Тендер - Поставка тиосульфата натрия №290117824

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть24 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский крайМесто поставки (адрес):г. Хабаровск, ул. Бийская, 1.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 05.02.2025 по 13.02.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:05.02.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):13.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:680000, Хабаровский край, Г. ХАБАРОВСК, ПЕР. ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ, Д. 12Дата подведения итогов:14.02.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Техническая_часть

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам)

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

При поставке (доставке) Товара необходимо соблюдение температурного режима в соответствии с указаниями на упаковке Товара. Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Требования к остаточному сроку годности Товара

Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 8 месяцев.

Требование предоставления документов, подтверждающих соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ

Паспорт (сертификат) качества на партию продукции.

Форма_котировочной_заявки_к_Извещению

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок

(заполняется Участником закупки)

на право заключения договора на _________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключить договор на ________ Участник запроса котировок _______________________ (указать наименование участника закупки) в лице ____________________ (указать должность, Ф.И.О. полностью) выражает свое согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

- Посмотреть таблицу с данными

Предлагаемая нами стоимость составит: ________________ (стоимость прописью) рублей ____ копеек (с учетом НДС [1] ).

Порядок формирования предложенной цены: Цена договора включает в себя стоимость Товара, расходы на тару (упаковку), маркировку, поставку Товара в месте доставки, а также расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

Мы ознакомлены с материалами, требованиями и условиями, содержащимися в настоящем извещении и полностью согласны с положениями, изложенными в них.

Мы согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Мы согласны на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок.

Настоящим согласием гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки и настоящим, декларируем:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом конкурентной закупки;

2) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурентной закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

4) отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурентной закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурентной закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

5) отсутствие у участника конкурентной закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом конкурентной закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник конкурентной закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником конкурентной закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению конкурентных закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников конкурентной закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками конкурентной закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) участник конкурентной закупки не является офшорной компанией;

10) отсутствие у участника конкурентной закупки ограничений для участия в конкурентных закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

11) Участник закупки любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Сведения о нашей организации, в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мы согласны исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок цен и подтверждаем, что соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам способа определения поставщика путем запроса котировок цен.

В случае признания нас победителем запроса котировок, мы обязуемся исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок и проекте Договора.

Мы признаем, что направление запроса котировок цен и представление котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Имеющий все полномочия на основании ________________ (указать на основании какого документа действует участник закупки, подписавший котировочную заявку, номер, устава, доверенности и т.д.) подписать котировочную заявку от имени ____________________________ (наименование участника закупки).

В котировочной заявке должны быть заполнены все строки, при отсутствии каких-либо данных прописывается слово «отсутствует».

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения, указанного в заявке, несет участник закупки.

* При установлении требований, сопровождаемых словами «наличие/соответствие» - указываются показатели подлежащего поставке товара, установленные документацией (буквально воспроизводится графа 2), или декларируется «наличие/соответствие» показателей, установленных документацией (воспроизводится графа 3), или указываются конкретные показатели подлежащего поставке товара (из показателей, предложенных в графе 2 на выбор путем указания конкретного значения или диапазона значений). Заполнение предложения любым из вышеперечисленных способов, применительно к данной закупке, означает указание конкретного показателя.

Если в техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не более», «не менее», «не больше», «не меньше», «не шире», «не уже», «не выше», «не ниже» участником закупки в заявке устанавливается конкретное значения. При указании конкретных значений использование участником закупки слов (словосочетаний, знаков) «в пределах», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «+/-», «не выше», «не ниже», «до», «от», «более», «менее», «выше», «ниже» и т.п. не допускается, за исключением случаев, когда конкретным показателем является диапазон показателей, указанный заказчиком. Знаки «,», «;», «/», «|», «\» - следует понимать, как «и», то есть следует указать все перечисленные значения. Указать одно из перечисленных значений следует только в случае, если между показателями имеется слово «или».

** Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии).

***Установить, что информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара из Российской Федерации для данной закупки, являются

- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" для целей осуществления закупок;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации

- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

При отсутствии в заявке на участие в закупки указания (декларирования) наименования страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором используемым для идентификации стран мира, а также информации и документов, определенных в соответствии с п. 2 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона 223-ФЗ, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Зависит от налогообложения Участника ↑

Информационная_карта_котировка

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица 1. Сведения о количестве поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

Информация и документы, которые подтверждают страну происхождения товара, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара, программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее – программное обеспечение) в случае закупки товаров из приложения № 1 (запрет закупок) Постановления № 1875:

- Посмотреть таблицу с данными

Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара, в случае закупки товаров из приложения № 2 (ограничение закупок) Постановления № 1875:

- Посмотреть таблицу с даннымиОБОСНОВАНИЕ_НМЦД

ПРОТОКОЛ ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

1. Начальная (максимальная) цена договора сформирована в соответствии со статьёй 7 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП города Хабаровска «Водоканал» П СМК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьвыпуск 44 от 29.01.2025.

