Тендер - Поставка аргона газообразного №290935915

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть15 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 75
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Документация_аргон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

федеральное государственное бюджетное учреждение

"Центр лабораторного анализа и технических измерений

по Уральскому федеральному округу"

(ФГБУ "ЦЛАТИ по УФО")

филиал федерального государственного бюджетного учреждения

«Центр лабораторного анализа и технических измерений по

Уральскому федеральному округу» по Челябинской области

(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Челябинской области)

________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО»

по Челябинской области

_____________ Н.А. Коркина

«___» _________ 202_ года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку аргона газообразного для нужд филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Челябинской области

Челябинск, 2024

Раздел I. ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Раздел 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Настоящим приглашаются к участию в запросе котировок в электронной форме (далее запрос котировок), полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе в электронной форме в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ЕИС) http://zakupki.gov.ru/ и на сайте Закрытого акционерного общества «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» http://utp.sberbank-ast.ru/.

Запрос котировок – конкурентный способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемом товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИ извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора, наименьшую сумму цен единиц товаров, работ, услуг.

Раздел II Информационная карта ЗАПРОСА КОТИРОВОК - Посмотреть таблицу с даннымиIII Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара

Объект закупки: Поставка аргона газообразного для нужд филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Челябинской области

Описание объекта закупки: согласно Таблице 1 п. 16 Технического задания.

2.Описание объекта закупки: согласно Таблице 1 п. 16 Технического задания.

3. Количество поставляемых товаров: согласно Таблице 1 п. 16 Технического задания.

4. Место поставки товаров: г. Челябинск, ул. Елькина, д. 75А (внутренний двор).

5. Сроки поставки товаров: Поставку осуществлять по 5 баллонов, доставка баллонов силами и за счет средств Поставщика специальным автотранспортом по заявке Заказчика. Поставщик осуществляет доставку баллонов до места их эксплуатации (внутренний двор), погрузку, выгрузку, а также осуществляет их подключение.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товаров: Оплата осуществляется по факту поставки товара перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика после поставки, в течение 7 (семи) рабочих дней, с момента получения товара надлежащего качества на основании счета-фактуры (при наличии), товарной накладной акта приемки товаров, работ, услуг ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, подписанных Заказчиком и Поставщиком.

7.Условия поставки товаров: Поставщик письменно (по адресу электронной почты) уведомляет Заказчика о готовности поставки Товара не позднее, чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты поставки. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 ч до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч, пятница – с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. Поставка, погрузка, разгрузка, осуществляются силами Поставщика и за счет средств Поставщика. Дата и время поставки заранее согласовываются с Заказчиком.

8. Общие требования к товарам: Товар должен быть новым, неиспользованным (не был в эксплуатации, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), пригодным для его использования по назначению и с распространением полной гарантии производителя. Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду товаров и подтверждаться соответствующими документами. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технического задания.

Товар не должен иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению. Упаковка товара должна быть без повреждений. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями стандартов.

В случае, если Товар иностранного происхождения, на момент поставки он должен быть перемещен через таможенную границу с прохождением таможенного контроля в порядке, установленном действующим законодательством.

Поставляемый товар должен быть серийно производимым, в случае поставки импортного товара, он должен быть официально предназначенным для поставки в Российскую Федерацию, обладать возможностью его технической поддержки в авторизованных производителем сервис-центрах и возможностью ремонта и постгарантийного обслуживания на территории Российской Федерации.

На поставляемом товаре должна быть нанесена заводская маркировка, позволяющая однозначно его идентифицировать, включающая наименование товара, производителя товара, модель, квалификацию (для химических реактивов), страну производства, дату изготовления и другую информацию, установленную законодательством РФ и нормативно-техническими документами (стандартами, техническими условиями и др.).

9.Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: в соответствии с Таблицей 1 пункта 16 Технического задания.

Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям контракта и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим документами.

Не должно быть изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному описанию поставляемого товара.

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых Товар такого рода обычно используется.

10. Требования к комплектности товаров: согласно Таблице 1 п. 16.

