Тендер - Поставка химических реактивов №290035507

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толедова, д. 46
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков ОБОСНОВАНИЕ_НМЦК_химические_реактивы_на_2025_год_ - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_запроса_котировок_(Поставка_хим._реактивов_)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

федеральное государственное бюджетное учреждение

"Центр лабораторного анализа и технических измерений

по Уральскому федеральному округу"

(ФГБУ "ЦЛАТИ по УФО")

ул. Мира, д. 23, оф. 604, г. Екатеринбург,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

_____________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО»

_________________ А.А. Илькевич

«___» _________ 2025 год

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

участниками, которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора: Поставка химических реактивов для нужд ФГБУ "ЦЛАТИ по УФО"

г. Екатеринбург 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

I. Сведения о проведении запроса котировок

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел II Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки: Поставка химических реактивов общелабораторного назначения для нужд ФГБУ "ЦЛАТИ по УФО"

1. Описание объекта закупки: согласно Таблицы 1 п. 13 Технического задания.

2. Количество поставляемых товаров: согласно Таблицы 1 п. 13 Технического задания.

3. Место поставки товаров: по месту нахождения Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толедова, д. 46.

Контактное лицо: Емельянова Валентина Львовна тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 176), электронный адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4. Сроки (периоды) поставки товаров: Поставка товара осуществляется Поставка товара осуществляется в течение 60 рабочих дней с даты заключения договора.

5. Условия поставки товаров: Поставщика. Поставщик письменно (по адресу электронной почты, указанному в контракте) уведомляет Заказчика о готовности поставки Товара не позднее, чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты поставки. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 ч до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч, пятница – с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч.

Погрузка, поставка, разгрузка, поднятие на нужный этаж осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Дата и время поставки должны быть заранее согласованны с Заказчиком.

6. Общие требования к товарам: Товар должен быть новым, неиспользованным (не был в эксплуатации, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), пригодным для его использования по назначению и с распространением полной гарантии производителя. Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду товаров и подтверждаться соответствующими документами. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технического задания.

Товар не должен иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению. В случае, если Товар иностранного происхождения, на момент поставки он должен быть перемещен через таможенную границу с прохождением таможенного контроля в порядке, установленном действующим законодательством. На поставляемом товаре должна быть нанесена заводская маркировка, позволяющая однозначно идентифицировать производителя товара, наименование товара, его квалификацию, сроки годности.

7. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: в соответствии с Таблицей 1 пункта 13 Технического задания.

Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям контракта
и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим документами.

На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого товара.

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых Товар такого рода обычно используется.

Упаковка должна предохранять поставляемый Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при перевозке его различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения.

Химические реактивы должны быть упакованы в соответствии в зависимости от свойств веществ и требований нормативно-технических документов.

Условия транспортировки должны соответствовать условиям хранения химические реактивы.

Качество поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, подтверждаться и сопровождаться необходимыми документами (паспортом) о качестве в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Требования по комплектности товаров: должна соответствовать описи, прилагаемой к комплекту поставки товара.

9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: Весь товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим паспорт и (или) иные документы, обязательные для данного вида товаров, подтверждающих качество товаров, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае не предоставления с поставленным Товаром документации, подтверждающей его качество, поставка считается некомплектной, качество товара не подтвержденным.

В момент поставки товара Поставщик передает Заказчику комплект следующих документов:

- паспорт на данный вид товара (в случае если предусмотрено на данный вид товара);

- копию сертификата соответствия и (или) декларация о соответствии и (или) сертификат качества и (или) санитарно-эпидемиологическое заключение на поставляемую партию товара и (или) на данный вид товара (в случае если такие документы предусмотрены на данный вид товара);

- иную документацию, предусмотренную производителем товара (при наличии);

Товар, поставленный не в требуемой комплектации и/или без указанных выше документов, считается

не поставленным. Товаросопроводительные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ. В случае отсутствия указанных документов Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

10. Требования к безопасности товаров: товар должен быть безопасен для жизни, здоровья сотрудников Заказчика, имущества Заказчика, окружающей среды в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;

11. Порядок сдачи и приемки товаров: согласно условиям контракта.