Расчет НМЦД осуществлен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), являющимся приоритетным для определения и обоснования НМЦД.

2. Размещен запрос о представлении ценовой информации на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть» от 10.01.2024г Получен ответ от 1 (одно) поставщика с ценовой информацией.

Предложение № 20/2359 от 13.01.2025г. не принято в расчет (не соответствует условия оплаты).

3.Направлены запросы о предоставлении ценовой информации 9 (девяти) поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующего товара, информация о которых имеется в свободном доступе. Получены ответы от 2 (двух) поставщиков с ценовой информацией.

Предложение №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 24.01.2025г. принято в расчет

Предложение № 161 от 15.01.2025г не принято в расчет не соответствуют условия оплаты и доставки.

На основании 1 принятого предложения осуществлен расчет начальной (максимальной) цены договора:

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены договора: 31.01.2025г.

Исполнитель: инженер базы «Бийская» Ивашина Н.Я.

Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _______

г. Хабаровск «___» ________ 2025 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» по результатам запроса котировок в электронной форме, объявленного извещением от «___» ________ 2025 г. №____________________, заключили с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предмет договора: Поставка тиосульфата натрия. Поставщик обязуется передать в установленный договором срок в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии со спецификацией (Приложение № 1) и Технической частью (Приложение № 2).
1.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.
1.3. Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки Товара (товарная накладная (или заменяющего её универсального передаточного документа), счет, счет-фактура в 2-х экземплярах), надлежащее качество и безопасность Товара (свидетельство о государственной регистрации, паспорт (сертификат) качества на каждую единицу продукции, паспорт безопасности, инструкцию по эксплуатации).

ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет ______________________________ (сумма прописью), включая НДС/ НДС не облагается (в случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС, либо если оказываемые Услуги не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, указать «НДС не облагается»).

На период действия договора общая стоимость товаров (работ, услуг) установленная настоящим договором, в случае изменения ставки НДС, по которой облагается реализация товаров (работ, услуг) Поставщика в соответствие с законодательством Российской Федерации, сохраняется неизменной. Все возможные издержки от возможного увеличения ставки НДС принимает на себя Поставщик.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику – юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Валютой для установления цены договора и расчетов с Поставщиком является рубль Российской Федерации.

2.3. Источник финансирования договора: Собственные средства

2.4. Порядок формирования цены договора: Цена договора включает в себя стоимость Товара, расходы на тару (упаковку), маркировку, поставку к месту доставки, а также расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

2.5. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением следующих случаев:

2.5.1. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата за поставку Товара осуществляется по цене, установленной п. 2.1 договора.

3.2. Форма, сроки и порядок оплаты товара: Оплата за поставку Товара осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в договоре. Оплата осуществляется по факту поставки всего Товара на основании выставленных Поставщиком счета или счета-фактуры, товарной накладной (или заменяющего её универсального передаточного документа) в течение 7 рабочих дней после подписания сторонами Акта приема-передачи Товара (Приложение № 3).

3.3. Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

4.1.4. Уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которых просрочена.

4.4.5. Провести экспертизу для проверки поставленных Поставщиком Товаров, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.3. Осуществлять проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту, в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком товарной накладной (или заменяющего её универсального передаточного документа) и акта приема-передачи Товара по настоящему договору.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках настоящего договора.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего договора, произвести все виды погрузочных работ и представить все необходимые документы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора.

4.4.2. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

4.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем договоре.

4.4.4. Гарантировать качество Товара и соответствие его договору.

5. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1. Срок поставки Товара: В течение 60 дней с даты заключения договора.

5.2. Место доставки Товара: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Бийская, 1.

5.3. Условия поставки Товара: Поставка Товара осуществляется на условиях поставки в месте доставки. Приемка Товара осуществляется заказчиком с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время местное) в режиме 5-ти дневной рабочей недели (понедельник - пятница). Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям настоящего договора.

6.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора.

6.3. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного договором, в части его соответствия условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза Товара, предусмотренного договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного Товара в заключении, могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

6.4. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.5. Приемка Товара по количеству, ассортименту и комплектности (при необходимости) осуществляется Заказчиком в момент разгрузки Товара в месте доставки в соответствии со Спецификацией и Технической частью. По окончании приемки подписывается товарная накладная (или заменяющий её универсальный передаточный документ).