11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: Весь товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим паспорт и (или) иные документы, обязательные для данного вида товаров, подтверждающих качество товаров, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае не предоставления с поставленным Товаром документации, подтверждающей его качество, поставка считается некомплектной.

12. Требования к безопасности товаров: товар должен быть безопасен для жизни, здоровья сотрудников Заказчика, имущества Заказчика, окружающей среды в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

13. Порядок сдачи и приемки товаров: согласно условиям контракта (договора).

14. Гарантийный срок на товар: устанавливается со дня изготовления товара.

Остаточный срок годности Товара на дату поставки:

- при сроке хранения химических реактивов 1-1,5 года должен составлять не менее 80 % от срока, указанного производителем,

- при сроке хранения химических реактивов 3 года должен составлять не менее двух лет от срока, указанного производителем,

- при сроке хранения химических реактивов 4-5 лет должен составлять не менее трех лет от срока, указанного производителем.

15. Требования к упаковке товара: входит в стоимость.

Упаковка должна предохранять поставляемый Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при перевозке его различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения.

Требования к упаковке и отгрузке товара: товар должен быть завернут в бумагу по ГОСТ 8273 или упакованы с подкладкой из гофрированного картона по ГОСТ 7376, на котором их укрепляют пленкой из пластмассы или уложены в коробки (ящики) из коробочного картона по ГОСТ 7933, или гофрированного картона по ГОСТ 7376 с применением разделительных прокладок; коробки (ящики) должны быть в деревянной обрешетке.

16. Требования к номенклатуре, функциональным и качественным характеристикам товара: Номенклатура и количество товара представлены в Таблице 1.

Таблица 1.

- Посмотреть таблицу с даннымиРаздел IV ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №___________

г. Челябинск «___»__________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» по Челябинской области Коркиной Натальи Александровны действующего на основании доверенности от ____________ года № ____, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице______________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов подведения итогов проведения запроса котировок, утвержденных Протоколом от __________№ __________________, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Поставщик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора осуществить поставку аргона газообразного для нужд филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Челябинской области * (далее - Товар) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору).
1.2. Перечень поставляемого товара, требования к безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, изложены в Техническом задании (приложение № 1 к настоящему Договору).

