Тендер - Поставка реагентов для лаборатории №289985911

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение_1_Спецификация.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть11 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):Челябинская обл, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 03.02.2025 по 06.02.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:03.02.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):06.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:455016, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Чкалова, 44, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:06.02.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):Челябинская обл, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 03.02.2025 по 06.02.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:03.02.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):06.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:455016, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Чкалова, 44, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:06.02.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 1 к документации

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Зав. лабораторией: А.С. Севостьянов

Приложение_3_Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_МСП_ЭМ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель контрактной службы

ГАУЗ «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск»

_______________ С.С. Малова

(подпись)

«___» ___________ 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

об осуществлении неконкурентной закупки в электронной форме

среди субъектов малого и среднего предпринимательства, с использованием электронного магазина

в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Наименование закупки:

Поставка реагентов для лаборатории

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск»

Магнитогорск, 2025г

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_2_Проект_договора Проект договора Приложение №2

Приложение № 2 к документации

ДОГОВОР №

г. Магнитогорск " ___" _________ 202_____г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск»,именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____, действующего на основании _____, с одной стороны и

______________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________________ действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые стороны,с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск» (далее - Положение о закупке Заказчика), руководствуясь результатами проведенной неконкурентной закупки в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно п. п. 17.6.2.1. раздела 17 Положения о закупке Заказчика (закупка товаров, работ, услуг с НМЦД, не превышающей двадцать миллионов рублей с использованием электронного магазина в соответствии с пунктом 20(1) постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352, на электронной площадке, функционирующей в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом № 44-ФЗ, и дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской Федерации) (Номер извещения в ЕИС: ____, Протокол № _____________ от _______ г.), заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить реагенты для лаборатории, согласно Спецификации (Приложения № 1 к Договору), которые являются неотъемлемой частью Договора, и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.

1.2. Срок (период) поставки товара:С момента заключения договора по «30» июня 2025 года.

По заявке Заказчика, в соответствие с Календарным планом (приложение № 2 к Договору), в рабочие дни (понедельник-четверг) с 08:00 до 15:00, (пятница) с 08:00 до 14:00, обеденный перерыв с 12:00ч. до 12:30ч. (местного времени) по предварительному согласованию с Заказчиком.

До поставки Товара Поставщик предварительно согласует с Заказчиком дату и время поставки, контактное лицо Заказчика Нагаева Ирина Васильевна, тел.:8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

1.3. Место поставки товара:Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Чкалова, д. 44, ГАУЗ «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск»(больничная аптека), до места хранения.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего договора составляет:_____ рублей (___) в т. ч. НДС (для налогоплательщиков НДС).

2.2. Цена включает стоимость товара, НДС (если участник является плательщиком НДС), расходы на перевозку, доставку, погрузо - разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, акт - приема передачи, подписанный обеими сторонами и другие обязательные платежи, необходимых для исполнения договора.

2.3. Заказчик оплачивает стоимость поставленного товара, указанную в п.2.1. в следующем порядке: по факту поставкив течение 7 рабочих дней, на основании выставленных поставщикоморигиналовсчетов, счетов-фактур, (для плательщиков НДС), актов приема-передачи, подписанного обеими сторонами, товарной накладной, путем перечисления безналичных денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика.

2.3. Источник финансирования:

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Права Заказчика:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором.

3.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по договору в любое время действия договора.

3.1.3. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в договоре.

3.1.4. В случае досрочного выполнения Поставщиком обязательств по договору принимать и оплачивать объект закупки в соответствии с установленным в договоре порядком.

3.1.5. Принимать решение об одностороннем отказе от исполнения договорапо основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.1.6. По соглашению с Поставщиком изменять существенные условия договора в случаях, установленных договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.7. Привлекать экспертов для проверки соответствия результатов, предусмотренных договором, требованиям, установленным договором.

3.1.8. Осуществлять экспертизу результатов, предусмотренных договором, путем выборочной проверки качества.

3.1.9. Создавать приемочную комиссию для приемки товара.

3.1.10. Не принимать и не оплачивать товар в случаях, установленных договором и законодательством Российской Федерации.

3.1.11. Фиксировать в двухстороннем акте Поставщика и Заказчика наличие несоответствий и сроки их устранения.