12. Требования к сроку годности товара: Остаточный срок годности указан в столбце 7 таблицы 1 по каждой позиции. Температурные условия транспортировки и хранения – в соответствии с требованиями производителя.

13. Требования к номенклатуре, функциональным и качественным характеристикам товара:

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел III Форма котировочной заявки

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы _____________________________________________________________________________ (указываются сведения об участнике размещения заказа:

- Посмотреть таблицу с данными

1. В случае если ________________ будет признано победителем запроса котировок на _, в соответствии с требованиями документации и нашей заявки, в срок, установленный пунктом 28 сведении о проведении запроса котировок, обязуемся подписать договор.

2. Цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, предусмотренных настоящим контрактом в полном объеме, в том числе транспортные расходы, командировочные расходы, прочие накладные расходы, а также уплату всех налогов, сборов, пошлин, отчислений и других обязательных платежей, подлежащих уплате Исполнителем в соответствии с действующим законодательством РФ и составляет ____________ (____________) руб. (общая сумма договора).

- Посмотреть таблицу с данными

3. Данной заявкой ________________________________ __________ _____________________ (указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) выражает своё согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

4. Настоящей Заявкой подтверждаем, что против______________________________________

(наименование участника закупки)

- не проводится процедура ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не осуществляется неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки, предложения на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Подтверждаем правомочность участника закупки заключать договор.

Заявляем об отсутствии сведений о _________________________________

(наименование участника закупки)

в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2004 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченный представитель

участника размещения заказа (для юридических лиц)/

участник размещения заказа (для физических лиц) _________________ (Фамилия И.О.)

(подпись) М.П.

Раздел IV ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №___________

г. Екатеринбург «___»__________ 2025г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Илькевича Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________, именуем___ в дальнейшем "Исполнитель", в лице __________________, действующ___ на основании _____________________ , с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг по итогам проведения запроса котировок в электронной форме (Протокол от "___"_________ ____ г. N ___) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Поставщик обязуется в обусловленный срок осуществить поставку химических реактивов (далее - Товар) для нужд ФГБУ «ЦЛАТИ» по УФО. Наименование, количество и характеристики Товара указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.2. Требования к безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, изложены в Техническом задании (приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

2. Цена Договора. Порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _______ (________________________) рублей 00 коп., в том числе НДС/без НДС. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.2. Цена Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС и других обязательных платежей, которые будут оплачиваться Поставщиком в соответствии с условиями договора, а так же иные дополнительные расходы, возникающие в процессе исполнения договора и связанные с исполнением договора).

2.3. Источник финансирования: средства учреждения от приносящей доход деятельности.

2.4. Оплата осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемке товара Заказчиком (товарной накладной и/или УПД, акта приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьна основании выставленного Поставщиком счета/счет-фактуры (при наличии)). Аванс не предусмотрен.

2.5. В случае изменения расчетного счета и (или) других банковских реквизитов у Поставщика, последний обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета и (или) другие банковские реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет и (или) другие банковские реквизиты Поставщика, несет Поставщик.

2.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения и (или) наименования, она обязана письменно уведомить об этом другую Сторону, в срок указанный в пункте 2.5. настоящего Договора.

2.7. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.8. При ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по настоящему Договору оплата услуг производится Заказчиком за вычетом начисленной в соответствии с условиями Договора неустойки (штрафа, пени), при этом в адрес Поставщика направляется письменное требование, в котором указываются: цена Договора, размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию, основания применения и расчёт (штрафа, пени), сумма, подлежащая оплате Поставщику по настоящему Договору.

2.9. Сбор и предоставление всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.

2.10. Обязательства Заказчика по оплате денежных сумм по настоящему Договору считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3. Порядок исполнения Договора

3.1. Порядок поставки товара: согласно Технического задания (Приложение № 1 к договору).

3.2. Поставка товара осуществляется по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толедова, д. 46.

3.3. Поставщик письменно (по адресу электронной почты, указанному в контракте) уведомляет Заказчика о готовности поставки Товара не позднее, чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты поставки. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 ч до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч, пятница – с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч.

3.4. Приемка товара по количеству осуществляется Заказчиком в момент выгрузки товара Заказчику.

