашение, Претензия, Уведомление, счет на оплату, товарная накладная (№ ТОРГ-12), счет-фактура, универсальный передаточный документ), в электронном виде, подписанными уполномоченными представителями Сторон с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, сертификат ключа проверки которой был изготовлен удостоверяющим центром, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Технические средства и возможности позволяют Сторонам принимать и обрабатывать электронные формы документов. Обмен документами в электронном виде должен осуществляться по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота «Контур.Диадок», с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. Качество и безопасность товара. Гарантии к товару. Условия о соответствии Поставщика обязательным требованиям. Условие заключения Договора с Поставщиком Передаваемый по Договору товар является новым (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и недостатков не имеет. Качество и безопасность товара, перечисленного в Приложении № 1 к Договору (Спецификация/Расчет и обоснование цены Договора), должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида товара. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи Заказчику товара вследствие нарушения правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.

• Если Поставщику предъявлено требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, оно должно быть исполнено до 20.11.2024г.

Гарантии Поставщика на товар В соответствии со ст. 470 ГК РФ гарантия на реагенты для научных исследований и расходные материалы не предоставляется в связи со спецификой их использования, однако качество товара, поставляемого Поставщиком, должно соответствовать ст. 469 ГК РФ. Товар должен быть пригоден для использования в течении срока, установленного изготовителем (производителем) товара.

• • Если Поставщику в пределах срока, установленного изготовителем (производителем) на поставленный Поставщиком товар, предъявлено требование о замене некачественного товара на товар надлежащего качества, такое требование должно быть выполнено с момента его получения в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента его получения.
  • Все расходы, связанные с заменой товара, (в том числе оплата доставки товара и погрузо-разгрузочных работ), несет Поставщик.

Поставщик поставляет товар, остаточный срок годности которого должен быть не менее срока, согласованного Сторонами в Приложении № 1 к Договору («Спецификация/Расчет и обоснование цены Договора»). Условия о соответствии Поставщика обязательным требованиям. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося предметом Договора. В отношении Поставщика – юридического лица не должна проводиться процедура ликвидации и отсутствовать решение арбитражного суда о признании Поставщика – юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. Деятельность Поставщика не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. У Поставщика должна отсутствовать недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа Поставщика или главного бухгалтера юридического лица – Поставщика судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющимся объектом настоящего договора, и административного наказания в виде дисквалификации. Отсутствие между Поставщиком и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (Поставщика) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Поставщика, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Условие заключения Договора с Поставщиком: Обязательным условием настоящего Договора является согласие Поставщика на осуществление проверок Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и органами Государственного финансового контроля. Выражение согласия Поставщика на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Договора. Права и обязанности сторон. Поставщик обязуется: Поставить Заказчику товар, перечисленный в Приложении №1 к Договору (Спецификация/Расчет и обоснование цены Договора), в обусловленный Договором сроки в соответствии с условиями, описанными в настоящем Договоре и Приложениях к нему. В период действия гарантийных обязательств обеспечить своевременное устранение выявленных недостатков товара. Обеспечивать конфиденциальность. Вместе с товаром предоставить Заказчику документы, перечисленные в п.2.1.1. Договора или в день передачи товара Заказчику направить их через систему электронного документооборота «Контур.Диадок» в соответствие с п.2.2. Договора. Предоставить Заказчику оформленный надлежащим образом экземпляр договора (дополнительного соглашения к Договору в случаи его оформления в период исполнения Договора) на бумажном носителе (если Договор (дополнительное соглашение к Договору) не был заключен через систему электронного документооборота «Контур.Диадок») не позднее дня исполнения Договора со стороны Поставщика, т.е. не позднее дня передачи Заказчику документов, указанных в п.2.1.1. Договора. В случае если документы, указанные в п.4.1.4 и 4.1.5., будут переданы Поставщиком на бумажных носителях позже дня передачи товара, то документы должны быть переданы только с сопроводительным письмом с указанием даты фактической передачи.

Факт получения документов подтверждается подписью ответственного лица со стороны Заказчика с указанием фактической даты их получения.