Цена Договора. Порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет ______ (_____________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС в размере _____/без НДС. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
2.2. Цена Договора включает расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на доставку товара, расходы на оформление необходимых документов, уплату налогов, сборов, прочих сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик может понести в связи с исполнением Договора, требованиями законодательства РФ и/или по иным основаниям.
2.3. Источник финансирования: средства учреждения от приносящей доход деятельности.
2.4. Форма оплаты – безналичная. Оплата осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика после поставки, в течение 7 (семи) рабочих дней, с момента получения товара надлежащего качества на основании счета-фактуры (при наличии), товарной накладной акта приемки товаров, работ, услуг ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, подписанной Заказчиком и Поставщиком.
2.5. В случае изменения расчетного счета и (или) других банковских реквизитов у Поставщика, последний обязан в течение 3 (Три) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета и (или) другие банковские реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет и (или) другие банковские реквизиты Поставщика, несет Поставщик.
2.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения и (или) наименования, она обязана письменно уведомить об этом другую Сторону, в срок указанный в пункте 2.5. настоящего Договора.
2.7. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.8. При ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по настоящему Договору оплата товара производится Заказчиком за вычетом начисленной в соответствии с условиями Договора неустойки (штрафа, пени), при этом в адрес Поставщика направляется письменное требование, в котором указываются: цена Договора, размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию, основания применения и расчёт (штрафа, пени), сумма, подлежащая оплате Поставщику по настоящему Договору.
2.9. Сбор и предоставление всех необходимых для оплаты товаросопроводительных документов осуществляется Поставщиком.
2.10. Обязательства Заказчика по оплате денежных сумм по настоящему Договору считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
3. Обеспечение исполнения Договора
3.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по договору Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения договора путем предоставления банковской гарантии или перечисления денежных средств на указанный в Информационной карте электронного аукциона счет в размере 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (далее – НМЦД), что составляет 8 120,02 рублей.
3.2. Денежные средства должны быть перечислены на счет Заказчика до заключения Договора. В противном случае обеспечение исполнения Договора в виде залога денежных средств считается не предоставленным.
3.3. Факт внесения денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией
платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в качестве обеспечения, со счета Поставщика.
3.4. Финансовые средства обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или просрочки исполнения Поставщиком обязательств по Договору при обоснованном требовании Заказчика.
3.5. В случае обеспечения исполнения Договора предоставлением банковской гарантии, предоставленная банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Срок действия банковской гарантии должен быть на 1 месяц больше срока действия Договора.
3.6. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
3.7. Банковская гарантия должна содержать указание об обеспечении выплаты Заказчику сумм неустоек, пени, штрафов, предусмотренных условиями Договора, в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, Подрядчиком) обязательств по Договору, а также обеспечивать возмещение убытков, которые несет Заказчик в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением, просрочкой исполнения Поставщиком обязательств по Договору.
3.8. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в таком же размере.
3.9. В ходе исполнения Договора способ обеспечения исполнения Договора может быть изменен.
3.10.Требования Заказчика по обращению взыскания на обеспечение исполнения Договора удовлетворяются без обращения в суд.
3.11. При неисполнении Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору денежная сумма обеспечения исполнения Договора, внесенная в форме залога, Заказчиком не возвращается.
3.12. При неисполнении Поставщиком обеспеченных в форме предоставления безотзывной банковской гарантии обязательств по настоящему договору удовлетворение требований Заказчика производится гарантом путем уплаты суммы, на которую выдана банковская гарантия.
3.13. Если участником закупки, с которым заключается Договор, является государственное или муниципальное учреждение, положения об обеспечении исполнения договора к такому участнику не применяются.
3.14. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена договора составляет более чем пять миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена договора составляет пять миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), или после предоставления таким участником информации, подтверждающей его добросовестность.
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестрах контрактов (договоров) в ЕИС, и подтверждающая исполнение таким участником в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в закупке четырех и более контрактов (договоров) (при этом все контракты (договоры) должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Цена одного из контрактов (договоров) должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт (договор).
3.15.Предложенная Поставщиком цена контракта снижена на ____ % по отношению к начальной (максимальной) цене контракта.
3.16. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются в течение десяти рабочих дней со дня фактического исполнения поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) основного обязательства, являющегося предметом договора, подтвержденного актом о приемке товаров (актом о приемке выполненных работ, актом о приемке оказанных услуг), подписанным Заказчиком (его филиалом), либо в течение десяти рабочих дней со дня расторжения договора по соглашению сторон.
3.17. Заказчик (его филиал) вправе удержать из суммы обеспечение исполнения договора, подлежащего возврату поставщику (подрядчику, Поставщику), денежные средства в сумме, равной сумме неисполненных или ненадлежащим образом исполненных поставщиком обязательств, в том числе неустойки (пени, штрафа).
3.18. Обеспечение исполнения договора предоставляется одновременно с проектом договора, подписанным победителем торгов, а в случае его уклонения от заключения договора, - иными лицами, которые обязаны заключить договор.
3.19. В качестве обеспечения исполнения договора принимаются банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов». Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, предъявляемым к банковским гарантиям, установленным ст. 45 Закона № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на два месяца.
3.20. Форма банковской гарантии для обеспечения исполнения договора устанавливается в документации о закупке.
4. Порядок исполнения Договора
4.1. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Челябинск, ул. Елькина, д.75 (внутренний двор)
4.2. Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Заявки. Поставка товара, погрузка, выгрузка осуществляется силами и за счет Поставщика.
4.3. Поставщик письменно уведомляет Заказчика (Грузополучателя) о готовности поставки Товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 ч до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч.
4.4. Приемка товара по количеству осуществляется Заказчиком в момент выгрузки товара Заказчику.
4.5. Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.
4.6. Передачу Товара осуществляет уполномоченный представитель Поставщика в месте поставки, указанном в п. 4.1 настоящего Договора.
4.6. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара и подписания Заказчиком товаросопроводительных документов, подтверждающих приемку Товара по количеству.
4.7. На момент поставки Товара Поставщик представляет Заказчику товаросопроводительные документы на русском языке: акт приема-передачи товара, подписанный Поставщиком, счет-фактуру (в случае применения Поставщиком такой формы документа в своей хозяйственной деятельности); товарную накладную; иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством.
Все копии документов, представляемых Поставщиком, должны быть надлежащим образом заверены.
4.8. Датой приемки Товара Заказчиком является дата подписания актов приема-передачи Товара.
5. Приемка товара
5.1. По факту поставки Поставщик предоставляет Заказчику счет (счет-фактуру), товарную накладную, акт приема-передачи товара.
5.2. Приемка Товара осуществляется в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком товарной накладной и акта приема-передачи товара. По решению Заказчика возможно осуществление приемки досрочно, непосредственно при поставке.