6.5.1. При поступлении Товара в неисправной таре (упаковке) составляется Акт о состоянии и недостатках тары (упаковки).

6.5.2. Осмотр Товара, поступившего в исправной упаковке, производится при вскрытии упаковки. Вскрытие упаковки может производиться в присутствии уполномоченного представителя Поставщика и Заказчика.

6.5.3. При обнаружении в ходе приемки недостачи и (или) некомплектности Товара, либо поставки Товара не в соответствующем условиям договора ассортименте Стороны составляют и подписывают двусторонний акт о недостаче. Поставщик обязуется поставить недостающее количество Товара и в ассортименте, соответствующем условиям договора, в течение 5 рабочих дней с момента подписания такого акта.

6.6. В течение 5 рабочих дней со дня подписания товарной накладной (или заменяющего её универсального передаточного документа) Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству и при отсутствии замечаний направляет Поставщику в течение 3 рабочих дней подписанный акт приема-передачи Товара.

6.6.1. При обнаружении недостатков Товара в ходе его приемки Заказчик обязан уведомить Поставщика в течение 2 рабочих дней после их обнаружения с приложением мотивированного отказа от подписания акта приема-передачи Товара с указанием перечня выявленных недостатков Товара, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы Товара предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.

6.6.2. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков Товара.

Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.

6.6.3. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего договора, считается не поставленным.

6.7. Обязанность Поставщика по поставке Товара Заказчику считается исполненной в момент подписания Заказчиком акта приёма-передачи Товара.

6.8. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами акта приёма-передачи Товара.

6.9. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работ с применением грузоподъемных механизмов, осуществляются Поставщиком.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

7.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

7.3. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки Товара надлежащего качества.

7.4. Остаточный срок годности Товара устанавливается Заказчиком в Технической части.

Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его передачи, в течение остаточного срока годности, установленного настоящим Договором.

Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного срока годности Товара.

7.5. В случае обнаружения недостатков качества Товара в процессе его хранения, эксплуатации (хотя бы одной его единицы), до истечения гарантийного срока, срока эксплуатации Товара, Поставщик обязуется: на безвозмездной основе и за свой счет (с учетом всех возможных расходов) заменить Товар с выявленными недостатками в срок не более 15 рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного обращения (рекламации) по факсу или электронной почте.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения договора на сумму _______________рублей.

8.2. Обеспечение исполнения договора должно обеспечивать выполнение всех обязательств Поставщика по договору, в том числе по возмещению убытков и уплате неустоек.

8.3. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее, чем на один месяц.

8.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях, которые указаны в настоящем разделе договора.

8.5. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе обратиться к Заказчику о возврате обеспечения внесенного в виде денежных средств в объеме пропорциональном исполненным обязательствам по договору. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

8.6. Денежные средства, внесенные в качестве способа обеспечения исполнения договора, возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта(ов) приема-передачи всего Товара.

8.7. В случае если обеспечение исполнения договора осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором) размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 рублей.

9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

9.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, в размере 0,1 процента за каждый день просрочки от цены настоящего договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим договором и фактически исполненных Поставщиком.

9.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных настоящим договором.

9.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 10 процентов цены договора (этапа) (за исключением случаев, предусмотренных п. 9.3.4 договора.

9.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы и составляет 1000 рублей.

9.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

9.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени) или удержать сумму неустойки (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора.

9.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

9.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

9.9. Сторона освобождается от уплаты штрафных санкций, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.10. В случае расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон), последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения договора или подписания соглашения о расторжении договора уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п. 9.3 настоящего договора.

9.11. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки Товара или несоблюдения инструкции по его перевозке.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего договора, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до 20.06.2025. Истечение срока действия договора прекращает обязательства Сторон, за исключением гарантийных обязательств. Гарантийные обязательства действуют до полного их исполнения Сторонами.

11.2. Иные изменения и дополнения настоящего договора возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. Споры разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края с соблюдением претензионного порядка.

12.2. Стороны обязуются соблюдать следующий претензионный порядок:

12.2.1. Срок ответа на претензию устанавливается 10 (десять) календарных дней с даты вручения претензии другой стороне.

12.2.2. Претензия, адресованная юридическому лицу, направляется по месту нахождения юридического лица. Если обязательства стороны по договору исполняет филиал или представительство юридического лица, претензия направляется по месту нахождения этого филиала или представительства. Место нахождение юридического лица, его филиала или представительства определяется на основании выписки из ЕГРЮЛ. В случае, если в договоре сторона указала адрес для почтовой корреспонденции, то претензия направляется по такому адресу.

