Описание тендера: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС №2 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА" объявляет тендер: Поставка лакокрасочных материалов (с результатом) |
Сумма контракта: | 15 500 000,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 31.01.2025 |
Окончание: | 12.02.2025 10:00:00 |
Тендер №: | 289896406 |
Тип: | Запрос предложений Тендерная аналитика |
Закон | 223-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Северо-западный ФО / г. Санкт-Петербург |
Регион поставки: | Северо-западный ФО / г. Санкт-Петербург |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Обеспечение заявки: | 155 000.00 Руб. |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка лакокрасочных материалов
Цена контракта: 15 500 000,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.30 Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | - | - | - | - |
итоги.doc | 12 КБ | 13.02.25 12:06 | Действующая |
открытие доступа.doc | 10 КБ | 12.02.25 15:16 | Действующая |
рассмотрение.doc | 10 КБ | 12.02.25 15:16 | Действующая |
Извещение о закупке № 32514465608 (данные из ВСРЗ).html | 9 КБ | 31.01.25 12:11 | Действующая (версия 1) |
Извещение о проведении закупки.doc | 5 КБ | 31.01.25 13:13 | Действующая |
извещение.docx | 186 КБ | 31.01.25 12:11 | Действующая |
Документация
для проведения открытого запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по замене розлива холодного водоснабжения в МКД
Заказчик: ООО «ЖКС № 2 Выборгского района»
Адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д.24/9
Официальный сайт для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ru и электронная площадка: Электронные торги России https://etp.torgi82.ru/
Санкт-Петербург
2025
ИЗВЕЩЕНИЕО проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора:
«На поставку лакокрасочных материалов»
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ.
Уважаемые господа!
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Выборгского района» приглашает заинтересованных лиц принять участие в открытом запросе предложений в электронной форме.
16
Методика оценки заявок на участие в конкурсе для каждого лота
16.1
Порядок оценки заявок по критерию «сумма цен за единицу Товара»
ЦБi- Значимость критерия – 40 %; Кц -Коэффициент значимости критерия – 0,4;
Единица измерения цены договора – рубль.
Рейтинг, присуждаемый заявке по ценовому критерию, определяется по формуле:
а) в случае если Цmin > 0,
,
б) в случае если Цmin
,где:
ЦБi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Цi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;
Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по ценовому критерию, умножается на соответствующий указанный коэффициент значимости критерия.
16.2
Оценка заявок по критерию «Квалификация участника конкурса»
НЦБ1i - Значимость критерия – 50 %; К1- Коэффициент значимости критерия – 0,5.
Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника конкурса» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.
Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Квалификация участника конкурса», определяется по формуле:
НЦБ1i = П1i + П2i + П3i + …. + Пni, где:
НЦБ1i – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
Dni– значение, в баллах присуждаемое комиссией i-ой заявке на участие в конкурсе по n-му подкритерию, где n – количество установленных подкритериев.
Присвоение баллов по показателям осуществляется на основании таблицы № 1:
Значения в баллах, присвоенные участнику закупки по подкритериям 1 и 2, корректируются на коэффициент значимости каждого подкритерия.
*По показателям № 1 и № 2 - количество баллов, присуждаемых участнику, по данному показателю, определяется по формуле:
ПХ i =(Х i /Х max )*100
где:
Х max - максимальное значение показателя, содержащееся в поданных Заявках, подлежащих оценке по показателю;
Х i - значение показателя, содержащееся в предложении Участника закупки, Заявка которого оценивается.
Полученный бал по данному подкритерию каждого участника закупки ПХ i, умножается на соответствующий коэффициент значимости показателя подкритерия, ЗН1 или ЗН2.
При неполном заполнении каких-либо граф формы 3 раздела 2 настоящей документации, или заполнении не в соответствии с заголовками столбцов эта строка таблицы исключается при рассмотрении и не учитывается при расчете соответствующих показателей по данному критерию.
При не предоставлении в каком-либо критерии любых вышеперечисленных документов и форм, показатель по данному критерию принимается равным 0 (нулю).
* Обоснование к наличию транспорта и сроку поставки товара - Заказчик является управляющей компанией, которая осуществляет деятельность по обслуживанию многоквартирных домов. Данное требование к наличию своего транспорта и, соответственно, возможности максимально срочной поставки товара с момента поступления Заявки, установлено Заказчиком в связи с тем, что управляющая компания должна в кратчайшие сроки устранить аварийные ситуации, выявленные нарушения, поступающие в заявках жильцов обслуживаемых многоквартирных домов и в предписаниях надзорно-контролирующих органов.
16.3
Оценка заявок по критерию «Отсрочка платежа»
НЦБ2i - Значимость критерия – 10 %; К2- Коэффициент значимости критерия – 0,1.