3.5. Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

3.6. Передачу Товара осуществляет уполномоченный представитель Поставщика в месте поставки, указанном в п. 3.2 настоящего Договора.

3.7. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара и подписания Заказчиком товаросопроводительных документов, подтверждающих приемку Товара по количеству.

3.8. На момент поставки Товара Поставщик представляет Заказчику товаросопроводительные документы на русском языке: счет-фактуру (в случае применения Поставщиком такой формы документа в своей хозяйственной деятельности); документ о приемке товара (товарную накладную и/или УПД, акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), подписанный Поставщиком, иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством.

Все копии документов, представляемых Поставщиком, должны быть надлежащим образом заверены.

3.9. Датой приемки Товара Заказчиком является дата подписания документа о приемке товара (Товарная накладная или УПД).

4. Сдача-приемка товара

4.1. По факту поставки товара Поставщик предоставляет Заказчику товарную накладную и/или УПД, акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Приказ Минфина от 15.04.2021 г. № 61н), оформленные в соответствии с законодательством и содержащие ссылку на Контракт (номер, дата), подтверждающие факт и срок передачи Товара.

При наличии технической возможности у обеих сторон акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьподписывается электронно. При отсутствии технической возможности акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьподписывается сторонами на бумажном носителе.

4.2. В Договоре под приемкой Товара понимаются следующие действия: проверка количества, ассортимента, объема, качества поставляемого Товара, осмотр Товара на предмет отсутствия внешних дефектов, проверка функциональных качеств Товара, проверка требуемых документов и т.д.

4.3. Участие представителя Поставщика при приемке Товара не является обязательным. Полномочные представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. О своем желании участвовать в приемке Поставщик письменно уведомляет Заказчика одновременно с уведомлением о готовности поставки. Полномочия Представителей Поставщика подтверждаются доверенностью. Возврат товара при выявлении недостатков производится представителям Поставщика, полномочия которых подтверждаются оформленной в установленном порядке доверенностью.

4.4. При приемке возможна фото и видео фиксация процедуры приемки Товара.

4.5. Приемка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Товара и предоставления Поставщиком документа о приемке товара (Товарной накладной и/или УПД, акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). По решению Заказчика возможно осуществление приемки досрочно, непосредственно при поставке товара.

4.6. Если по итогам приемки Товара выявлены недостатки поставленного Товара по количеству, комплектности, объему, качеству, безопасности или несоответствие другим требованиям, установленным Техническим заданием и Договором, Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки Товара, либо претензию об устранении недостатков поставленного Товара (далее – Претензия).

4.7. Мотивированный отказ от приемки Товара (Претензия) составляется не менее чем в двух экземплярах, передается Поставщику или направляется ему по почте или факсу, или электронной почте, указанным в Договоре.

4.8. Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в установленный Заказчиком в Претензии срок.

4.9. В случае невыполнения Поставщиком требований Заказчика об устранении выявленных в ходе приемки недостатков Товара в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе отказаться от оплаты партии Товара, не соответствующей требованиям Технического задания.

4.10. Поставщик обязан за свой счет и своими силами в объеме, указанном в мотивированном отказе от приемки Товара, принять и вывезти Товар ненадлежащего качества в течение 5 дней со дня получения Поставщиком мотивированного отказа от приемки Товара. Поставщик обязан произвести замену на товар надлежащего качества в срок, указанный в Мотивированном отказе. В случае отказа или уклонения Поставщика от принятия и (или) вывоза Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить ненадлежащий Товар в объеме, указанном в мотивированном отказе от приемки Товара, по адресу Поставщика, указанному в Договоре. Расходы по возврату Товара в полном объеме возлагаются на Поставщика.

4.11. При приемке партии Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку партии.

4.12. Если при приемке Товара будет установлено, что Поставщик передал Товар в меньшем объеме, чем определено в заявке, Заказчик вправе потребовать передать недостающий объем Товара в установленный Заказчиком срок.

4.13. Если Поставщик передал Заказчику Товар в объеме, превышающем указанный в заявке, Заказчик извещает об этом Поставщика по почте или факсу, или электронной почте, указанным в Договоре, и имеет право отказать в приёмке излишков Товара.