По итогам приемки поставленных Товаров Заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Акт формируется на основании документов, предоставленных Поставщиком и подтверждающих поставку Товаров. Акт оформляется в присутствии и с обязательным участием представителя Поставщика или представителя незаинтересованной организации.

Оформление и обмен документами о приемке поставленного Товара осуществляются по телекоммуникационным каналам связи через системы электронного документооборота с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. В отсутствие организационно-технической возможности составления Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)в электронной форме Акт формируется на бумажном носителе и подписывается представителями Заказчика и Поставщика собственноручно. Оформление документов о приемке осуществляется в порядке и на условиях, которые определены в приказе Министерства финансов Российской Федерации от 15 апреля 2021 г. N 61Н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и методических указаний по их формированию и применению» и учетной политике по бухгалтерскому учету учреждения. Копию электронного Акта приемки, сформированную на бумажном носителе, Заказчик передает на подписание собственноручно представителю Поставщика. В случае наличия количественного и (или) качественного расхождения, а также несоответствия ассортимента принятых Товаров сопроводительным документам Поставщика Акт приемки с приложениями документов (накладных и других сопроводительных документов) передается в соответствующее структурное подразделение Заказчика, уполномоченное для направления претензионного письма Поставщику. Отказ представителя Поставщика от участия в приемке Товара и подписания Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) не может служить препятствием приемки Товара по настоящему Договору (Контракту) и оформлению ее результатов.

5.4. Если по итогам приемки Товара выявлены недостатки поставленного Товара по количеству, комплектности, объему, качеству, безопасности или несоответствие другим требованиям, установленным Техническим заданием и договором, Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки Товара, либо претензию об устранении недостатков поставленного Товара (далее – Претензия).

5.5. Мотивированный отказ от приемки Товара (претензия) составляется не менее чем в двух экземплярах и незамедлительно после его подписания передается Поставщику или направляется ему по почте или факсу, или электронной почте, указанным в Договоре.

5.6. Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки Товара в установленный Заказчиком в Претензии срок.

5.7. В случае невыполнения Поставщиком требований Заказчика об устранении

выявленных в ходе приемки недостатков Товара в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара, не соответствующей требованиям Технического задания.

5.8. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору, Поставщик может самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также иных расходов, связанных с экспертизой, осуществляется Поставщиком.

5.9. Факт не поставки товара подтверждается Актом о не поставке товара (далее - Акт). Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке в течение 5 (Пять) дней после наступления срока исполнения Поставщиком обязательств по Договору. Участие представителя Поставщика при составлении Акта не является обязательным.

5.10. Документ (документы) о приемке товара предоставляется Поставщиком Заказчику в двух экземплярах. По итогам приемки товара такой документ (документы) для Поставщика оформляется подписью представителя Заказчика и передается Поставщику (с указанием фактической даты приемки).

5.11. Если Поставщик не присутствовал при приемке Товара, то акт приема-передачи товара направляется ему по почте или факсу, или электронной почте, указанным в Договоре.