Критерий показывает наличие у Поставщика финансовых ресурсов, позволяющих закупать материалы за свой счет и предоставлять отсрочку на предъявление требований об оплате за поставленные товары / выполненные работы / оказанные услуги, в случае непредвиденных финансовых затруднений у Заказчика, возникших не по его вине. Отсрочка измеряется в календарных днях.
Для оценки заявок по критерию «Отсрочка платежа» каждой заявке выставляется значение, определяемое по формуле:
от 0 до 100 баллов. Рейтинг в баллах определяется по формуле:
Где: НЦБ2i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию
ОПi –дополнительная отсрочка платежа выполненных работ в календарных днях, предложенная участником закупки, заявка которого оценивается.
ОПmax – максимальная дополнительная отсрочка платежа из предложений, сделанных участниками закупки.
17
Определение победителя для каждого лота
1. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга i-ой заявки.
2. Итоговый рейтинг i-ой заявки определяется как сумма произведений рейтинга критерия на коэффициент значимости этого критерия.
ИРi = ЦБi * Tц+ НЦБ1i * T1 + НЦБ2i *Т2+, где:
ИРi – итоговый рейтинг i-ой заявке.
ЦБi -Значимость ценового критерия оценки заявок
НЦБ1i, НЦБ2i -Значимость неценовых критериев оценки заявок
Кj - Коэффициенты значимости критериев
3. Дробное значение итогового рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Комиссия по осуществлению закупок присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. При этом если значение итогового рейтинга i-ой заявки получается отрицательное значение, то итоговый рейтинг i-ой заявки участника равняется 0 баллов.
5. При неполном заполнении каких-либо граф формы 3 раздела 2 настоящей документации, или заполнении не в соответствии с заголовками столбцов эта строка таблицы исключается при рассмотрении и не учитывается при расчете соответствующих показателей по данному критерию. При не предоставлении в каком-либо критерии любых вышеперечисленных документов и форм, показатель по данному критерию принимается равным 0 (нулю).
6. В случае выявления в предоставленных документах недостоверной информации, начисление баллов по показателям «Опыт по данному виду работ» критерия оценки «Квалификация участников закупки» не производится.
7. Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг в соответствии с критериями оценки заявок на участие. Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.
8. При равенстве итоговых рейтингов нескольких заявок участников, заказчик вправе признать победителем участника, предложение которого поступило ранее предложений других участников закупки. В этом случае сравнение предложений, набравших одинаковый итоговый конкурсный рейтинг, относится к исключительной компетенции Комиссии и производится с учетом дополнительно представленных участниками документов. В частности, могут быть учтены гарантийный срок, наименование производителя, возможность установки и обслуживания дополнительного оборудования, наличие договорных отношений с производителем, импортером, официальным представителем производителя, срок действия цены и т.п. Лучшими условиями исполнения договора, при равном итоговом рейтинге, могут быть выбраны наибольшие предложения по отсрочке и наличию транспорта у участника закупки.
18
Победитель открытого запроса предложений
Победителем запроса предложений признается участник закупки, заявка на участие, в запросе предложений которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
19
Заключение договора по результатам проведения открытого запроса предложений
По результатам закупки договор заключается с победителем запроса предложений на условиях, указанных в его заявке на участие в запросе предложений и в конкурсной документации.
Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
В течение 5 (пяти) дней Заказчик направляет победителю конкурентной закупки проект договора на подпись.
В случае, если победитель конкурентной закупки в течение 5 (пяти) дней с момента получения проекта договора не направит Заказчику подписанный договор, либо протокол разногласий, то победитель конкурентной закупки считается уклонившимся от заключения договора.
При этом Заказчик имеет право удержать с такого победителя денежные средства, перечисленные им в качестве обеспечения заявки.
Цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении и (или) документации о закупке. Если предметом торгов является единичная стоимость товаров, договор заключается на Общую максимальную цену договора, указанную в Извещении, а единичные цены за товар, зафиксированные в Спецификации к договору, не могут превышать установленную заказчиком начальную (максимальную) цену за единицу каждого Товара.
Договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если такое требование было установлено в извещении и (или) документации о закупке.
Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в случаях:
- несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации о закупке;
- предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке.
При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком, (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.
Страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.
При исполнении договора, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
Дальнейший порядок заключения договора определен в Положении о закупках товаров, работ, услуг общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Выборгского района» в новой редакции.
20
Срок и порядок приемки и оплаты товаров и прочие условия исполнения договора для каждого лота
В соответствии с Разделом № 4 «Проект Договора»
21
Расторжение договора для каждого лота
Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренных гражданским законодательством и Проектом Договора.
22
Специальные процедуры и дополнительные элементы закупочных процедур для каждого лота
Квалификационный отбор – не предусмотрен.
Переторжка – не предусмотрена.