3.1.12. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, а также в иных случаях ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором.

3.1.13. Отказываться от приемки некачественного товара и требовать замены товара или безвозмездного устранения несоответствий.

3.1.14. Пользоваться иными правами, установленными договором и законодательством Российской Федерации.

3.2. Обязанности Заказчика:

3.2.1. Предоставлять Поставщику информацию, необходимую для выполнения Поставщиком своих обязательств.

3.2.2. Оказывать содействие Поставщику в выполнении его обязательств в объеме и на условиях, предусмотренных договором.

3.2.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством, соблюдением порядка и сроков выполнения Поставщиком обязательств, качеством используемых Поставщиком средств и материалов, не вмешиваясь при этом в его деятельность.

3.2.4.Обеспечивать приемку результатавыполненных обязательств в соответствии с условиями договора.

3.2.5. Приостанавливать приемку товара и вызывать представителя Поставщика для продолжения приемки и/или составления двустороннего акта о несоответствии согласно условиям и требованиям договора.

Уведомлять Поставщика о несоответствиях товара условиям договора, обнаруженных в ходе его исполнения, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких несоответствий.

3.2.6. В случае обнаружения при приемке несоответствийрезультатавыполненных обязательств условиям договора фиксировать в документах о приемке эти несоответствия либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

3.2.7. Уведомлять Поставщика в разумный срок об обнаружении после приемкирезультатавыполненных обязательств отступлений от условий договора или иных несоответствий, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком.

3.2.8. Оплачивать товар надлежащего качества в порядке и форме, установленных договором.

3.2.9. В установленных договором и законодательством Российской Федерации случаях проводить экспертизу для проверки соответствия объекта закупки требованиям, установленным договором.

3.2.10. Принимать решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора.

3.3.Права Поставщика:

3.3.1. Самостоятельно определять способы исполнения обязательств.

3.3.2. Требовать от заказчикаприемки товара, в соответствии с условиямидоговора.

3.3.3. Требовать от заказчика предоставления информации, необходимой для выполнения Поставщиком своих обязательств. Запрашивать у заказчика разъяснения и уточнения относительно товара в рамках договора.

3.3.4. Требовать от заказчика содействия в выполнении Поставщиком его обязательств в объеме и на условиях, установленных договором.

3.3.5. Досрочно исполнять обязательства по договору либо восполнять недопоставленное количество товаров в следующем периоде или периодах лишь при наличии согласия заказчика с представлением для осуществления приемки отчетной документации в порядке и на условиях, установленных договором.

3.3.6. Требовать своевременного подписания заказчиком документов о приемке выполненных по договору обязательств на основании документов, установленных договором и подтверждающих исполнение обязательств надлежащим образом.

3.3.7. Требовать своевременной оплаты в порядке и на условиях, установленных договором, в соответствии с подписанными заказчиком документами о приемке.

3.3.8. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, установленных договором.

3.3.9. Принимать решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.10. Пользоваться иными правами, установленными договором и законодательством Российской Федерации.

3.4.Обязанности Поставщика:

3.4.1. Своевременно, надлежащим образом и в полном объеме исполнять обязательства в соответствии с условиями договора и представлять заказчику определенные договором результаты исполнения обязательств и документы, подтверждающие их исполнение.

3.4.2. Обеспечивать соответствие результата исполнения обязательств требованиям договора, стандартов и норм качества и безопасности, эксплуатационно-технических и других нормативных документов, действующих в Российской Федерации и регламентирующих порядок организации исполнения обязательств, являющихся объектом закупки.

3.4.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения (порчи) результатаисполнения обязательств до его приемки заказчиком.

3.4.4. Незамедлительно и достоверно информировать заказчикао ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

3.4.5. Информировать заказчика об отсутствии возможности Поставщика выполнить свои обязательства, установленные договором, а так же обо всех непредвиденных обстоятельствах, не предусмотренных условиями договора и возникших в период его действия, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению договора. В случае невыполнения этого обязательства самостоятельно нести ответственность за наступившие, в связи с этим последствия.

3.4.6. Обеспечивать своими силами и за свой счет устранение несоответствий результатаисполнения обязательств условиям договора, выявленных при приемке или в течение гарантийного срока.