5.12. Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.

6. Гарантии качества

6.1. Характеристики поставляемого Товара, его качество должны соответствовать условиям Договора, Техническому заданию (Приложение № 1).

6.2. Если в процессе использования Товара обнаружатся недостатки Товара, то Заказчик незамедлительно сообщает Поставщику обо всех недостатках переданного Товара путем направления претензии. Претензии по товару направляются Поставщику по почте или факсу, или электронной почте, указанным в Договоре.

6.3. Гарантийный срок на поставленные товары начинает действовать со дня подписания акта приема-передачи товара. Гарантийный срок на товары указан в Техническом задании (Приложение № 1) или в документах производителя на товар.

6.4 В период гарантийного срока Поставщик осуществляет гарантийный замену поставленного товара.

6.5 Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика.

6.6. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков Товара, замене Товара на качественный, устранению неисправностей, возникших вследствие использования поставленного Товара, не может превышать 10 (Десять) дней с даты получения Поставщиком претензии от Заказчика о недостатках Товара.

6.7. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков.

6.8 Экспертиза товара (в случае необходимости подтверждения наличия выявленных недостатков в товаре и их производственный характер) проводится за счет Поставщика.

6.9. Вред имуществу предприятия, являющийся результатом поставки Товара ненадлежащего качества, возмещается Поставщиком в полном размере в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7. Ответственность сторон

7.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: 10 процентов цены договора.

7.2. Если поставщиком (исполнителем, подрядчиком) просрочено исполнение обязательства, Заказчик (его филиал) вправе потребовать уплаты неустойки (пеней).

7.3. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства (за исключением гарантийного обязательства), предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором, и должна составлять 1 % от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.4. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения гарантийного обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором или претензией, должна составлять 1 % от цены договора. Конкретный размер неустойки (пени) указывается в договоре.

7.5. Поставщик (Поставщик, Исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика (его филиала).

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком (его филиалом) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.7. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязан возместить Заказчику (его филиалу) убытки, причиненные неисполнением, ненадлежащим исполнением или просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), в том числе разница в стоимости Товара, при необходимости поставки Товара третьим лицом в случае неисполнения, просрочки исполнения обязательств и(или) ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем). Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения Заказчик должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.

7.8. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) несет материальную ответственность за

вред, причиненный по своей вине имуществу третьих лиц или имуществу Заказчика (его филиала) при поставке Товара.

7.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) от выполнения обязательств, установленных Договором, или устранения выявленных нарушений.

7.10. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или просрочки исполнения

Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств по Договору Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта по Банковской гарантии, предоставленной Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) в обеспечение исполнения Договора, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.11. Заказчик (его филиал) производит оплату по Договору с удержанием сумм неустойки (пени, штрафа).

7.12. Заказчик (его филиал) имеет право произвести удержание неустойки (пени, штрафа) с суммы обеспечения исполнения Договора, перечисленной на счет Заказчика.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, диверсии, военных действий, гражданских волнений, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения и других стихийных бедствий, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также принятие (не принятие) вышестоящей организацией Заказчика акта, делающего невозможным надлежащее исполнение обязательств Заказчиком; других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

8.3. Если такого уведомления не будет сделано в возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 8.1. настоящего Договор, при условии соблюдения требований пункта 8.2. настоящего Договора, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 1-го месяца, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

9. Изменение и расторжение Договора

9.1. Изменения, вносимые в условия Договора, осуществляются на основании дополнительных соглашений Сторон, совершенных в письменной форме. Банковские реквизиты сторон меняются без составления дополнительных соглашений путем направления Стороной письменного уведомления об их изменении в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения.

9.2. Изменение условий Договора при его исполнении допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных договором и Гражданским кодексом РФ.

9.3. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:

цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором.