Проинформировать Заказчика о точной дате и времени поставки не менеe чем за 2 (два) рабочих дня до осуществления отгрузки (Контактное лицо: Бурашова Татьяна Анатольевна, тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-38-06, email: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Поставщик вправе: Требовать своевременного рассмотрения и принятия решения о приемке товара и подписания Заказчиком товарной накладной (№ ТОРГ-12)/или Универсального передаточного документа либо предоставления мотивированного отказа Заказчика. Требовать своевременной оплаты поставленного без нарушения условий Договора товара. По согласованию с Заказчиком Поставщик вправе поставить товар, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Заказчик обязуется: Назначить ответственное лицо, уполномочив принимать фактически поставленный товар у Поставщика. Своевременно произвести оплату поставленного товара в соответствии с положениями настоящего Договора. Заказчик вправе: Требовать от Поставщика поставки товара по Договору в соответствии с условиями Договора и Приложений к нему, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки поставленного товара. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае просрочки предоставления Поставщиком любого из указанных в п.4.1.4. и 4.1.5. Договора документов, увеличить срок оплаты соразмерно сроку просрочки предоставления всего комплекта документов. Не допустить сотрудника (ков) Поставщика на территорию ИБМХ в рамках настоящего Договора в случае невыполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 4.1.6. Договора. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору. Отказаться от приемки некачественного товара и потребовать безвозмездное устранение недостатков. Привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором. Цена и порядок оплаты Цена Договора указана в Приложении № 1 к Договору («Спецификация/Расчет и обоснование цены Договора») и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,74 (Сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемнадцать рублей 74 копейки), в т.ч. НДС (20%) в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,80 (Двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят девять рублей 80 копеек). Цена Договора включает в себя: стоимость товара, тары (упаковки), страхование (при необходимости), уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, которые Поставщик обязуется оплатить в рамках исполнения настоящего Договора. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных п.5.4. Договора По взаимному соглашению Сторон сумма оплаты по Договору в ходе его исполнения может корректироваться, что оформляется дополнительными соглашениями к настоящему Договору в следующих случаях: а) изменение цены договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора; б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара не более чем на 30% (тридцать процентов). При этом допускается изменение суммы Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. в) в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия. г) в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов). Заказчик обязуется оплатить товар по факту его поставки в течение 7 (семи) рабочих дней после осуществления приемки товара Заказчиком на основании подписанной Сторонами товарной накладной/или Универсального передаточного документа и выставленного Поставщиком счета. Расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика. Заказчик производит оплату поставленного товара, только если Поставщик предоставит ему документы, указанные в п.2.1.1. настоящего Договора. Данные документы должны быть предоставлены одновременно с поставляемым товаром. В случае просрочки предоставления любого из указанных документов срок оплаты увеличивается соразмерно сроку просрочки. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Товар, проданный в кредит, не считается находящимся в залоге у Поставщика. Заказчик обязуется обеспечить оплату товара из получаемых в 2024 году средств Соглашения с Минобрнауки России «о предоставлении гранта в форме субсидий из федерального бюджета на осуществление государственной поддержки создания и развития научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 от 21.04.2022г. (с учетом Дополнительного соглашения к Соглашению от 16.02.2024г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть22-305/10).

В случае, если на дату поставки по Договору, средства Соглашения с МИНОБРНАУКИ РОССИИ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 от 21.04.2022г. еще не поступят на счет ИБМХ, то оплата по настоящему Договору производится Заказчиком за счет собственных внебюджетных средств с последующей компенсацией из средств вышеуказанного Соглашения.

Срок и условия поставки Поставка товара должна осуществляться в сроки, указанные в Приложении № 2 к Договору («График исполнения Договора»). При нарушении срока поставки товара Заказчик утрачивает интерес к Договору. Поставщик вправе исполнить Договор до наступления или после истечения определенного в нем срока поставки только с согласия Заказчика. Доставка товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика силами и средствами Заказчика. При транспортировке товара должны быть соблюдены все необходимые условия для сохранности товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При транспортировке товара должны быть соблюдены все необходимые условия для сохранности товара.

Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара после подписания Заказчиком товарной накладной (№ ТОРГ-12)/или Универсального передаточного документа. Товар поставляется в заводской упаковке, которая должна обеспечивать, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность товара во время транспортировки и хранения. Товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии с установленными государственными стандартами. 6.4.1. Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества. Право собственности на товар переходит к Заказчику после подписания Заказчиком товарной накладной (№ ТОРГ-12)/или Универсального передаточного документа. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику с момента передачи ему Товара и подписания акта приёма-передачи при получении Товара на складе Поставщика. Права третьих лиц: Поставщик обязан передать товар свободным от любых прав третьих лиц. Неисполнение Поставщиком обязанности передать товар свободным от любых прав третьих лиц дает Заказчику право требовать уменьшения цены товара либо расторжения Договора, если не будет доказано, что Заказчик знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар. При изъятии товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Договора, Поставщик обязан возместить Заказчику понесенные им убытки, если не докажет, что Заказчик знал или должен был знать о наличии этих оснований. Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения Договора, предъявит к Заказчику иск об изъятии товара, Заказчик обязан привлечь Поставщика к участию в деле, а Поставщик обязан вступить в это дело на стороне Заказчика. Не привлечение Заказчиком Поставщика к участию в деле освобождает последнего от ответственности перед Заказчиком, если Поставщик докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие проданного товара. Поставщик, привлеченный Заказчиком к участию в деле, но не принявший в нем участия, лишается права доказывать неправильность ведения дела Заказчиком. Поставщик обязан по Запросу Заказчика в течении 2 (двух) календарных дней предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Приемка товара По решению Заказчика для приемки результатов исполнения договора (его отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из 5 членов. Председателем приемочной комиссии является руководитель структурного подразделения Заказчика (инициатор закупки), или уполномоченный им работник. Приемка результатов исполнения договора (его отдельных этапов) осуществляется в порядке и сроки, установленные договором, и оформляется документом о приемке (Товарная накладная или Универсальный передаточный документ) либо в те же сроки Заказчик направляет поставщику письменный мотивированный отказ от подписания такого документа. Заказчик обязан совершить следующие действия для обеспечения принятия товара: - направить своего представителя, уполномоченного на приемку товара;

Заказчик обязан совершить и другие действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения приемки товара.

В ходе приемки осуществляется осмотр товара, проверка соответствия товара Приложению №1 к Договору ("Спецификация/Расчет и обоснование цены Договора"), наличие необходимых документов, указанных в п.2.1.1. Договора, соответствие количества, качества и комплектности поставленного товара сопровождающим документам и требованиям установленным Договором.

• Если при передаче товара Заказчику обнаружится повреждение тары (упаковки), Заказчик должен будет в присутствие представителя Поставщика незамедлительно вскрыть такую тару (упаковку), осмотреть товар и проверить его сохранность и соответствие условиям Договора, составить акт об обнаруженных недостатках, сделать необходимые отметки в накладных. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Поставщику направляются уведомление о факте поставки товара в поврежденной таре (упаковке) и копия акта об обнаруженных недостатках.

Осмотр товара и проверка его количества, качества и комплектности, производятся в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Договора.

При получении Товара Заказчик проверяет соответствие количества грузовых мест и (или) веса брутто сведениям в акте приёма-передачи, а также состояние транспортной упаковки, сверяет соответствие и полноту сопроводительной документации и подписывает акт приёма-передачи. Подписание акта приёма-передачи свидетельствует лишь о доставке указанного количества мест и (или) веса брутто.

Проверка количества товара производится путем подсчета товарных единиц. Проверка качества товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом. Если при осмотре и проверке товара обнаружится его несоответствие условиям Договора, Заказчик будет обязан незамедлительно приостановить осмотр и проверку, составить акт об обнаруженных нарушениях и вызвать для продолжения приемки представителя Поставщика.

Поставщик обязан направить своего представителя к Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Уведомления о вызове от Заказчика.

Уведомление о вызове должно содержать:

- наименование товара;

- даты и номера накладных;

- дату получения товара;

- при недостаче товара - количество и стоимость недостающего товара, характер недостачи, состояние тары (упаковки);

- при недостатках в товаре - их описание, количество товара с недостатками, состояние тары (упаковки);

- дату, на которую назначено продолжение проверки товара, и место осуществления проверки.

Дата продолжения проверки товара должна устанавливаться с учетом времени, необходимого для прибытия представителя Поставщика, но не ранее чем через 1 (один) рабочий день со дня направления уведомления о вызове.

В случае получения отказа от Поставщика направить своего представителя на приемку товара Заказчик продолжает приемку самостоятельно. В этом случае Поставщик лишается права оспаривать результаты приемки.

Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки с участием представителя Поставщика обнаружится, что товар не соответствует условиям Договора. О несоответствии товара условиям Договора, обнаруженном после приемки товара, Заказчик обязан уведомить Поставщика в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения такого несоответствия. Поставщик обязан в сроки, указанные в п. 3.4. Договора, заменить за свой счет товар, признанный несоответствующим условиям настоящего Договора. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов исполнения договора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением если недостатки товара устранены поставщиком в согласованный сторонами срок. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этих товаров, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих товаров и устранено Поставщиком. Товар считается принятым с момента подписания Заказчиком товарной-накладной/ или Универсального передаточного документа. Ответственность сторон За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Договор за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения соответствующего срока исполнения обязательства и до полного его исполнения или прекращения в предусмотренном законодательством порядке. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой, как 2 (два) процента цены Договора. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Договор за каждый день просрочки исполнения, начиная со дня, следующего после дня истечения соответствующего срока исполнения обязательства и до полного его исполнения или прекращения в предусмотренном законодательством порядке. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой, как 2 (два) процента цены Договора. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Сторона, претендующая на выплату неустойки, должна направить другой стороне письменную претензию. В случае отсутствия письменных возражений или неполучении ответа в течение 10 рабочих дней с момента получения претензии Стороной, суммы неустойки считаются признанными. Оплата Поставщиком неустойки (штрафа, пени) или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору. Антикоррупционная оговорка При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели, не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.9.1., соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме, со ссылкой на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие изложенные в уведомлении факты. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. Расторжение Договора Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и Договором. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Следующие нарушения Договора Поставщиком признаются сторонами существенными и дают Заказчику право потребовать расторжения Договора:

1) неоднократное нарушение срока поставки товара, согласованного Сторонами в Договоре;

2) поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в согласованный сторонами срок;

3) нарушение условия присутствия представителя Поставщика во время приемки товара при наступлении случая, указанного в п.7.9. Договора.

Следующие нарушения Договора Заказчиком признаются сторонами существенными и дают Поставщику право потребовать расторжения Договора:

1) неоднократное нарушение сроков оплаты товара.

Разрешение споров Претензионный порядок разрешения споров: До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в рамках Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. Заключительные положения Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Договор действует по «05» декабря 2024г. включительно.

Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, в т.ч. не освобождает от гарантийных обязательств.

Изменение существенных условий договора при его заключении и (или) исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных настоящим Договором. Любые изменения Договора оформляется дополнительными соглашениями к настоящему Договору. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить: Цену договора согласно п.5.4. настоящего Договора. Сроки Договора в следующих случаях:

а) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору.

Иные условия Договора:

а) иные условия исполнения договора, если такое изменение договора допускается законом;

Поставщик обязан предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. Взаимоотношения Сторон, в части не предусмотренной настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. В случае изменения своих реквизитов, указанных в Договоре, Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить об этом Заказчика и сообщить новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с направлением Поставщику документов или перечислением денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Поставщик. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов (за исключением сообщений (документов), для которых законом либо Договором предусмотрен специальный способ направления):

- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;

- по электронной почте (на адреса, указанные в разделе 13 настоящего Договора, а также на адрес контактного лица, ответственного за закупку со стороны Заказчика, указанный в п.4.1.6. Договора).

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором, любая корреспонденция, связанная с Договором, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под расписку либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Стороны, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты Стороны, указанному в Договоре, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

- Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

- несмотря на почтовое уведомление Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому адресу, который указан в разделе Договора "Адреса и реквизиты сторон". Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Если Договор будет подписан на бумажном носителе, то Стороны признают надлежащим подписанием Договора- обмен сканированными копиями по электронной почте. Такие сканированные копии Договора имеют полную юридическую силу для сторон до обмена оригиналами Договора на бумажном носителе. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Договора: -Приложение № 1. Спецификация/Расчет и обоснование цены Договора;

-Приложение № 2. График исполнения Договора.

Адреса и реквизиты сторон - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1
к Договору №_____

«____» ________ 2024 г.

Спецификация/Расчет и обоснование цены Договора

- Посмотреть таблицу с даннымиОбщая стоимость Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,74 (Сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемнадцать рублей 74 копейки), в т.ч. НДС (20%) в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,80 (Двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят девять рублей 80 копеек). - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2
к Договору №_____

«____» ______ 2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

График исполнения Договора

Частичная поставка товара в рамках одного этапа допускается с согласия Заказчика.

Частичная поставка комплектующих из одного комплекта (в случае поставки комплекта) не допускается.

- Посмотреть таблицу с данными Документация_2