Тендер - Право заключения договора на поставку противогололёдного реагента №289200151

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть51 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Татарстан Респ Место поставки (адрес):Казань, ул. Бутлерова, д.49Б (склад Заказчика)
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 20.01.2025 по 28.01.2025Место предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеПорядок предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:-
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:20.01.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):28.01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие. Он вправе изменить или отозвать поданную заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.
Подведение итоговМесто подведения итогов:В соответствии с условиями извещения о закупкеДата подведения итогов:28.01.2025Порядок подведения итогов:Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок установлен пунктом 5.4. Положения о закупках Заказчика. Документация_противогололедный_реагент_20.01.25 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ФГБОУ ВО Казанский ГМУ

Минздрава России

_________/А.С.Созинов/

«20» января 2025 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ запроса котировок в электронной форме

на право заключения договора на поставку противогололёдного реагента для нужд ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России

г. Казань

2025

До подачи котировочной заявки участник закупки обязан ознакомиться с нормами Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации 24.12.2018 года (размещено в ЕИС 25.12.2018 года).

Извещение о размещении запроса котировок

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

Проект договора

Договор № __________

на поставку товара

г. Казань «_______» _________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ректора Созинова Алексея Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор бюджетного учреждения, на основании проведенного запроса котировок № _______________ (Протокол № __________ от ___________), о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в согласованные Сторонами сроки передать в собственность Покупателю: противогололёдный реагент для нужд ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России (далее по тексту – «Товар»), а Покупатель обязуется принять его и обеспечить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Перечень Товаров (наименование), их количество, требования к качеству и другие исходные данные установлены в Спецификации (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего Договора составляет: _________ (______________) рублей 00 копеек.
2.2. Цена Товара является твердой, включает расходы все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку в помещение склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и изменению в сторону увеличения не подлежит.
2.3. Все расчеты за поставляемые Товары осуществляются в рублях. Оплата осуществляется в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания сторонами товарно-распорядительных документов, удостоверяющих факт выполнения Поставщиком условий настоящего Договора по поставке товаров надлежащего качества, на основании счета, выставленного Поставщиком.
2.4. Источник финансирования: средства Покупателя от приносящей доход деятельности (внебюджетные средства).

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка товаров осуществляется по адресу: РТ, г.Казань, ул.Бутлерова, д.49Б (склад Заказчика).

3.2. Срок поставки Товара: в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора.

3.3. Товары должны отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемых товаров и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять поставляемые товары от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения.

3.4. Поставщик осуществляет поставку, погрузо-разгрузочные работы своими силами и за свой счет в помещение склада Покупателя.

3.5. Передача Товара Покупателю оформляется товарной накладной или товарно-транспортной накладной, подписываемой Сторонами. В случае отказа Покупателя от приема Товара последний обязан представить письменный мотивированный отказ.

3.6. Товар, передаваемый по настоящему Договору, принадлежит Поставщику на праве собственности.

3.7. Право собственности на Товар переходит к Покупателю после фактической передачи товара покупателю и подписания соответствующих товарно-распорядительных документов.

3.8. Обязательство по сдаче-приемке товара подлежит исполнению по месту нахождения представителя Покупателя согласно пункта 3.1. Договора.

4. Приемка Товара. КАЧЕСТВО, РЕкламации

4.1. Товар должен быть новым, не восстановленным, не переработанным. Поставщик обязан передать Товар в таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность Товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.

4.2. Товар передается со всей необходимой документацией, относящейся к Товару (счет, счет-фактура, Товарно-транспортная накладная, сертификаты соответствия, технические паспорта на русском языке и т.д.).

4.3. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать условиям настоящего Договора и удостоверяться нормативными документами завода-изготовителя.

4.4. Покупатель обязан принимать Товар по количеству и качеству в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7. В части, не противоречащей условиям настоящего Договора.

4.5. При обнаружении несоответствия Товара условию об ассортименте, качестве, комплектности Покупатель обязан принять те Товары, которые соответствуют условиям настоящего Договора. В отношении Товаров, которые не соответствуют условиям настоящего Договора, Покупатель вправе в течение срока, установленного для заявления претензии, принять указанные Товары и произвести их оплату по ценам, указанным в Товарной накладной, либо отказаться от таких Товаров и потребовать их замены.

4.6. Претензия при выявлении несоответствия Товара условиям настоящего Договора должна быть направлена Поставщику в письменном виде в течение 5 календарных дней после окончания сроков, установленных для приемки Товара с приложением Акта и иных, необходимых для рассмотрения претензии документов. Претензия должна быть подписана руководителем либо лицом, действующим по доверенности, и заверена печатью Покупателя.

4.7. Поставщик обязан ответить на претензию в течение 10 дней с момента ее получения. Ответ на претензию подписывается руководителем либо лицом, действующим по доверенности, и заверяется печатью Поставщика.