Формула цены и максимальное значение цены договора указываются в следующих случаях:

- заключение договора на предоставление услуг обязательного страхования, предусмотренного федеральным законом о соответствующем виде обязательного страхования;

- заключение договора на предоставление агентских услуг при условии установления в договоре зависимости размера вознаграждения агента от результата исполнения поручения принципала;

- заключение договора на предоставление услуг по оценке недвижимого имущества при условии установления в договоре пропорционального отношения размера вознаграждения оценщика к оценочной стоимости подлежащего оценке имущества;

- заключение договора, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства;

- заключение договора на поставку топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин.

9.4. Заказчик (его филиал) по согласованию с поставщиком, Исполнителем, подрядчиком в ходе исполнения договора вправе изменить предусмотренные договором количество товаров, объем таких работ, услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном количестве товаров, объеме работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с такими товарами, работами, услугами, предусмотренными договором. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик (его филиал) по согласованию с поставщиком (Исполнителем, подрядчиком) вправе увеличить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг, Заказчик (его филиал) обязан уменьшить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

9.5. Внесение филиалами Заказчика изменений в определенную в результате проведения закупки цену договора, указанную в итоговом протоколе, возможно только по согласованию с Заказчиком.

9.6. В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых органами государственной власти цен (тарифов) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий, цен и тарифов в области газоснабжения, тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса Заказчик (его филиал) при исполнении договора, обязан изменить цену такого договора соответственно размеру изменения тарифов на соответствующие товары и услуги организаций коммунального комплекса, цен и тарифов в области газоснабжения, цен (тарифов) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий.

9.7. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (Исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, когда новый поставщик (Исполнитель, подрядчик), является правопреемником поставщика (Исполнителя, подрядчика), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

9.8. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.

9.9. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Положением о закупках.

Изменения, вносимые в условия договора, осуществляются на основании дополнительных соглашений, совершенных в письменной форме. Банковские реквизиты сторон меняются без составления дополнительных соглашений путем направления письменного уведомления об их изменении.

Заказчик (его филиал) обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

Заказчик (его филиал) обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено что Исполнитель (подрядчик) или оказываемая услуга (выполняемая работа) не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или оказываемой услуге (выполняемой работе), представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя (подрядчика).

Основанием для одностороннего отказа Заказчика (его филиала) от исполнения договора поставки служит в том числе:

- осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика (его филиала) срок, а также в случае обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 523, пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков поставки товаров, предусмотренных договором (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

- отказ поставщика передать Заказчику (его филиалу) товар или принадлежности к нему;

- нарушения сроков устранения выявленных недостатков и/или отказа от их устранения;

- установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных поставщиком на этапе размещения закупки;

- иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Основанием для одностороннего отказа Заказчика (его филиала) от исполнения договора оказания услуги служат в том числе следующие обстоятельства:

- Исполнитель не приступает к исполнению договора в срок, установленный договором, или оказывает услугу так, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможно, либо в ходе оказания услуги стало очевидно, что услуга не будет оказана надлежащим образом в установленный договором срок (пункты 2, 3 статьи 715 ГК РФ);

- отступления в услуге от условий договора или иные недостатки результата услуги в установленный Заказчиком (его филиалом) разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

- отказ Исполнителя оказать услугу;

- нарушение сроков устранения выявленных недостатков услуги и/или отказ от их устранения;

- установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения закупки;

- иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Основанием для одностороннего отказа Заказчика (его филиала) от исполнения договора выполнения работы служат в том числе следующие обстоятельства:

- подрядчик нарушил конечный срок выполнения работы, а также иные установленные договором сроки (п. 3 ст. 708 ГК РФ);

- существенно увеличилась приблизительная цена в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ (п. 5 ст. 709 ГК РФ);

- подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончить ее в срок становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК РФ);

- неисполнение подрядчиком в назначенный срок требования об устранении недостатков выполненной работы (п. 3 ст. 715 ГК РФ);

- отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);

- иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Заказчик (его филиал) может отказаться от договора в одностороннем порядке без оснований, если это предусмотрено договором и подрядчик еще не сдал результат работы (ст. 717 ГК РФ).