3.4.7. Согласовывать с заказчиком время и дату отгрузки и приемки товара не позднее чем за 1 (один) рабочий день до соответствующего дня отгрузки и приемки товара в адрес заказчика.

3.4.8. Поставщик обязан одновременно с передачей товара и/или по требованию заказчика представлять информацию и документы, относящиеся к предмету договора, и создавать условия заказчику для проверки выполнения Поставщиком обязательств по договору, в том числе представлять следующие документы, подтверждающие исполнение обязательств:

• декларации (сертификаты) соответствия или их копии (заверенные в установленном порядке Поставщиком);регистрационное удостоверение Минздрава России.
• документы, подтверждающие гарантийные обязательства;
• товарно-транспортные накладные, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (в трех экземплярах);
• счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС), оформленные в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ (в двух экземплярах);

3.4.9. Выполнять иные обязательства, установленные договором и законодательством Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №3 к Договору).

Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика переданной по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и/или по телефонной связи тел: 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, включающей следующие сведения, необходимые для поставки товара (наименование товара, единица измерения товара, количество товара, срок (дата) поставки Товара в объеме, определенном заявкой), которая направляется Поставщику не позднее 5 рабочих дней до предполагаемой даты поставки Товара, но в пределах общего срока поставки по Договору.

4.2. В день доставки Товара (партии Товара) по адресу поставки, указанному в соответствии с условиями настоящего Договора (место поставки), Поставщик обязан передать Заказчику подписанные со своей стороны следующие документы:

4.2.1. документ, подтверждающий передачу (доставку) Товара (партии Товара) и его приемку по количеству упаковок/грузомест/весу (товарную (товарно-транспортную) накладную, либо универсальный передаточный документ)), содержащие информацию о поставляемом товаре: наименование товара, характеристики, наименование производителя - в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон).

4.2.2. счет/счет-фактуру (для плательщиков НДС).

4.2.3. копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом.

4.2.4. протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Товар принимается Заказчиком только при предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 4.2. настоящего Договора.

4.3. Первичная и вторичная (потребительская) упаковка и маркировка Товара (потребительская)при наличии) должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку (тару) Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Транспортная упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара. При определении габаритов упаковки (тары) Товара и его веса с упаковкой (тарой) необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий перевозки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.

Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по настоящему Договору.

Транспортная упаковка (тара) Товара (при поставке лекарственных препаратов) должна соответствовать требованиям статьи 46 Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: _________

Реквизиты Договора: (наименование, дата и номер) ____________

Заказчик: ___________________

Поставщик: ___________________

Получатель: ___________________

Пункт назначения: ______________________

Грузоотправитель: ______________________

Ящик/контейнер № _______, всего ящиков/контейнеров __________

Размеры ящика/контейнера ____________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг.

Каждую единицу транспортной упаковки (тары) Товара должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с указанием информации, предусмотренной настоящим пунктом Договора.

Один Упаковочный лист должен находиться внутри транспортной упаковки (тары) Товара, другой - крепиться с внешней стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федеральногозакона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом, если количество Товара, поставляемого Заказчику во вторичной (потребительской) упаковке, превышает количество Товара, указанного в заявке Заказчика, Спецификации, Календарном плане поставки, поставка Товара сверх установленного количества, указанного Заявке, Спецификации, Календарном плане осуществляется за счет Поставщика.

4.4. В день доставки Товара (партии Товара) Заказчик осуществляет его прием по количеству грузомест, весу брутто Товара, явным видимым повреждениям упаковки Товара (партии Товара) и при отсутствии претензий подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную, либо универсальный передаточный документ.

4.5. Приемка Заказчиком Товара (партии Товара) по количеству товарных единиц (упаковок) в каждом грузоместе, весу нетто, комплектности, ассортименту, по видимым признакам качества и безопасности, по функциональным и техническим характеристикам Товара, по наличию документов, удостоверяющих качество Товара, документов, содержащих правила эксплуатации (использования), комплектность поставляемого товара, дату выпуска и гарантийный срок/срок годности, а также проверка соблюдения Поставщиком иных условий Договора, осуществляется Заказчикомв течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента доставки Товара (партии Товара).