4.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки (до подписания товарной накладной или УПД Заказчиком) несет Поставщик.

4.15. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемым Заказчиком мотивированным отказом (Претензией), Поставщик может самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

4.16. Факт не поставки товара подтверждается Актом о не поставке товара (далее - Акт). Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке в течение 5 (Пять) календарных дней после наступления срока исполнения Поставщиком обязательств по Договору. Участие представителя Поставщика при составлении указанного Акта не является обязательным. Если Поставщик не присутствовал при приемке Товара, то Акт направляется Поставщику по почте или факсу, или электронной почте, указанным в Договоре.

4.17. В случае отсутствия недостатков в поставленном товаре документ (документы) о приемке Товара подписывается Заказчиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня представления Поставщиком. Подписанный документ о приемке товара подтверждает проведенную экспертизу и приемку товара. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика

4.18. Документ (документы) о приемке товара предоставляется Поставщиком Заказчику в двух экземплярах. По итогам приемки товара такой документ (документы) для Поставщика оформляется подписью представителя Заказчика и передается Поставщику.

5. Качество Товара

5.1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, без следов механического воздействия.

5.2. Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя товара и/или поставщика товара, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации и обслуживания поставленного товара, установленных производителем товара.

5.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов, технических условий, установленных для данного вида товара действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае, если товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством, его качество должно подтверждаться соответствующими сертификатами, иными документами о качестве, установленными для данного вида товара.

5.5. Поставщик должен гарантировать, что весь поставляемый товар полностью соответствует функциональным, качественным и техническим требованиям.

5.6. Остаточный срок годности поставленного товара должен соответствовать остаточному сроку годности указанному в столбце 7 таблицы 1 Технического задания (Приложение №1) по каждой позиции на момент поставки товара.

5.7. Товар (продукция) не должен иметь обременения и находиться в залоге у третьих лиц.

5.9. Сертификаты, паспорта, гарантийный талон, или иные документы, составленные/ переведенные на русский язык (заверенные их копии), подтверждающие качество Товара, передаются Заказчику вместе с Товаром.

6. Ответственность сторон

6.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: 10 процентов цены договора.

6.2. Если поставщиком (исполнителем, подрядчиком) просрочено исполнение обязательства, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.5. Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.7. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением, ненадлежащим исполнением или просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), в том числе разница в стоимости Услуги, при необходимости оказания Услуги третьим лицом в случае неисполнения, просрочки исполнения обязательств и (или) ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем). Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения Заказчик должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.

6.8. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) несет материальную ответственность за вред, причиненный по своей вине имуществу третьих лиц или имуществу Заказчика при оказании Услуги.

6.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) от выполнения обязательств, установленных Договором, или устранения выявленных нарушений.

6.10. Заказчик производит оплату по Договору с удержанием сумм неустойки (пени, штрафа).

6.11. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, диверсии, военных действий, гражданских волнений, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения и других стихийных бедствий, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также принятие (не принятие) вышестоящей организацией Заказчика акта, делающего невозможным надлежащее исполнение обязательств Заказчиком; других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

7.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 7.1. настоящего Договор, при условии соблюдения требований пункта 7.2. настоящего Договора, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 1-го месяца, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8. Изменение и расторжение Договора

8.1. Изменения, вносимые в условия Договора, осуществляются на основании дополнительных соглашений Сторон, совершенных в письменной форме. Банковские реквизиты сторон меняются без составления дополнительных соглашений путем направления Стороной письменного уведомления об их изменении в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения.

8.2. Изменение условий Договора при его исполнении допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных договором и Гражданским кодексом РФ.

8.3. Заказчик по согласованию с поставщиком, исполнителем, подрядчиком в ходе исполнения договора вправе изменить предусмотренные договором количество товаров, объем таких работ, услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном количестве товаров, объеме работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с такими товарами, работами, услугами, предусмотренными договором. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе увеличить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг, Заказчик обязан уменьшить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

8.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик), является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

8.5. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.

8.6. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Положением о закупках.