Иные нарушения условий договора (по количеству, объему, качеству, безопасности или несоответствие другим требованиям, установленным техническим заданием) являются основанием для одностороннего отказа от исполнения договора при неоднократном их выявлении или в случае невыполнения поставщиком (Исполнителем, подрядчиком) требований Заказчика (его филиала) об устранении выявленных в ходе приемки недостатков в установленный Заказчиком (его филиалом) срок.

Если Заказчиком (его филиалом) проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком (его филиалом) только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика (его филиала) от исполнения договора.

Убытки поставщика (Исполнителя, подрядчика), связанные с изменением, расторжением по соглашению сторон или односторонним расторжением договора, не возмещаются.

9.10. При изменении или расторжении Договора в случаях, предусмотренных условиями Договора, Поставщик не вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением Договора.

9.11. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (Исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров.

10. Сроки по Договору

10.1. Поставка товара осуществляется в следующий срок: по заявке Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Заявки.

10.2. Настоящий Договор действует со дня его подписания Сторонами и до полного исполнения обязательств по нему, но в любом случае не позднее 31.12.2025.

11. Общие положения

11.1. Любое уведомление, претензия, заявка, претензия, запрос или согласие, которые необходимы или разрешены в связи с исполнением настоящего Договора, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу, электронному адресу по реквизитам, указанным в настоящем Договоре.

11.2. Документы, указанные в пункте 11.1. настоящего Договора вступают в силу в следующие сроки: в случае вручения адресату лично или доставки заказной почтой – в момент доставки; в случае направления телеграммы – спустя двадцать четыре часа после отправления телеграммы с уведомлением о вручении; в случае направления факса – спустя два часа после отправления факса с подтверждением получения, в случае направления на электронный адрес - в момент доставки.

11.3. Действия, осуществление которых необходимы и (или) разрешены, и документы, оформление которых необходимо (или) разрешено Заказчиком или Исполнителем в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, могут быть предприняты или оформлены сотрудниками, указанными ниже и являющимися уполномоченными представителями Сторон:

от Заказчика:

-Начальник отдела ФХМА Черницкая О.А. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 106)

- Шапоренко Анастасия Олеговна, ведущий экономист, телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

от Поставщика:

_____________________, телефон _________________

12. Прочие условия

12.1. Споры, вытекающие из Договора, разрешаются посредством переговоров Сторон.

12.2. При невозможности урегулирования споров Сторон в переговорном порядке, споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Челябинской области с соблюдением претензионного порядка.

12.3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. В случае привлечения Поставщиком для исполнения Договора третьих лиц, все риски, связанные с их действиями, несет Поставщик.

12.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены Заказчика по настоящему Договору его права и обязанности заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.7. Настоящий Договор заключен в электронной форме и подписан электронной подписью лицами, уполномоченными на заключение Договора.

После заключения Договора Стороны вправе изготовить копии Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.8. Все приложения являются неотъемлемыми частями Договора.

12.9. Приложение № 1: Техническое задание.

Приложение № 2: Спецификация.

13. Реквизиты и подписи сторон:

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

*Наименование Товара указывается в соответствии с заявкой победителя электронного аукциона.

Приложение № 1

к Договору № _______ от ______________

Объект закупки: Поставка аргона газообразного для нужд филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Челябинской области

Описание объекта закупки: согласно Таблице 1 п. 16 Технического задания.

2.Описание объекта закупки: согласно Таблице 1 п. 16 Технического задания.

3. Количество поставляемых товаров: согласно Таблице 1 п. 16 Технического задания.

4. Место поставки товаров: г. Челябинск, ул. Елькина, д. 75А (внутренний двор).

5. Сроки поставки товаров: Поставку осуществлять по 5 баллонов, доставка баллонов силами и за счет средств Поставщика специальным автотранспортом по заявке Заказчика. Поставщик осуществляет доставку баллонов до места их эксплуатации (внутренний двор), погрузку, выгрузку, а также осуществляет их подключение.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товаров: Оплата осуществляется по факту поставки товара перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика после поставки, в течение 7 (семи) рабочих дней, с момента получения товара надлежащего качества на основании счета-фактуры (при наличии), товарной накладной акта приемки товаров, работ, услуг ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, подписанных Заказчиком и Поставщиком.