Заказчик имеет право независимо от проверки качества товаров, произведенной им в срок, указанный в настоящем пункте, актировать скрытые недостатки Товара, если такие недостатки будут обнаружены при подготовке Товара к использованию или в процессе его использования. Акт о скрытых недостатках Товара должен быть составлен в течение 5 дней по обнаружении недостатков, однако не позднее срока годности Товара. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе его обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения Товара.

Для проверки поставленного Товара (партии Товара) и его приемки Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза поставленного Товара (партии Товара) может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).

4.6. При отсутствии претензий к Товару (партии Товара), в том числе по результатам экспертизы, Заказчикв течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента доставки Товара (партии Товара) формирует и подписывает Акт приемки товаров, работ, услуг. Указанный документ, подтверждающий приемку Товара (партии Товара) должен содержать сведения о результатах приемки Товара: по качеству (видимым признакам), ассортименту, комплектности, количеству товара, соответствию характеристик Товара условиям Договора, соблюдению сроков поставки, своевременности и полноты предоставления необходимых документов. В документе о приемке должны содержаться сведения о нарушениях исполнения Договора (при наличии), если эти нарушения не препятствуют приемке Товара (партии Товара) и предложение об устранении данных нарушений с указанием срока их устранения. В случае если Акт приемки Товара не позволяет в полном объеме описать результаты приемки Товара, в том числе наличие нарушений исполнения Договора, то к нему может прилагаться отдельный документ (заключение, акт и т.д.), содержащий сведения о нарушениях. Ссылка на прилагаемый документ является обязательной в Акте приемки Товара.

4.7. В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Договора, препятствующих приемке поставленного Товара (партии Товара) Заказчикв течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента доставки Товара (партии Товара) отказывается от приемки Товара (не формирует и не подписывает Акт приемки Товара), составляет мотивированный отказ от приёмки Товара с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего Договора и направляет его Поставщику. Не принятый Заказчиком Товар хранится у Заказчика до устранения недостатков, но не более сроков, указанных Заказчиком в мотивированном отказе от приёмки Товара или ином документе, направленном Заказчиком в адрес Поставщика. Поставщик обязан забрать не принятый Товар в сроки, установленные Заказчиком, а также возместить убытки Заказчика, связанные с хранением, утилизацией не принятого Товара.

4.8. Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушения Договора (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар (партии Товара), предоставить истребуемые документы и т.д.) в сроки, определенные Заказчиком в Акте приемки Товара или приложении к нему, либо мотивированном отказе от приёмки Товара, в Акте о скрытых недостатках Товара, либо в ином документе (претензии), направленном в адрес Поставщика. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара (партии Товара) оформляется соответствующими документами, предусмотренными пунктом 4.2. настоящего Договора, а его приемка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом. Поставщик вправе направить своего представителя с выдачей доверенности для установления (обзора) выявленных Заказчиком недостатков, при этом определенный Заказчиком срок устранения недостатков увеличению не подлежит.

4.9. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон, если договором предусмотрено обязательное присутствие при сдаче и приемке Товара представителей обеих Сторон. Если данное условие отсутствует, то приемка осуществляется Заказчиком (ответственным исполнителем Заказчика) без присутствия представителя Поставщика. По решению Заказчика для приемки товара, может создаваться приемочная комиссия.

Акт приёмки Товара и приложение к нему документы со сведениями о нарушениях при поставке Товара (при наличии) подписывается уполномоченным представителем Заказчика (ответственным исполнителем Заказчика), а при приемке Товара приемочной комиссией - всеми членами приемочной комиссии. При наличии технической возможности у Заказчика Акт приемки Товара формируется в форме электронного документа и подписывается электронными подписями (простой ЭП ответственного исполнителя Заказчика и членов комиссии, квалифицированной ЭЦП председателя приемочной комиссии). Сформированный и подписанный со стороны Заказчика Акт приемки Товара с приложением документов о выявленных недостатках, нарушениях (при наличии) не позднее срока, указанного в пункте 4.6. Договора, направляется на подписание Поставщику.