Изменения, вносимые в условия договора, осуществляются на основании дополнительных соглашений, совершенных в письменной форме. Банковские реквизиты сторон меняются без составления дополнительных соглашений путем направления письменного уведомления об их изменении.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено что Поставщик (подрядчик) или оказываемая услуга (выполняемая работа) не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или оказываемой услуге (выполняемой работе), представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя (подрядчика).

Основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора поставки служит в том числе:

- осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, а также в случае обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 523, пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков поставки товаров, предусмотренных договором (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

- отказ поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему;

- нарушения сроков устранения выявленных недостатков и/или отказа от их устранения;

- установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных поставщиком на этапе размещения закупки;

- иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора оказания услуги служат, в том числе следующие обстоятельства:

- исполнитель не приступает к исполнению договора в срок, установленный договором, или оказывает услугу так, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможно, либо в ходе оказания услуги стало очевидно, что услуга не будет оказана надлежащим образом в установленный договором срок (пункты 2, 3 статьи 715 ГК РФ);

- отступления в услуге от условий договора или иные недостатки результата услуги в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

- отказ исполнителя оказать услугу;

- нарушение сроков устранения выявленных недостатков услуги и/или отказ от их устранения;

- установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных исполнителем на этапе размещения закупки;

- иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора поставки товара служат в том числе следующие обстоятельства:

- поставщик нарушил конечный срок выполнения работы, а также иные установленные договором сроки (п. 3 ст. 708 ГК РФ);

- существенно увеличилась приблизительная цена в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ (п. 5 ст. 709 ГК РФ);

- отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);

Сторона, чье право было нарушено, вправе требовать возмещения причиненных ей убытков при любом неисполнении или ненадлежащем исполнении другой стороной обязательств по договору (п. 1 ст. 393 ГК РФ).

- иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Заказчик может отказаться от договора в одностороннем порядке без оснований, если поставщик еще не поставил товар.

Иные нарушения условий договора (по количеству, объему, качеству, безопасности или несоответствие другим требованиям, установленным техническим заданием) являются основанием для одностороннего отказа от исполнения договора при неоднократном их выявлении или в случае невыполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) требований Заказчика, об устранении выявленных в ходе приемки недостатков в установленный Заказчиком срок.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

Убытки поставщика (исполнителя, подрядчика), связанные с изменением, расторжением по соглашению сторон или односторонним расторжением договора, не возмещаются.

8.7. При изменении или расторжении Договора в случаях, предусмотренных условиями Договора, Поставщик не вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением Договора.

8.8. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров.

9. Сроки по Договору

9. Поставка товара осуществляется в течение 60 рабочих дней с даты заключения договора.

9.1. Настоящий Договор действует со дня его подписания Сторонами до 30.11.2025 г. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10. Общие положения

10.1. Любое уведомление, претензия, заявка, претензия, запрос или согласие, которые необходимы или разрешены в связи с исполнением настоящего Договора, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу, электронному адресу по реквизитам, указанным в настоящем Договоре.

10.2. Документы, указанные в пункте 10.1. настоящего Договора вступают в силу в следующие сроки: в случае вручения адресату лично или доставки заказной почтой – в момент доставки; в случае направления телеграммы – спустя двадцать четыре часа после отправления телеграммы с уведомлением о вручении; в случае направления факса – спустя два часа после отправления факса с подтверждением получения, в случае направления на электронный адрес - в момент доставки.

11. Прочие условия

11.1. Споры, вытекающие из Договора, разрешаются посредством переговоров Сторон.

11.2. При невозможности урегулирования споров Сторон в переговорном порядке, споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Свердловской области с соблюдением претензионного порядка.

11.3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. В случае привлечения Исполнителем для исполнения Договора третьих лиц, все риски, связанные с их действиями, несет Исполнитель.

11.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.6. В случае перемены Заказчика по настоящему Договору его права и обязанности заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.7. Настоящий Договор заключен в электронной форме и подписан электронной подписью лицами, уполномоченными на заключение Договора.

После заключения Договора Стороны вправе изготовить копии Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

11.8. Все приложения являются неотъемлемыми частями Договора.

11.9. Приложение № 1: Техническое задание.

Приложение № 2: Спецификация.