7.Условия поставки товаров: Поставщик письменно (по адресу электронной почты) уведомляет Заказчика о готовности поставки Товара не позднее, чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты поставки. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 ч до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч, пятница – с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. Поставка, погрузка, разгрузка, осуществляются силами Поставщика и за счет средств Поставщика. Дата и время поставки заранее согласовываются с Заказчиком.

8. Общие требования к товарам: Товар должен быть новым, неиспользованным (не был в эксплуатации, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), пригодным для его использования по назначению и с распространением полной гарантии производителя. Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду товаров и подтверждаться соответствующими документами. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технического задания.

Товар не должен иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению. Упаковка товара должна быть без повреждений. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями стандартов.

В случае, если Товар иностранного происхождения, на момент поставки он должен быть перемещен через таможенную границу с прохождением таможенного контроля в порядке, установленном действующим законодательством.

Поставляемый товар должен быть серийно производимым, в случае поставки импортного товара, он должен быть официально предназначенным для поставки в Российскую Федерацию, обладать возможностью его технической поддержки в авторизованных производителем сервис-центрах и возможностью ремонта и постгарантийного обслуживания на территории Российской Федерации.

На поставляемом товаре должна быть нанесена заводская маркировка, позволяющая однозначно его идентифицировать, включающая наименование товара, производителя товара, модель, квалификацию (для химических реактивов), страну производства, дату изготовления и другую информацию, установленную законодательством РФ и нормативно-техническими документами (стандартами, техническими условиями и др.).

9.Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: в соответствии с Таблицей 1 пункта 16 Технического задания.

Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям контракта и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим документами.

Не должно быть изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному описанию поставляемого товара.

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых Товар такого рода обычно используется.

10. Требования к комплектности товаров: согласно Таблице 1 п. 16.

11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: Весь товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим паспорт и (или) иные документы, обязательные для данного вида товаров, подтверждающих качество товаров, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае не предоставления с поставленным Товаром документации, подтверждающей его качество, поставка считается некомплектной.

12. Требования к безопасности товаров: товар должен быть безопасен для жизни, здоровья сотрудников Заказчика, имущества Заказчика, окружающей среды в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

13. Порядок сдачи и приемки товаров: согласно условиям контракта (договора).

14. Гарантийный срок на товар: устанавливается со дня изготовления товара.

Остаточный срок годности Товара на дату поставки:

- при сроке хранения химических реактивов 1-1,5 года должен составлять не менее 80 % от срока, указанного производителем,

- при сроке хранения химических реактивов 3 года должен составлять не менее двух лет от срока, указанного производителем,

- при сроке хранения химических реактивов 4-5 лет должен составлять не менее трех лет от срока, указанного производителем.

15. Требования к упаковке товара: входит в стоимость.

Упаковка должна предохранять поставляемый Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при перевозке его различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения.

Требования к упаковке и отгрузке товара: товар должен быть завернут в бумагу по ГОСТ 8273 или упакованы с подкладкой из гофрированного картона по ГОСТ 7376, на котором их укрепляют пленкой из пластмассы или уложены в коробки (ящики) из коробочного картона по ГОСТ 7933, или гофрированного картона по ГОСТ 7376 с применением разделительных прокладок; коробки (ящики) должны быть в деревянной обрешетке.

16. Требования к номенклатуре, функциональным и качественным характеристикам товара: Номенклатура и количество товара представлены в Таблице 1.

Таблица 1.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № _______ от ______________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

*Наименование Товара указывается в соответствии с заявкой победителя электронного аукциона.

ИТОГО цена договора составляет: _____ (________) рублей___ копеек, с учетом НДС в размере _________ (___) рублей ______ копеек (без НДС).

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены

Начальная (максимальная) цена Договора сформирована с учетом стоимости товаров, налогов (в т.ч. НДС), сборов, таможенных пошлин и иных обязательных платежей.

- Посмотреть таблицу с данными