Поставщик в течении 3 (трех) рабочих дней подписывает Акт приемки Товара и направляет его Заказчику, либо отказывается от его подписания, о чем письменно уведомляет Заказчика с указанием мотивов отказа от подписания Акта. Подписанный Поставщиком Акт приемки Товара подтверждает согласие Поставщика со сведениями, указанными в нем и в приложениях к Акту. После получения Заказчиком подписанного Поставщиком Акта приемки Товара, указанный Акт в течении 3 (трех) рабочих дней утверждается руководителем (главным врачом) Заказчика, либо им уполномоченным лицом, в том числе с использование квалифицированный ЭЦП (при наличии технической возможности).

В случае, если Поставщик в установленный срок (3 (три) рабочих дня) не подписывает и не направляет Акт приемки Товара или не представляет письменный мотивированный отказ от его подписания, данный Акт приемки Товара, считается согласованным (принятым) Поставщиком в редакции Заказчика, после чего Заказчик вправе его утвердить руководителем (уполномоченным лицом) и произвести на его основании расчеты с Поставщиком.

документов, направляемых по электронным адресам сторон, указанным в реквизитах сторон.

При наличии технической возможности у Поставщика и у Заказчика обмен документами и их подписание производятся в электронном виде с использованием информационных систем («Контур Диадок» и др) и электронных подписей Сторон.

Оформленный, подписанный и утвержденный в соответствии с настоящим разделом Акт приемки Товара, завершает процесс приёмки Товара и служит основанием для оплаты Товара Заказчиком.

Разрешение спора Сторон относительно сдачи-приемки Товара и подписания Акта приемки Товара осуществляется в досудебном порядке в соответствии с нормами гражданского законодательства и условиями настоящего Договора, а при отсутствии согласованного решения Сторон - в судебном порядке.

4.10. Обязательства Поставщика по поставке Товара (партии Товара) по Договору считаются выполненными после подписания Сторонами документа о приемке в соответствии с настоящим разделом и утверждения его руководителем Заказчика.

5. КАЧЕСТВО

5.1. Качество и безопасность объекта закупки должны соответствовать условиям и требованиям договора, стандартам, нормам и правилам, эксплуатационно-техническим и другим нормативным документам, действующим в Российской Федерации и регламентирующим порядок организации исполнения обязательств, являющихся объектом закупки.

Товар должен быть новым (который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства). Не обремененным правами третьих лиц. Товар должен быть произведенне ранее 3 кв. 2024года.

5.2. При поставке товар должен быть маркирован и упакован в тару (упаковку), способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к месту поставки (отгрузки) и обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении, в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации нормативных документов, предъявляемыми к поставляемому объекту закупки.

Поставщик обязуется обеспечить надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара, определенных нормативной документацией на товар и инструкцией по применению. Маркировка товара должна соответствовать нормативным и техническим требованиям, действующим в Российской Федерации, и условиям договора.

5.3. В случае передачи товара ненадлежащего качества, если его несоответствия не были оговорены Поставщиком, заказчик по своему выбору вправе потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- незамедлительного безвозмездного устранения несоответствий товара;

- возмещения расходов на устранение несоответствий товара.

5.4. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых несоответствий, несоответствий, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных несоответствий) заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям договора.

Перечисленные требования не применяются в случае, когда Поставщик, получивший уведомление заказчика о несоответствиях поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

5.5. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения и транспортировки товара до его передачи заказчику.

5.6. В случае выявления несоответствий товара условиям договора в период действия гарантийного срока заказчик в письменной форме уведомляет Поставщика посредством направления факсограммы, телеграммы или письма, в том числе по электронной почте (с обязательным подтверждением о получении) по указанным в договоре реквизитам Поставщика. Для составления акта о несоответствиях и в целях устранения указанных несоответствий Поставщик обязан направить и обеспечить прибытие в адрес заказчика уполномоченного представителя в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения указанного уведомления.

Полномочия представителя подтверждаются предъявлением документа, удостоверяющего личность, доверенности либо иного надлежащим образом оформленного и заверенного документа, определяющего соответствующие полномочия.

5.7. Акт о несоответствиях подписывается представителями сторон (в случае создания комиссии подписывается всеми членами комиссии и утверждается заказчиком) не позднее 3 (трех) рабочих дней после наступления срока прибытия представителя Поставщика.