23
Порядок заключения договора, в случае если закупка не состоялась для каждого лота
В случае, если не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, или подана только одна заявка, которая признана соответствующей требованиям конкурса, или если Комиссией по осуществлению закупок отклонены все поданные заявки на участие в конкурсе, или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении, конкурс признается несостоявшимся.
В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе, или не подано ни одной заявки, или если Комиссией по осуществлению закупок отклонены все поданные заявки на участие в конкуре, или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении.
В случае, если по результатам проведения закупки конкурс признан несостоявшимся, заказчик вправе:
- заключить договор с участником, заявка которого была признана соответствующей и не была отклонена;
- провести повторно запрос предложений на тех же или иных условиях;
- осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- либо провести закупку иным способом закупки.
В случае если победитель конкурентной закупки, признан уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с участником закупки, чья заявка содержит наилучшее предложение, следующее за предложением победителя закупки, или получила второй порядковый номер при подведении итогов заявок таких участников.
В случае если конкурентная закупка признается несостоявшиеся в связи с уклонением участника такой закупки от заключения договора, Заказчик вправе, осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами не предоставляется, если закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки.
24
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Требования к описанию предмета закупки участниками закупки.
В соответствии с Разделом № 3 «Техническое задание» и Разделом № 4 «Проект договора» к конкурсной документации
25
Обоснование и порядок формирования (начальной максимальной цены) договора для каждого лота
В соответствии с пунктом 1.8.1 раздела 1 главы 4 Положения о закупках товаров, работ, услуг общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Выборгского района» (в новой редакции) начальная (максимальная) цена определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы на выполнение договора, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, затраты на доставку, разгрузку, ГСМ, оплату труда персонала, стоимость материалов и инвентаря, специальной одежды и средств индивидуальной защиты, средств малой механизации, накладные расходы, другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате при исполнении Договора или в связи с ним, в том числе НДС. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств по договору, Поставщик (подрядчик, исполнитель) несет за свой счет. Затраты, не включенные участником в стоимость договора, не подлежат оплате со стороны Заказчика.
Форма № 1
Товар, предлагаемый к поставке
Настоящим Участник гарантирует достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в настоящей заявке. _________________________________________________________________________________
На фирменном бланке участника
__________________________________________________________________________________
Исх. № ________ от «____» ______________ 20__ год
(дата заявки)
КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
(извещение о закупке № ___________, размещенное «___» __ 20__ г.)
на право заключения договора на_________________________________
Участник_________________________________________________________________________________________,
(полное наименование участника)
находящийся (зарегистрированный) по адресу: ____________________________________________________________
_,
просит принять заявку на участие в закупке на _____________________________________________________________
_
(наименование, вид закупки, в случае проведения закупки по отдельным лотам – также соответствующий лот)
С условиями и порядком проведения закупки, требованиями конкурсной документации о закупке, в том числе проекта договора и технического задания, приложенного к конкурсной документации о закупке, ознакомлен и согласен предоставлять предусмотренные в извещении о проведении закупки и в конкурсной документации о закупке товары, работы, услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации о закупке, на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.
Участник дает согласие на обработку предоставленных персональных данных для целей проведения процедуры закупки, в том числе размещение необходимой информации об участнике на сайте ООО «ЖКС № 2 Выборгского района» или в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, ЭТП. Участник обязуется соблюдать конфиденциальность сведений, ставших известными ему в результате участия в закупочной процедуре.
В случае признания победителем закупки участник обязуется:
1. Заключить договор с заказчиком на _______________________________________________
(предмет закупки)
на условиях, указанных в настоящей заявке и конкурсной документации о закупке.
Предложение участника
2. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
3. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями конкурса, и нашего уклонения от заключения договора на оказание услуг, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращаются.
4. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ООО «ЖКС № 2 Выборгского района» на __________________, в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.
5. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.
6. Мы извещены о включении сведений о ___________________________ (наименование Участника закупки) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.
7. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола подведения итогов конкурса (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) и проекта договора и до подписания официального договора настоящая заявка на участие в конкурсе будет носить характер предварительно заключенного нами и Заказчиком договора на условиях, содержащихся в конкурсной документации и условиях наших предложений, содержащихся в нашей заявке на участие в конкурсе.
8. В случае неисполнения принятых на себя обязательств, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, участник гарантирует возместить заказчику причиненные уклонением от заключения договора убытки, а в случае заключения договора – возместить заказчику убытки и оплатить штрафные санкции в размере, установленном договором.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _________________________________________________________________________
(указывается должность, Ф.И.О., контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты).
К настоящей заявке прилагаются документы согласно «Описи документов, представляемых для участия в закупке» всего на _________ листах.
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
__________________ ____________ __________________
(руководитель, представитель (подпись) (инициалы, фамилия)
участника)
М.П.