Качественные характеристики поставляемых товаров, срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара должны соответствовать требованиям, указанным в Спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязуется:

• поставить в установленные сроки, предусмотренные настоящим Договором, Товары в соответствии со Спецификацией (Приложение №1);
• предоставить Покупателю сертификаты соответствия на все Товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты поставки Товаров, устранять допущенные по его вине недостатки, которые могут повлечь отступления от Спецификации (Приложение №1);
• в случае изменения банковских реквизитов известить Покупателя в течение 1 рабочего дня. При просрочке извещения все возникающие риски несет Поставщик;
  5.2. Поставщик вправе:
• по согласованию с Покупателем поставить Товары по настоящему Договору досрочно;

• привлекать к исполнению Договора третьих лиц. При этом Поставщик несет ответственность за действия привлеченных третьих лиц, в том числе за качество и сроки поставки Товаров как за свои собственные.

5.3. Покупатель обязуется:

- своевременно передавать Поставщику информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора;

- принять и оплатить поставляемые Товары в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.4. Покупатель вправе:

- проводить без каких-либо дополнительных затрат с его стороны технический контроль и/или испытания Товаров с целью подтверждения их соответствия условиям настоящего Договора и техническим требованиям.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае поставки Покупателю Товара ненадлежащего качества, в отношении Поставщика наступают последствия, предусмотренные ст. 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,1% от стоимости настоящего Договора. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.

6.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель производит оплату по настоящему Договору за вычетом соответствующего размера неустойки.

6.6. Стороны не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «28» февраля 2025 года.

7.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от выполнения в полном объеме своих обязательств по настоящему Договору и от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения настоящего Договора.

8. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Расторжение настоящего Договора может быть проведено по соглашению Сторон или в судебном порядке. При этом применяется законодательство Российской Федерации.

8.2. При расторжении настоящего Договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету настоящего Договора.

8.2.1 Покупатель вправе расторгнуть договора в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения срока поставки Поставщиков более чем на 3 (рабочих) дня. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты направления Покупателем уведомления об одностороннем отказе от договора на электронную почту Поставщика, указанную при регистрации (аккредитации) на электронной торговой площадке.

8.3. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по настоящему Договору после расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение возникает из обязательств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть до заключения настоящего Договора (форс-мажор), таких как стихийные бедствия, военные действия, блокада, социальные волнения, действия и постановления органов государственной власти, местного самоуправления и т.д.

9.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также о предполагаемом сроке их действия Сторона, для которой они наступили, извещает в письменной форме другую Сторону не позднее трех рабочих дней с момента их наступления. Сроки исполнения обязательств переносятся пропорционально действию форс-мажорных обстоятельств, но не более чем на два месяца.

9.3. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

9.4. В случае если форс-мажорные обстоятельства продлятся более двух месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, создав комиссию из представителей Сторон для урегулирования всех споров.

10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

10.2. В случае не достижения Сторонами взаимоприемлемого решения, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.4. Все изменения и приложения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, являются его неотъемлемой частью.

10.5. При изменении своих банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней известить об этом Покупателя.

11. Список приложений

11.1. Приложение №1: Спецификация.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору

№ __________ от «___» ________ 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставляемых товаров

Номенклатура поставляемых товаров: - Посмотреть таблицу с даннымиВсего: на сумму ___________ (__________________) рублей 00 копеек.
Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) поставляемых товаров в соответствии с действующими нормами и правилами.

Требования к качеству поставляемых товаров.

• Качество подлежащего поставке товара должно соответствовать стандартам страны изготовителя, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя, действующим нормам и правилам.
• Срок гарантии на товар согласно документации производителя товара;
• Не находился ранее в эксплуатации (новые);
• Не находится в процессе эксплуатации;
• В случае выявления дефектов товара или его несоответствия условиям Договора в гарантийный период Поставщик устраняет их за свой счет в согласованные сроки с момента получения письменного уведомления от Покупателя.
• Если при хранении и в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока в товаре и/или его комплектующих изделиях обнаружится брак (дефект) или иные какие-либо причины, препятствующие нормальному функционированию товара в его штатном применении, то товар и/или его комплектующие изделия подлежат устранению силами Поставщика и за его собственный счет в течение 20 (Двадцати) дней со дня получения от Покупателя письменного уведомления с актом независимого эксперта.
• Дефектный (некачественный) товар и/или его комплектующие изделия возвращаются Поставщику за его счет после получения Покупателем от Поставщика нового качественного товара и/или его комплектующих изделий.
• При устранении дефектов или замены некачественного товара или его товара и/или его комплектующих изделий на качественный в период гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на количество времени, затраченного на это устранение.
• В случае непредставления с поставленным товаром Технической документации на данный товар, поставка считается некомплектной и гарантийный срок качества товара будет исчисляться с даты подписания Сторонами акта приема-передачи полного комплекта Технической документации на товар. Требования к безопасности поставляемых товаров, работ, услуг в соответствии с действующими нормами и правилами.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке поставляемых товаров

Все товары при отгрузке должны быть должным образом упакованы и отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемых товаров и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять поставляемые товары от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения.

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к котировочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

право заключения договора на поставку противогололёдного реагента для нужд ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России

Порядок формирования цены договора (цены лота)

В цену договора должны быть включены все расходы исполнителя с исполнением договора, в том числе оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Форма, сроки и порядок оплаты работ

Безналичный расчет. Оплата по Договору осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней после оказания услуг, на основании подписанных товарно-распорядительных документов.

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица расчет НМЦД находиться в отдельном файле.

Обоснование_начальной_максимальной_цены_реганет - Посмотреть таблицу с данными