В случае отказа Поставщика от подписания акта о несоответствиях или неявки представителя Поставщика в указанный срок Заказчик (в случае создания комиссии - все члены комиссии) оформляет акт о несоответствиях с указанием причины его составления без участия представителя Поставщика. В этом случае к акту обязательно прилагается копия уведомления о вызове представителя Поставщика, а в случае отказа Поставщиком направить и обеспечить прибытие своего представителя - копия уведомления об отказе.

Акт о несоответствиях утверждается заказчиком и является документом, обязательным для всех сторон. Акты о несоответствиях, составленные в порядке, установленном настоящим пунктом, в одном экземпляре в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления направляются Поставщику. Один экземпляр остается у Заказчика.

5.8. Устранение несоответствий товара условиям договора осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оформления акта о несоответствиях в порядке, установленном настоящим договором. В случае невозможности устранить несоответствия в указанный срок Поставщик обязан вернуть заказчику уплаченные за объект закупки денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления заказчиком соответствующего требования.

5.9. Устранение несоответствий и возврат товара ненадлежащего качества осуществляются силами и/или средствами Поставщика.

5.10 Поставщик гарантирует возможность безопасного использования товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

5.11. Гарантийный срок, установленный договором или представленный поставщиком, продлевается на период, когда заказчик не мог пользоваться объектом закупки из-за обнаруженных несоответствий, при условии, что поставщик был извещен заказчиком об обнаружении несоответствий в письменной форме в срок, установленный настоящим договором.

5.12. Поставщик предоставляет заказчику гарантийные обязательства на товар, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими обеспечение гарантийных обязательств поставщика на объект закупки (с указанием заводских (серийных) номеров товара, гарантийного периода и сведений о лице, осуществляющем гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока).

5.13. Гарантийный срок на товар, предоставленный поставщиком взамен некачественного товара, равен гарантийному сроку, установленному договором на замененный товар. Начало гарантийного срока на предоставленный взамен товар начинает течь с момента, установленного условиями договора для начала гарантийного срока на замененный товар. Если в период действия гарантийного срока поставщик осуществляет замену (ремонт) части товара, на такую замененную или отремонтированную часть товара поставщик предоставляет гарантию на срок не меньший гарантийного срока на товар.

5.14. Остаточный срок годности товара ______________________________ месяцев на дату поставки.

Наличие при поставке регистрационного удостоверения (его копия) - обязательно.

5.4. За нарушение гарантийных обязательств Поставщик несет ответственность в соответствии с разделом 10 настоящего Договора. В случае отказа Поставщика от устранения выявленных недостатков (дефектов) Товара или в случае неустранения недостатков (дефектов) Товара в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) Товара за счет Поставщика.

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

6.1. Изменение условий договора при его исполнении допускается, в соответствии с законодательством РФ, Положением Заказчика о закупке товаров, работ, услугГосударственного автономного учреждения здравоохранения «Городская больница №1 им.Г.И. Дробышева г. Магнитогорск».

7. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;

2) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

3) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность исполнения договора.

7.3. Односторонний отказ заказчика от договора (исполнения договора) полностью или частично допускается в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором, в том числе в случаях, в которых заказчик вправе не принимать и не оплачивать объект закупки (п. 2 ст.310, ст. 450.1,п. 5 ст.454 ГК РФ).

7.4. В случае полного или частичного нарушения Исполнителем условий по настоящему Договору, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, действуя следующим образом: Заказчик направляет в адрес Исполнителя письменное предупреждение о необходимости соблюдения условий по Договору. В случае если Исполнитель в десятидневный срок, с момента получения предупреждения не устранит данные нарушения по соблюдению условий по настоящему Договору, Заказчик направляет в адрес Исполнителя письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора и о его расторжении в связи с нарушением условий Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора и о его расторжении.

7.5. Стороны признают все условия настоящего Договора существенными и при нарушении любого из условий одной стороной другая вправе требовать расторжения Договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий договора регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, Положениемо закупке Заказчика,условияминастоящегодоговора.

8.2. Поставщик обязан возмещать Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору.

8.3. Заказчик при нарушении своих обязательств по оплате, предусмотренных условиями договора, несет ответственность перед поставщиком в форме пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени, от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Заказчиком, за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

8.4. Поставщик при нарушении своих обязательств, предусмотренных договором, несет ответственность перед Заказчиком в следующих формах:

- Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки, установленной Центральным банком РФ, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства;

- штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком предусмотренных договором обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных договором, размер которого определяется в размере 10 (десять) процентов от цены договора.