В случае признания победителем закупки участник _____________ (наименование участника) обязуется заключить договор с заказчиком на _______________________________________________
(предмет закупки)
на условиях, указанных в настоящей заявке и конкурсной документации о закупке.
Товар, предлагаемый к поставке
Инструкции по заполнению:
*Данная форма заполняется, если участник закупки является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом
Форма № 2
На фирменном бланке участника
__________________________________________________________________________________
Исх. № ________ от «____» ______________ 202__ год
(дата заявки)
Заявление
о согласии на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________________________, паспорт _________________, выдан ________________________ _____________ года, проживающий по адресу: _______________________________________________________________________, даю согласие ООО «ЖКС №2 Выборгского района», ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, зарегистрированному по адресу: Российская Федерация.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д.24/9, на обработку без использования средств автоматизации, а в случае необходимости с использованием средств автоматизации, а именно – совершать действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, в целях соблюдения Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006.
Целью обработки персональных данных Обществом является:
проведение процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также занесение необходимой информации об участнике на сайт в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для предоставления информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и/или на ином сайте раскрытия информации в установленных действующем законодательством Российской Федерации случаях.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие*:
- фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес проживания; контактный телефон; паспортные данные; адрес электронный почты; должность; _______________________________________________________________________________________
Настоящее согласие дается на срок, установленный «Положением об обработке и защите персональных данных, обрабатываемых ООО «ЖКС № 2 Выборгского района», опубликованных на сайте www.zakupki.gov.ru, ЭТП.
Согласие может быть отозвано путем предоставления в Общество в письменной форме заявления об отзыве согласия.
В случае получения заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Общество прекращает обработку персональных данных и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва.
При этом, в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Общество вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006.
Указанные персональные данные третьим лицам предоставлялись / не предоставлялись.
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
(нужное подчеркнуть)
__________________ ____________ __________________
(руководитель, представитель (подпись) (инициалы, фамилия)
участника)
М.П
Форма № 3
На фирменном бланке участника
__________________________________________________________________________________
Исх. № ________ от «____» ______________ 202__ год
(дата заявки)
СПРАВКА
Объем поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) за период с ___________ г.
__________________ ____________ __________________
(руководитель, представитель (подпись) (инициалы, фамилия)
участника)
М.П.
конец формы
Инструкции по заполнению
Форма № 4
На фирменном бланке участника или посредством функционала ЭТП
Исх. № ________от «____» ______________ 202__ год
(дата заявки)
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Настоящим ________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника конкурса) подтверждает, что _______________ (необходимо указать «соответствует» или «не соответствует») требованиям, установленным в документации.
К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;
г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);
ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;
и) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
к) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона 223-ФЗ
л) отсутствие сведений об участнике закупки в специальном реестре лиц, получивших поддержку и/или находящихся под иностранным влиянием в иных формах (далее – иностранные агенты), предусмотренном Федеральным законом № 255-ФЗ от 14 июля 2022 г. «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и Федеральным законом № 498-ФЗ от 5 декабря 2022 г.
__________________ ____________ __________________
(руководитель, представитель (подпись) (инициалы, фамилия)
участника)
М.П.
конец формы
Инструкции по заполнению
9
Требования к товару, его упаковке, безопасности. Качество (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ)
1. Товары должны соответствовать законодательству Российской Федерации.
2. Товары должны пройти обязательную регистрацию в РФ и быть допущенным к обращению (продаже и использованию и пр.) на территории РФ, сертификат соответствия и технические паспорта должен быть в наличие.
3. Товары должны соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
4. Товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц, не находится под арестом, в залоге и не является предметом спора.
5. Товары должны иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации. Товар должен иметь сопроводительную документацию и документацию, подтверждающую качество Товара (сертификат соответствия, декларация соответствия, техническая документация на Товар, паспорт качества). Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации на русском языке, действительные на момент поставки одновременно с поставкой товара.
6. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
7. Товар должен соответствовать требованиям действующей нормативной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», соответствовать требованиям ГОСТа.
8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также должна обеспечить хранение на складе в нормальных условиях в течение не менее двух лет без изменения свойств и характеристик. Коробки должны быть чистыми, не поврежденными, не влажными. На пачки и на коробки нанесена маркировка, содержащая информацию о товаре (наименование, формат, плотность, количество в пачке, количество пачек в коробке).
9. Транспортировка товара должна проводиться с соблюдением правил перевозки грузов на автотранспорте. При транспортировке должны быть обеспечены условия, предотвращающие увлажнение, механическое разрушение, загрязнение посторонними материалами и потерю товаров.
10
Требования к гарантийному сроку и обслуживанию товара
Гарантийный срок эксплуатации Товара должен быть не менее заявленного производителем.
Гарантия качества товара предоставляется в полном объеме на весь ассортимент товара, включая устранение недостатков после поставки. Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара в течение срока годности, установленного изготовителем данного товара. Претензии по качеству товара заказчик вправе предъявить в течение всего гарантийного срока товара.