Претензия, адресованная гражданину, в том числе индивидуальному предпринимателю, направляется по месту их жительства. При этом место жительства определяется на основании паспортных данных, предоставленных стороной при заключении договора и/или указанных в договоре.

12.2.3. Претензия направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения адресату под расписку непосредственно в месте нахождения стороны, направляющей претензию или по месту нахождения адресата.

12.2.4. Документами, подтверждающими направление претензии стороне и ее получение, являются уведомление о вручении, расписка, скриншот с официального сайта Почты России и иные документы.

12.3. Сторона, которой направлена претензия, признается надлежаще уведомленной о наличии к ней претензии в следующих случаях:

12.3.1. Если сторона, которая направила претензию имеет в наличии документы, указанные в п. 12.2.4. настоящего Договора;

12.3.2. Если адресат отказался от получения претензии и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или путем составления акта об отказе в получении;

12.3.3. Если несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением претензии;

12.3.4. Если претензия не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи делает отметку в уведомлении о вручении либо такая информация подтверждается скриншотом с официального сайта Почты России или иным документом.

12.3.5. Если претензия вручена уполномоченному лицу филиала или представительства юридического лица.

12.4. Уполномоченным лицом на получение корреспонденции признается лицо, фактически ее получившее.

12.5. Претензионный порядок считается соблюденным в целях реализации права стороны на обращение в суд в следующих случаях:

12.5.1. Если Сторона, получившая претензию, ответила другой стороне в течение срока, указанного в п. 12.1. настоящего договора.

12.5.2. Если Сторона получила претензию, но в установленный п. 12.1. настоящего договора срок, не предоставила другой стороне ответ на нее.

12.5.3. Если наступили обстоятельства, перечисленные в п. 12.3. настоящего договора.

13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий договор может быть расторгнут:

• По соглашению Сторон;
• В судебном порядке;
• В случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

13.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в следующих случаях:

• По основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;
• Если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
• По иным основаниям, предусмотренным договором.

13.3. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик обязан потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения причиненных убытков (при их наличии) и предпринять меры для взыскания неустойки.

Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора.

13.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (исполнителя, подрядчика), указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (исполнителю, подрядчику). Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении поставщику (исполнителю, подрядчику) указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии поставщика (исполнителя, подрядчика) по его адресу, указанному в договоре.

13.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все Приложения к договору являются его неотъемлемыми частями.

14.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Заказчик (его работники) не имеет возможности влиять, не влияет и не будет влиять на условия и результат экономической деятельности Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) и его контрагентов, манипулировать условиями, сроками и порядком осуществления расчетов по сделкам (операциям), искусственно создавать условия для использования налоговых преференций.

15.2. Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения настоящего договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности; совершения действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения; создания схемы, направленной на неправомерное применение норм международных соглашений об избежании двойного налогообложения; неотражения дохода (выручки) от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), а также отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения.

15.3. Основной целью совершения сделок (операций) по настоящему договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

15.4. Стороны определили, что вышеизложенные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Заказчика и Заказчик при исполнении договора будет полагаться на данные заверения об обстоятельствах.

15.5. При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) требований действующего налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, представления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) обязан в полном объеме возместить Заказчику причиненные убытки и расходы, в том числе возникшие в результате отказа Заказчику в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначислении налогов, начислении пеней, наложении штрафов.

15.6. Заказчик вправе предоставлять в налоговые органы сведения о данном договоре, а также информацию и документы о его исполнении и оплате.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

16.1. Приложение 1. Спецификация;

16.2. Приложение 2. Техническая часть;

16.3. Приложение 3. Акт приема-передачи Товара.

17. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к договору

от________ №__________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2 к договору

от_________ №_________

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3 к договору

от________ №__________

АКТ ПРИЁМА – ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

по договору № _____/10-ФС от ____________ г.

ООО/ИП/АО/ОАО «____________________» ИНН ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и МУП города Хабаровска «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

согласно с/ф или т/н или УПД № ____ от __________: Поставщик поставил, а Заказчик принял товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость поставленного Товара составляет: ___________ рублей.

Заключение: Товар поставлен в полном объеме, имеет надлежащие качественные характеристики, удовлетворяет условиям и требованиям договора и подлежат приемке.

Поставщик:

ООО/ИП/АО/ОАО «_________»_________________________________

«___» _________ 2025 г.

мп

Заказчик:

МУП города Хабаровска «Водоканал»_______________________________

«___»__________2025 г.

Мп

ФОРМА АКТ ПРИЁМА – ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА СОГЛАСОВАНО СТОРОНАМИ

- Посмотреть таблицу с данными