- в случае нарушения срока поставки, промежуточного графика поставки (при его наличии), Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 3000,00 рублей за каждый случай нарушения. Основанием для уплаты штрафа за нарушение срока поставки (промежуточного, указанного в графике-при его наличии или конечного срока поставки) служит акт о нарушении такого срока, составленный ответственным лицом Заказчика.

-штраф в размере 1 000,00 (Одной тысячи) рублей в случае непредставления и/или несвоевременного предоставления документов Поставщиком, предусмотренных договором, в том числе после требования Заказчика.

Ответственное лицо по договору со стороны Заказчика – Мельничук Елена Петровна▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть56.

8.5. Уплата пени, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщика по договору, Заказчик направляет в адрес поставщика требование (претензию) о необходимости уплаты неустойки (пени, штрафа) с установлением срока уплаты поставщиком неустойки (пени, штрафа).

8.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, в том числе обязательств по уплате штрафных санкций, Заказчик вправе:

1. произвести оплату по настоящему договору за вычетом соответствующих сумм пени и/или штрафа, подлежащих взысканию с Поставщика. В случае принятии Заказчиком решения об оплате по настоящему договору за вычетом соответствующих сумм пени/штрафа Заказчик направляет в адрес Поставщика соответствующее Уведомление.

2. В случае неисполнения установленных требований, Заказчик вправе не производить возврат обеспечения исполнения договора либо произвести возврат обеспечения исполнения договора за вычетом соответствующего размера неустойки (пени, штрафа). В случае принятии Заказчиком решения об удержании неустойки (пени, штрафа) из обеспечения исполнения договора, Заказчик направляет в адрес Поставщика соответствующее Уведомление. Списание денежных средств осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления исполнителю Уведомления, в котором Заказчик обосновывает размер денежных средств, подлежащих списанию (зачет).

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания договора и действует до «30»июня 202__г., в части оплаты до полного исполнения.

9.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от выполнения обязательств, предусмотренных договором, а также от ответственности за нарушение условий договора.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, поименованными здесь способами, прямо или косвенно, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимается:

• предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

• предоставление каких-либо гарантий;

• ускорение существующих процедур;

• иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущих в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3.В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло, или может произойти нарушение каких-либо положений данного раздела настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие, или дающее основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений данного раздела настоящего Договора и контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.4.В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло, или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью, или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями данного раздела настоящего Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Разногласия, возникающие в результате выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области согласно действующему законодательству.

11.2. По согласованию Сторон условия могут быть изменены в случаях, предусмотренных Положением и/или документацией о закупке, действующим законодательством РФ. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.

11.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия, необходимых мер.

11.5. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, возникновении обстоятельств существенно влияющих на возможности выполнения условий Договора, а также в случае реорганизации одной из Сторон Договора, она обязана незамедлительно уведомить о таких изменениях и обстоятельствах другие Стороны.

11.6.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе исполнения настоящего Договора, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

11.7.Каждая из сторон настоящего Договора принимает на себя обязательства по организации процессов обработки и защиты персональных данных, полученных в рамках исполнения настоящего Договора, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и несет ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных.

11.8. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований п.11.6, п.11.7 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

11.9. Стороны признают юридическую силу уведомлений и претензий о неисполнении/ненадлежащем исполнении условий Договора, направленных Заказчиком с корпоративной почты в домене▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть на электронный адрес Поставщика, указанный в разделе 12 Договора.

11.10. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.11. Стороны соглашаются при наличии технической возможности обмениваться первичнымии прочими документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи посредством электронного документооборота, организованного оператором электронного документооборота. Стороны соглашаются применять при осуществлении юридически значимого электронного документооборота квалифицированные электронные подписи, формы, форматы и порядок, установленные действующим законодательством.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

- Посмотреть таблицу с данными

14 . ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ____ рублей (____) в т. ч. НДС (для налогоплательщиков НДС).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору

от «__» ______ 20__ г. №___

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

/____________/ / ______________ /