11
Приложения к техническому заданию
Приложение № 1 – Справка-обоснование начальных (максимальных) цен за единицу товара.
Приложение № 1
к техническому заданию
Справка-обоснование начальных (максимальных) цен за единицу товара.
(любой товарный знак следует читать со словами «или эквивалент»)
РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБЪЕМОМ
ДОГОВОР № ________
На поставку _______________________________
г. Санкт-Петербург "___" ______ 202_ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Выборгского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Крикунова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице____________, действующего на основании ___________, с другой стороны (далее именуемые «Стороны»), на основании результатов проведения конкурентной закупочной процедуры №______ от _______, размещенных в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.1. Поставщик обязуется в период с момента заключения договора по «31» марта 2026 года поставлять лакокрасочные материалы (далее Товар), наименование, качество и стоимость которых определены в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик – принимать и оплачивать поставленный Товар в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
1.2. Поставщик гарантирует, что поставленный им в рамках настоящего Договора Товар принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц.
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, не бывшим в употребление, в работоспособном состоянии, не подвергался ранее ремонту или восстановлению.
1.4. В качестве обеспечения исполнения Договора устанавливается: независимая гарантия, выданная в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, либо денежные средства, переданные Заказчику на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно. Обеспечение исполнения настоящего договора обеспечивает все обязательства Поставщика, предусмотренные договором, включая: исполнение основного обязательства по поставке товаров, предоставление Поставщиком Заказчику предусмотренных настоящим договором отчетные документы, соблюдение сроков поставки, возмещение убытков, причиненных Заказчику Поставщиком в результате ненадлежащего исполнения договора, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной договором.
Порядок обращения взыскания на обеспечение исполнения Договора определяется в соответствии с действующим законодательством с учетом выбранного Поставщиком способа обеспечения.
Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств Поставщика по Договору перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком обязательств по Договору (в том числе в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию), Поставщик в течение 10-ти рабочих дней с момента, когда обеспечение исполнения обязательств Поставщика по Договору перестало быть действительным, обязуется предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора. Новое обеспечение должно быть предоставлено на тех же условиях, которые указаны в документации о закупке.
Денежные средства, внесенные в качестве исполнения договора, возвращаются поставщику Заказчиком при условии надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору. Письменное обращение поставщика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, направленное Заказчику непосредственно после исполнения предусмотренных договором обязательств, позволяет обеспечить возврат денежных средств по указанным реквизитам в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обращения.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка Товаров, указанных в Спецификации, осуществляется отдельными партиями по Заявкам заказчика в течение периода, указанного в п. 1.1 настоящего Договора.
2.2. Периодичность и количество Заявок определяется Заказчиком самостоятельно, по мере производственной необходимости, и таким образом, чтобы до окончания периода, указанного в п.1.1 настоящего Договора, объемы поставленных Товаров по сумме не превысили общую максимальную цену Договора, указанную в п.3.1.
2.3. Количество, ассортимент, а также место отгрузки каждой партии конкретизируются и уточняются Сторонами путем подачи Заказчиком Заявки. Заявка должна быть подана посредством электронной почты или телефонной связи не менее чем за ___ рабочий день до даты поставки.
2.4. Поставка Товара и его разгрузка осуществляется силами и за счет Поставщиком на место назначения – офис / склад Заказчика по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.7, контактное лицо: Дэрова Юлия Александровна, моб. тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
2.5. Срок поставки Товара в течение _____ рабочих дней (указывается в соответствии с предложением Участника) с момента получения Заявки или в срок, указанный в конкретной Заявке. Поставщик имеет право поставить Товар раньше этого срока, заблаговременно уведомив об этом Заказчика.
2.6. Обязанность Поставщика по поставке считается исполненной в момент передачи Заказчику Товара в месте назначения и подписания товарно-транспортной накладной.
2.7. При доставке Товара отгрузка осуществляется с учетом следующих условий:
2.7.1. Разгрузка Товара на объекте Заказчика осуществляется силами Поставщика.
2.7.2. Поставщик гарантирует поставку Товара в оригинальной упаковке завода-изготовителя, обеспечивающей полную сохранность Товара и предохраняющей его от повреждения и атмосферных влияний при транспортировке и хранении, и соответствующей действующим требованиям к упаковке подобного Товара.
2.7.3. Используемая при поставке Товара упаковка не является многооборотной и не подлежит возврату.
2.7.4. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение груза вследствие ненадлежащей упаковки.
2.7.5. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Каждое грузовое место должно иметь соответствующую маркировку.
2.7.6. Транспортировка товара должна проводиться с соблюдением правил перевозки грузов на автотранспорте. При транспортировке должны быть обеспечены условия, предотвращающие увлажнение, механическое разрушение, загрязнение посторонними материалами и потерю товаров.