12. Реквизиты и подписи сторон:

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _______

от «_____»___________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки: Поставка химических реактивов общелабораторного назначения для нужд ФГБУ "ЦЛАТИ по УФО"

1. Описание объекта закупки: согласно Таблицы 1 п. 13 Технического задания.

2. Количество поставляемых товаров: согласно Таблицы 1 п. 13 Технического задания.

3. Место поставки товаров: по месту нахождения Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толедова, д. 46.

Контактное лицо: Емельянова Валентина Львовна тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 176), электронный адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4. Сроки (периоды) поставки товаров: Поставка товара осуществляется Поставка товара осуществляется в течение 60 рабочих дней с даты заключения договора.

5. Условия поставки товаров: Поставщика. Поставщик письменно (по адресу электронной почты, указанному в контракте) уведомляет Заказчика о готовности поставки Товара не позднее, чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты поставки. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 ч до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч, пятница – с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч.

Погрузка, поставка, разгрузка, поднятие на нужный этаж осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Дата и время поставки должны быть заранее согласованны с Заказчиком.

6. Общие требования к товарам: Товар должен быть новым, неиспользованным (не был в эксплуатации, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), пригодным для его использования по назначению и с распространением полной гарантии производителя. Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду товаров и подтверждаться соответствующими документами. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технического задания.

Товар не должен иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению. В случае, если Товар иностранного происхождения, на момент поставки он должен быть перемещен через таможенную границу с прохождением таможенного контроля в порядке, установленном действующим законодательством. На поставляемом товаре должна быть нанесена заводская маркировка, позволяющая однозначно идентифицировать производителя товара, наименование товара, его квалификацию, сроки годности.

7. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: в соответствии с Таблицей 1 пункта 13 Технического задания.

Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям контракта
и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим документами.

На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого товара.

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых Товар такого рода обычно используется.

Упаковка должна предохранять поставляемый Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при перевозке его различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения.

Химические реактивы должны быть упакованы в соответствии в зависимости от свойств веществ и требований нормативно-технических документов.

Условия транспортировки должны соответствовать условиям хранения химические реактивы.

Качество поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, подтверждаться и сопровождаться необходимыми документами (паспортом) о качестве в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Требования по комплектности товаров: должна соответствовать описи, прилагаемой к комплекту поставки товара.

9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: Весь товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим паспорт и (или) иные документы, обязательные для данного вида товаров, подтверждающих качество товаров, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае не предоставления с поставленным Товаром документации, подтверждающей его качество, поставка считается некомплектной, качество товара не подтвержденным.

В момент поставки товара Поставщик передает Заказчику комплект следующих документов:

- паспорт на данный вид товара (в случае если предусмотрено на данный вид товара);

- копию сертификата соответствия и (или) декларация о соответствии и (или) сертификат качества и (или) санитарно-эпидемиологическое заключение на поставляемую партию товара и (или) на данный вид товара (в случае если такие документы предусмотрены на данный вид товара);

- иную документацию, предусмотренную производителем товара (при наличии);

Товар, поставленный не в требуемой комплектации и/или без указанных выше документов, считается

не поставленным. Товаросопроводительные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ. В случае отсутствия указанных документов Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

10. Требования к безопасности товаров: товар должен быть безопасен для жизни, здоровья сотрудников Заказчика, имущества Заказчика, окружающей среды в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;

11. Порядок сдачи и приемки товаров: согласно условиям контракта.

12. Требования к сроку годности товара: Остаточный срок годности указан в столбце 7 таблицы 1 по каждой позиции. Температурные условия транспортировки и хранения – в соответствии с требованиями производителя.

13. Требования к номенклатуре, функциональным и качественным характеристикам товара:

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

*Наименование и характеристики Товара указываются в соответствии с заявкой победителя электронного запроса котировок.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № _______

от «_____»___________ 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

*Наименование Товара указывается в соответствии с заявкой победителя электронного запроса котировок.

ИТОГО цена договора составляет: ___________ (___________________) рубля _______ копеек, в т.ч. НДС в размере _______________ (__________________________) рубля _____ копеек /без НДС.

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

(прилагается отдельным файлом)