2.8. У Заказчика нет обязанности полностью выбрать всю общую максимальную сумму Договора, указанную в п. 3.1, в связи с неопределенным заранее объемом поставок.
2.9. Если сумма всех исполненных заявок (поставленных товаров) по окончании срока, указанного в п.1.1, оказалась меньше общей максимальной цены Договора, Стороны могут продлить срок действия Договора путем заключения Дополнительного соглашения.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Общая максимальная цена по настоящему Договору составляет ______________ руб. (___________ рублей 00 коп.) в т. ч. НДС 20% - _________________ руб., и включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая, организационные и транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.2. Стоимость каждой Заявки определяется на основании приложения № 2 к Договору (Спецификация товара).
3.3. Цена за единицу товара, указанная Поставщиком в счете и товарно-транспортных накладных, должна соответствовать ценам на товар, указанным в Спецификации товара к настоящему Договору. Цены на Товар, указанные в Спецификации, остаются фиксированными в течение всего срока действия Договора.
3.4. Окончательная цена договора определяется по окончании срока договора путем суммирования стоимости фактически поставленных товаров по всем Заявкам, исполненным по Договору, и не может быть более общей максимальной цены Договора.
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Оплата Товара производится Заказчиком отдельно за каждую партию посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение ____ рабочих дней (указывается в соответствии с предложением Участника) с даты подписания Заказчиком товарно-транспортных накладных, при условии соблюдения п. 7.3 настоящего Договора.
При несоблюдении Поставщиком п. 7.3 настоящего Договора, датой начала срока, указанного в абз. 1 настоящего пункта, считается дата предоставления Поставщиком надлежаще оформленных счета и счета- фактуры.
В случае не предоставления и/или несвоевременного предоставления Поставщиком счета, а также в случае его ненадлежащего оформления Заказчик не несёт ответственности за просрочку обязательств по оплате.
Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.2. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчика денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет, несет Поставщик.
4.3. Авансовые платежи условиями Договора не предусмотрены.
4.4. Товары, поставленные Поставщиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.
4.5. Оплата за поставку Товара осуществляется по цене за единицу товара, установленной в соответствии со Спецификацией, исходя из фактических поставок Товара по заявкам Заказчика, в сумме не превышающих максимального значения цены Договора, указанного в п. 3.1.
5.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком по месту доставки - на объекте Заказчика:
- по количеству в день поставки Товара путем подписания акта приемки товара по количеству,
- по качеству не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки товара путем подписания товарно-транспортной накладной.
5.2. При приемке Товара Заказчик проводит детальный осмотр и полный пересчет упаковок Товара. В случае выявления Заказчиком поставки Товара в количестве меньшем, чем это определено заявкой Заказчика, Поставщик обязан за свой счет поставить недостающий Товар в течение 2 рабочих дней, а Заказчик имеет право не оплачивать недостающий товар до момента допоставки его Поставщиком.
5.3. Заказчик имеет право провести проверку по качеству путем специальной проверки качества – входного контроля. Приемка Товара по качеству должна быть произведена уполномоченным представителем Заказчика путем проведения испытаний или исследований, в соответствии с Обязательными техническими правилами/инструкциями не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента передачи Товара Заказчику.
Поставщик обязуется по запросам Заказчика принимать участие в испытаниях Товара, проводимых Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных Обязательными техническими правилами и нормативно – техническими документами.
В случае, если товар не прошел указанные в абзаце 1 настоящего пункта испытания, заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты товара ненадлежащего качества.
5.4. При обнаружении недостатков по качеству, в том числе в течение гарантийного срока, а также в случае поставки некомплектного Товара Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет своего представителя к Заказчику для составления акта о некачественном и/или некомплектном Товаре и его замене или доукомплектовании. В случае неприбытия представителя Поставщика в течение 5 (пяти) дней со дня получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления со стороны Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт о недостатках Товара по качеству и/или недоукомплектования Товара. При этом Заказчик вправе потребовать от поставщика устранения выявленных недостатков или замене Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента составления соответствующего акта.
5.5. В случае возникновении спора по поводу качества Товара, проводится независимая экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Заказчик в случае, если результатами проведения экспертизы будет доказана необоснованность предъявленных им Поставщику требований, и Поставщик – если в соответствии с результатами экспертизы требования Заказчика будут признаны обоснованными.
5.6. Претензия по качеству в части скрытых недостатков Товара, обнаружить которые при приемке не представлялось возможным, могут быть заявлены Заказчиком в период гарантийного срока Товара.
5.7. До передачи Заказчику Товара Поставщик обязуется нести риск случайной гибели или риск случайного повреждения Товара или иного, используемого для исполнения Договора имущества.
5.8. При осуществлении поставки товара Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие качество поставляемого Товара (сертификат соответствия, паспорта качества), а также иные, предусмотренные требованиями действующего законодательства Российской Федерации документы.
5.9. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.1. Поставщик гарантирует качество поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, отсутствие повреждений Товара и упаковки.
6.2. Качество поставляемого Товара подтверждается прилагаемыми к Товару сертификатами, если это предусмотрено Законодательством Российской Федерации.
6.3. Гарантийный срок эксплуатации Товара должен быть не менее заявленного производителем.
6.4. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента передачи Товара Заказчику.
6.5. Если Заказчик лишен возможности использовать товар, в отношении которого Договором установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков
7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Поставщик обязуется поставлять (отгружать) Товар Заказчику или, по его указанию, иному получателю Товара, в наименование, цене, качестве, в количестве и сроки, установленные настоящим Договором и соответствующей Спецификацией.
7.2. Поставщик обязуется одновременно с Товаром предоставить всю относящуюся к Товару и касающуюся его применения документацию.
7.3. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента отгрузки Товара выставить Заказчику на отгруженный Товар счет и счет-фактуру, составленную в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). В случае получения Заказчиком ненадлежаще оформленных счетов, а также счетов-фактур, составленных с нарушением требований НК РФ, Заказчик письменно извещает об этом Поставщика в течение 3-х дней. Заказчик вправе приостановить встречное исполнение обязательства до момента передачи Поставщиком счета и счета-фактуры, оформленных должным образом. В этом случае Заказчик не считается просрочившим исполнение обязательств, возникших из договора поставки. В случае не предоставления и/или несвоевременного предоставления Поставщиком счета и счета-фактуры Заказчик не несёт ответственности за просрочку обязательств по оплате.
7.4. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в объеме и в сроки, предусмотренным настоящим Договором.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки Поставщиком исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Договором в размере 0,1 % от суммы просроченной заявки за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафов, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
8.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать общую цену Договора. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
8.5. Поставщик в срок, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора, предоставляет Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший год. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, Поставщик в тот же срок дополнительно предоставляет Заказчику:
- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до дня заключения договора;
- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.
Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредоставлении Поставщиком вышеперечисленных документов, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данной бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший год.
8.6. Поставщик несет ответственность за соблюдение требований охраны труда, обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, спецобувью, за допуск к работе работников, не имеющих медицинских противопоказаний к выполняемым работам и др.
8.7. Поставщик, в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все имущественные потери последнего, возникшие:
- в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных с сумм по настоящему договору из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС, связанного с Поставщиком;
- в связи с предъявлением третьими лицами, требований о возмещении потерь и убытков в виде уплаченных ими налогов (пеней, штрафов), доначисленных налоговыми органами из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости выполненных работ из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком;
- в связи с отказом Заказчика от вычетов НДС и расходов по операциям с Поставщиком, вследствие представления в налоговый орган уточненной декларации с полным или частичным исключением операций, совершенных в рамках настоящего договора, на основании протокола, составленного по итогам комиссии или рабочей встречи в налоговом органе, в котором Заказчику рекомендовано исключить указанные операции.
8.8. Указанные в п. 8.7. настоящего договора имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований или актов проверок налоговых органов. При этом факт оспаривания этих налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Поставщика возместить потери.
8.9. Поставщик обязуется возместить Заказчику имущественные потери в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.
8.10 К денежным обязательствам сторон, возникшим по настоящему Договору, положения ст. 317.1 ГК РФ не применяются.
8.11. Заказчик вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении имущественных потерь полностью или в части из денежных средств, причитающихся выплате Поставщику по любым основаниям, в порядке зачета встречных требований, направив соответствующее заявление о зачете.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Расторжение Договора допускается в соответствии и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
9.3. Соглашение о расторжении Договора заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Истечение срока Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. При возникновении споров с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору споры разрешаются Сторонами путем направления претензий.
10.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Договора. Срок ответа на претензию составляет 15 календарных дней с момента ее получения.
10.3. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке (невозможности разрешения спора по соглашению Сторон) спор передается на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области согласно порядку, установленному законодательством РФ.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.2. Стороны договорились, что задержка поставки товара более чем на 1 (одну) неделю, является существенным нарушением условий настоящего Договора. В данном случае Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
11.3. В вопросах, не урегулированных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Допускается заключение дополнительных соглашений в случаях (включая, но не ограничиваясь):
11.4.1. если при исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком осуществляется поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре, и увеличение стоимости договора не может быть более чем на 50 % от первоначальной цены договора;
11.4.2. если необходимость заключения дополнительного соглашения обусловлена изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации (Банка России);
11.4.3. в случае перемены поставщика по договору, если новый поставщик является правопреемником по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения;
11.4.4. при продлении срока действия договора, если при исполнении договора выявилась невозможность поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в срок, предусмотренный договором, не по вине поставщика;
11.4.5. объем товаров (работ, услуг) может быть изменен по инициативе заказчика и по согласованию с поставщиком не более чем на 50 (пятьдесят) % в случае выявления потребности в дополнительном объеме товаров (работ, услуг), сверх предусмотренных договором, или при прекращении потребности в части товаров (работ, услуг), но связанных с такими товарами (работами, услугами), при этом изменение цены договора должно быть пропорционально росту объемов товаров (работ, услуг), но с учетом роста цен, которые не могут превышать 50 % от первоначальной цены договора;
11.4.6. в случае необходимости устранения неточностей, допущенных в договоре и выявленных при его исполнении;
11.4.7. в случае, если возникла необходимость в переносе сроков оплаты по заключенным договорам;
11.4.8. в случае, если договор заключен с неизвестным объемом и в договоре установлено максимальное значение цены, которое определяется исходя из выделенных на закупку средств, то Заказчик вправе увеличить на 50% максимальное значение цены, а цена за единицу товара (работ, услуг) остается без изменений.
11.5. Сторона, при изменении ее юридического или фактического адреса, банковских реквизитов, а также иных данных Договора, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней направить контрагенту письменное уведомление о произошедших изменениях, подписанное уполномоченным представителем и скрепленное печатью. Сторона, исполнившая обязательства во исполнение Договора с использованием прежних данных и реквизитов, до получения соответствующего уведомления, считается исполнившей свое обязательство надлежащим образом.
11.6. В случае ликвидации поставщика или проведения в отношении Поставщика процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.
11.7. В случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня вступления в силу решения суда о приостановлении деятельности Поставщика.
11.8. При реорганизации Поставщика обязательства по данному договору распространяются на его правопреемника. После завершения процесса реорганизации Основное общество становится правопреемником Присоединяемого общества по всем обязательствам, независимо от того, были ли отражены эти обязательства в передаточном акте.
11.9. По настоящему договору цессия не предусмотрена
11.10. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляются в письменной форме почтовой (заказным письмом с уведомлением) или электронной связью с последующим представлением оригинала.
11.11. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключен с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки и подписан электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Сторон.
12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
12.1. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью:
Приложение № 1– Техническое задание;
Приложение № 2 – Спецификация товара;
13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение № 1
к Договору № ______
от «_____»____________ 202_ г.
Техническое задание/В соответствии с Разделом № 3 Извещения
Приложение № 2
к Договору № ________
от «_____»____________ 202____ г.
Спецификация товара
/В соответствии с заявкой участника закупки
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №296640367
ПАО ОГК-2 объявляет тендер: Химические материалы
|
Запрос цен
#296640367 |
2 дня
17.04.2025 27.04.2025 |
|
Запрос котировок
#297063312 |
957 000
Обеспечение контракта:
1% Обеспечение заявки:
9 570 |
3 дня
22.04.2025 29.04.2025 |
|
Электронный аукцион
#297069319 |
433 160
Обеспечение контракта:
10% |
4 дня
22.04.2025 30.04.2025 |
|
Электронный аукцион
#297078093 |
433 160
Обеспечение контракта:
10% |
4 дня
22.04.2025 30.04.2025 |
|
Запрос цен
#297078665 |
2 851 200
|
2 дня
22.04.2025 28.04.2025 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос предложений
#289895678 |
срок истек
28.01.2025 05.02.2025 |
||
Конкурс
#289895662 |
7 009 954
Обеспечение заявки:
350 497 |
срок истек
31.01.2025 19.02.2025 |
|
Запрос предложений
#289895414 |
срок истек
31.01.2025 03.02.2025 |
||
Запрос предложений
#289895159 |
срок истек
31.01.2025 04.02.2025 |
||
Запрос предложений
#289895155 |
срок истек
31.01.2025 05.02.2025 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №289896363
АО "ЦМКБ "АЛМАЗ" объявляет тендер: Микрофон Behringer TA5212 (Запрос КП)
|
Запрос предложений
#289896363 |
срок истек
31.01.2025 07.02.2025 |
|
Тендер №289896357
АО "СНСЗ" объявляет тендер: Закупка постельного белья
|
Запрос предложений
#289896357 |
245 000
|
срок истек
31.01.2025 05.02.2025 |
Тендер №289896351
АО "ЦКБ МТ "РУБИН" объявляет тендер: Закупка аудио оборудования
|
Запрос предложений
#289896351 |
срок истек
31.01.2025 03.02.2025 |
|
Тендер №289896342
АО "СНСЗ" объявляет тендер: СРОЧНО Поставка метизной продукции
|
Запрос предложений
#289896342 |
6 831
|
срок истек
31.01.2025 07.02.2025 |
Запрос котировок
#289896259 |
2 550 000
|
срок истек
31.01.2025 10.02.2025 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |