Тендер - ОКПД2 20.52.10 поставка химических анкеров в рамках реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС» №289874842

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.pdf

Технические_требования

Технические требования

ОКПД2 20.52.10 поставка химических анкеров в рамках реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения 3

1.1. Обозначения и сокращения 3

1.2. Наименование закупаемой продукции 3

1.3. Цель использования закупаемой продукции 3

1.4. Существующее положение 3

2. Требования к продукции 4

2.1. Требования к объёмам и срокам поставки 4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции 4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции 4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг 4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 7

2.2. Требования к качеству продукции 5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки 51

4. Приложения 52

Общие сведения Обозначения и сокращения - Посмотреть таблицу с даннымиНаименование закупаемой продукции

ОКПД2 20.52.10 поставка химических анкеров в рамках реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС»

Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки является поставка химических анкеров для выполнения строительно-монтажных работ по устройству фундаментов в рамках реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС».

Существующее положение

Поставка Продукции по Договору осуществляется для нужд АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в целях исполнения обязательств по Договору подряда №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2023 от 08.08.2023 г с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 13.12.23г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть для реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС».

Требования к продукции Требования к объёмам и срокам поставки Перечень и объем закупаемой продукции Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции - Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству продукции

Таблица 3 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1-62 Таблицы 1.1): ОКПД2 20.52.10 поставка химических анкеров в рамках реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС».

- Посмотреть таблицу с даннымиТребования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложения

Приложение №1 Рабочая документация 2260-(17.1)-КЖ Баковое хорзяйство ВПУ.

Типовой_договор

Договор поставки №

г. Хабаровск «____» _________ 2024 г.

Акционерное Общество «Усть-СреднеканГЭСстрой» (АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»), (далее – «Покупатель»), в лице __________________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и

________________________________________ (______________________) (далее – «Поставщик»), в лице ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», по результатам проведенной Покупателем конкурентной процедуры способом «_____________________» по лоту № ______________________ и на основании протокола от «____» _________2024 г. №_______,

заключили настоящий договор поставки (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения

Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:

«Акт рекламации» – документ, оформляемый по унифицированным формам № ТОРГ-2 «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» и № ТОРГ-3 «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров», утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132, подписываемый Сторонами при приемке поставленного Товара.

«Банк» – финансово-кредитное учреждение, привлекаемое Покупателем с целью Банковского сопровождения Договора.

«Гарантийный срок» – период, в течение которого качество поставленного Товара должно соответствовать требованиям Договора и Применимого права, и Поставщик обязуется устранять все выявленные Покупателем недостатки, несоответствия и/или дефекты за свой счет. Гарантийный срок, если иное прямо не предусмотрено Договором, распространяется на все составляющие Товара.

«Договор» – настоящий договор, подписанный Покупателем и Поставщиком, включая все приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.

«Коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

«Накладная ТОРГ-12»– документ, оформляемый по унифицированной форме № ТОРГ-12 «Товарная накладная», утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132, подписываемый Сторонами после завершения приемки Товара по количеству, качеству и комплектности.

«ОБС» – обособленный банковский счет, открытый в Банке, имеющий целевой характер и предназначенный для расчетов, производимых в рамках Договора.

«Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ в случаях, установленных Договором.

«Партия Товара» – часть Товара, единовременно поставляемая Покупателю Поставщиком, объем, состав и стоимость которой определяется Заявкой на поставку Товара, являющейся приложением к Договору.

«Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативные правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, относящиеся к Товару.

«Рабочий день» – день, который в соответствии с Применимым правом, является рабочим днем в Российской Федерации.

«Субъект МСП» – субъект малого и среднего предпринимательства.

«Универсальный Передаточный документ» - «УПД», документ по форме, рекомендуемой ФНС России в Письме от 21.10.2013, оформленный в соответствии с требованиями пунктов 5 и 6 статьи 169 НК РФ с учетом изменений, вносимых в постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, а также показателей, установленных как обязательные пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

«Цена Договора» – определяемая в соответствии с разделом 2 Договора сумма, которую Покупатель обязуется уплатить Поставщику в порядке и на условиях, установленных Договором, включающая компенсацию всех издержек Поставщика и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски на весь период действия Договора.

Предмет Договора

Поставщик обязуется в порядке и сроки, установленные Договором, передать в собственность Покупателю ____________________________ в рамках реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС» (далее – «Товар») в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и Техническими требованиями (Приложение № 2 к Договору), а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить Цену Договора.

Поставка Товара по Договору осуществляется для нужд АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в целях исполнения обязательств по Договору генерального подряда от 08.08.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2023, заключенному между ПАО «РусГидро» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на предмет выполнения комплекса генподрядных работ по строительству зданий и сооружений основного периода для реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС».

Наименование, ассортимент и количество Товара (партий Товара), а также сроки и место его поставки указываются в заявке Покупателя, оформляемой в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) по форме согласно Приложению № 3 к Договору (далее – «Заявка») и направляемой Продавцу в порядке и сроки, установленные пунктом 3.1 Договора.

Место поставки Товара: Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, д. 2, Партизанская ГРЭС. Объект: «Расширение Партизанской ГРЭС» (далее – «Место поставки»).

Общий срок поставки Товара:

1.5.1. Начало – с даты заключения Договора;

1.5.2. Окончание поставки Товара – в течение __________ (______________________) календарных дней с даты заключения договора.

1.6. Поставка партий Товара осуществляется по Заявкам (Приложение № 3 к Договору) в рамках общих сроков, указанных в пункте 1.5. Договора.

Цена Договора и порядок расчетов

Цена Договора в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) является предельной и составляет __________ (___________) рублей _______ копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ).

Цена за единицу Товара определяется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и является фиксированной в течение всего срока действия Договора. Общая стоимость Товара (всех партий Товара), указанного в Заявках, оформленных Покупателем в течение срока действия, не может превышать Цену Договора, указанную в пункте 2.1 Договора.

Цена Договора включает в себя прибыль Поставщика, а также все расходы и затраты Поставщика на:

производство и/или приобретение Товара;

транспортировку Товара до Места поставки, погрузку, разгрузку, стоимость тары и упаковки, лицензий, необходимых для использования Товара (если применимо);

подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению Товара, если применимо);

заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Поставщика;

все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в течение срока действия Договора.

Изменение стоимости Товара по Договору требует заключения дополнительного соглашения к Договору.

Оплата по Договору осуществляется Покупателем в следующем порядке:

Оплата за поставленную партию Товара по Заявке осуществляется в течение 45 (сорока пяти) календарных / 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.4. Договора, на основании счета, выставленного Поставщиком, с учетом пункта 2.4.2. Договора и при условии поставки Товара в полном объеме в соответствии с Заявкой.

В случае выставления Поставщиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Покупателем не принимается и подлежит замене Поставщиком независимо от его фактического вручения Покупателю. В случае выставления Поставщиком счета позднее чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Покупателем.

Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, открытый в соответствии с п. 2.5.1 Договора. Обязательство Покупателя по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора, Поставщик обязуется открыть ОБС в ПАО Сбербанк России, используемый исключительно для расчетов между Покупателем, Поставщиком и привлеченными в рамках Договора Субисполнителями, а также обеспечить аналогичную обязанность при заключении договоров между организациями по всем уровням кооперации, за исключением мелких закупок (менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 рублей без учета НДС, в совокупной стоимости всех договоров, заключаемых с данным Поставщиком, в рамках строительства объекта по сопровождающему проекту) и непосредственных производителей материалов, сырья, конструкций, оборудования, техники).

Поставщик предоставляет полномочия (права) Банку сообщать Покупателю любую информацию о наличии, статусе, движении денежных средств по счетам ОБС Поставщика, открытым в Банке, а также предусмотреть аналогичные обязанности при заключении договоров между организациями по всем уровням кооперации.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты открытия в Банке ОБС передать Банку письменное полномочие (право) на представление Покупателю сведений, указанных в пункте 2.5.2 Договора, а также обеспечить аналогичную обязанность при заключении договоров между организациями по всем уровням кооперации.

По письменному требованию Банка предоставлять сведения и документы, составленные по формам, не противоречащим Применимому праву, установленным договором ОБС и подтверждающие факт установления гражданских прав и обязанностей между Поставщиком и Покупателем, факт поставки Товара, выполнения работ/оказания услуг, связанных с исполнением Договора, необходимых для осуществления Банком мониторинга расчетов, а также обеспечить аналогичную обязанность при заключении договоров между организациями по всем уровням кооперации.

Индексация Цены Договора не допускается.

Поставщик обязан представить Покупателю счет-фактуру/УПД, выставленный в сроки и оформленный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Поставщиком данного требования, он обязан произвести замену счета-фактуры/УПД в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.

Стороны производят сверку расчетов по настоящему Договору. Поставщик не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет Покупателю Акт сверки расчетов в двух экземплярах. Покупатель не позднее 10 (десяти) дней со дня получения Акта сверки расчетов, при отсутствии возражений, подписывает его, и второй экземпляр возвращает Поставщику.

Порядок поставки и приемки Товара

Поставка Товара (партии Товара) осуществляется по Заявке (Приложение № 3 к Договору) в Место поставки, указанное в пункте 1.4 Договора, в следующем порядке:

3.1.1. Покупатель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты поставки Товара (партии Товара) направляет Поставщику Заявку по электронной почте на адрес: ___________________________ с последующим направлением оригинала Заявки по адресу, указанному в разделе 15 Договора.

3.1.2. Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Заявки подтверждает поставку Товара (партии Товара), указанного Покупателем в Заявке, по электронной почте на адрес: ________________ с последующим направлением письменного ответа по адресу, указанному в разделе 15 Договора.

3.1.3. Покупатель не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты поставки Товара (партии Товара) вправе вносить изменения в Заявку путем письменного уведомления Поставщика в порядке, предусмотренном для направления Заявки. Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения изменений к ранее направленной Заявке рассматривает соответствующего уведомление Покупателя и подтверждает поставку Товара (партии Товара) в соответствии с измененной Заявкой в порядке, указанном в пункте 3.1.2 Договора.

3.1.4. В случае невозможности поставить Товар (партию Товара) по Заявке Поставщик обязан незамедлительно известить об этом Покупателя с указанием причин невозможности выполнения поставки Товара и сроков их устранения.

3.1.5. В случае, указанном в пункте 3.1.4 Договора, Покупатель вправе по своему усмотрению направить новую Заявку в порядке, установленном пунктом 3.1.1 Договора в согласованные с поставщиком сроки.

3.1.6. Стороны вправе запросить друг у друга необходимые дополнительные сведения для поставки Товара по Заявке.

3.1.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Стороны определяют своих представителей, уполномоченных подписывать Заявки (изменения к ним) и принимать Заявки к исполнению, и письменно сообщают друг другу контакты и должность таких представителей.

• Качество, комплектность, количество и ассортимент поставляемого по Договору Товара должны соответствовать требованиям Договора и Покупателя, а также Применимого права, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям и другой действующей нормативно-технической документации.

Поставщик не вправе производить замену Товара, содержащегося в одном из реестров, предусмотренных пунктом 2 постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» на иной Товар, не включенный в такие реестры.

• Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия и следов ржавчины, коррозии, отражать последние модификации товара. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, и не обременен правами третьих лиц.

На весь поставляемый Товар должны быть представлены соответствующие протоколы испытаний и сертификаты, в соответствии с параметрами Технических требований (Приложение № 2 к Договору).

• Одновременно с передачей партии Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к Товару документов:

- Сертификат качества и соответствия на русском языке, в 1 экз.;

- Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12/УПД, в 2-х экз.;

- Товарно-транспортная накладная формы №1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки), в 2 экз.;

- Иные документы (Сертификат качеств, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Сертификат о происхождении товара, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара.

• Поставщик обязан обеспечить присутствие во время приемки Товара и в Месте поставки своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью на передачу Товара Покупателю, подписание Акта рекламации. При отсутствии представителя Поставщика или отсутствии у такого представителя надлежащим образом оформленной доверенности Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, при этом такой отказ не будет являться нарушением обязательств Покупателя по Договору. Стороны будут рассматривать неявку представителя Поставщика как просрочку поставки.

Оригинал доверенности представителя Поставщика подлежит передаче Покупателю.

• • При отгрузке Товара железнодорожным транспортом Поставщик обязан проинформировать Покупателя о дате отгрузки, наименовании и количестве отгруженного Товара, номерах контейнеров, вагонов или цистерн в течение двух суток с даты отгрузки.
  • При отгрузке Товара иным видом транспорта Поставщик обязан в течение суток с даты отгрузки проинформировать Покупателя о виде транспорта, осуществляющем доставку, дате отгрузки, наименовании и количестве отгруженного Товара, ориентировочной дате прибытия Товара, сообщить данные, позволяющие идентифицировать транспортное средство, осуществляющее доставку.
• В случае неявки представителя Поставщика и/или его отказа от подписания Акта рекламации при приемке Товара, составленный и подписанный Покупателем в одностороннем порядке Акт рекламации будет являться достаточным основанием для применения к Поставщику мер ответственности, установленных Договором.
• Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Отдельные требования к упаковке и маркировке негабаритного Товара, а также любые другие специальные требования, помимо установленных в настоящем пункте Договора, указываются Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).
• Требования к упаковке, маркировке, временной антикоррозионной защите, транспортированию, условиям и срокам хранения Товара должны соответствовать указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Маркировка грузов».
• Поставщик обязан сообщить Покупателю условия длительного хранения поставленного Товара (допускается определение условий хранения в сопроводительных документах). Отдельные требования к упаковке и маркировке негабаритного Товара, а также любые другие специальные требования, помимо установленных в настоящем пункте Договора, указываются Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

Стоимость тары и упаковки включена в стоимость Товара. Тара и упаковка возврату не подлежат.

• Погрузка, разгрузка, доставка Товара осуществляется Поставщиком. Стоимость погрузки, разгрузки, доставки включена в стоимость Товара.
• Досрочная поставка Товара допускается только при условии получения Поставщиком письменного согласия Покупателя.
• Датой поставки партии Товара является дата подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД.
• Приемка Товара по количеству тар и упаковок, в которых производилась отгрузка Товара, осуществляется Покупателем в день поставки в присутствии представителя Поставщика согласно представленным транспортным и сопроводительным документам, указанным в пункте 3.4 Договора. По результатам проверки количества упаковочных мест Покупатель подписывает представленные транспортные документы.
• При обнаружении фактов некомплектности, недопоставки Товара, отсутствия необходимых документов, относящихся к Товару, Покупатель вправе прекратить приемку Товара до момента устранения выявленных нарушений. Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с даты выявления указанных нарушений представить Покупателю необходимые документы, а также восполнить недопоставку Товара в срок, письменно согласованный с Покупателем.

Устранение допущенных нарушений не освобождает Поставщика от ответственности за убытки, причиненные Покупателю нарушением условий поставки.

• Приемка Товара со вскрытием тары и упаковки производится Покупателем в присутствии представителя Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Покупателем транспортных документов. В случае отсутствия замечаний, исключительно после поставки всего Товара, Покупатель подписывает накладную ТОРГ-12/УПД.
• В случае обнаружения внутри тары и упаковки недопоставки, некомплектности, недостатков, несоответствий и/или дефектов Товара, Стороны составляют Акт рекламации. В Акте рекламации Сторонами указываются, в том числе, сроки и способ устранения недостатков, несоответствий и/или дефектов Товара.

Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки, несоответствия и/или дефекты Товара, в том числе путем его замены на новый, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня составления Сторонами Акта рекламации, если иной способ и сроки не согласованы Сторонами. После устранения недостатков, несоответствий и/или дефектов Товара его приемка осуществляется в соответствии с настоящим разделом Договора.

Покупатель вправе не производить любые платежи, предусмотренные Договором, до исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, при этом Покупатель не считается просрочившим.

• В случае неисполнения Поставщиком обязательств по устранению выявленных недостатков, несоответствий и/или дефектов Товара в порядке, предусмотренном пунктами 3.14, 3.16 Договора, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, направив соответствующее письменное уведомление Поставщику. Поставщик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления обязан обеспечить вывоз Товара, от которого отказался Покупатель, возвратить его стоимость, а также возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Договора, в том числе расходы на хранение Товара.

Если Поставщик не вывезет Товар в указанный срок, Покупатель вправе самостоятельно возвратить Товар Поставщику. Расходы, понесенные Покупателем в связи с возвратом Товара, подлежат возмещению Поставщиком.

• По иным вопросам, касающимся приемки Товара по количеству, качеству и комплектности, в части не противоречащей законодательству Российской Федерации и условиям Договора, Стороны руководствуются Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 (за исключением пунктов 18, 21, 29-32), Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 (за исключением пунктов 20, 23, абз.3 пункта 30, 35, 38-42).
• Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД.
• В случае, если поставляемый Товар включен в перечень оборудования, эксплуатируемого по итогам реализации проектов по модернизации, реконструкции или строительству генерирующих объектов тепловых электростанций, подлежащих модернизации (реконструкции) или строительству в неценовых зонах оптового рынка электрической энергии и мощности, Поставщик в соответствии с Приказом Минпромторга России № 544 от 22.02.2022 обязан предоставить заключение о подтверждении производства Товара на территории Российской Федерации.
• В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований к Покупателю, связанных с недобросовестностью Поставщика (-ов), Субисполнителей (любого лица из цепочки Поставщиков, Субисполнителей), привлеченных Поставщиком для исполнения обязательств по Договору, Поставщик обязан компенсировать все убытки Покупателя, вызванные такими претензиями и требованиями, в том числе расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций [1] . Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля, в том числе протоколы, требования об уточнении налоговых обязательств, вынесенные налоговыми органами. Сумма расходов компенсируется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.

Гарантийный срок

Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет не менее __ (______________) месяцев с даты подписания сторонами Товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.

В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует соответствие качества Товара требованиям Договора, технического паспорта и иных документов, относящихся к Товару, и Применимого права, возможность эксплуатации (использования) Товара в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные недостатки, несоответствия и/или дефекты Товара, если не докажет, что такие недостатки, несоответствия и/или дефекты явились следствием несоблюдения Покупателем требований по использованию Товара, установленных в инструкциях и иных документах, переданных Покупателю в соответствии с пунктом 3.4 Договора.

В случае обнаружения в течение Гарантийного срока недостатков, несоответствий и/или (дефектов) Товара Покупатель направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков (дефектов) Товара и разумный срок на их устранение. Поставщик, в случае наличия разногласий, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Покупателя, направляет своего уполномоченного представителя для составления Акта о недостатках, несоответствиях и/или дефектах. Если к указанному в настоящем пункте сроку представитель Поставщика не прибудет, Акт о недостатках, несоответствиях и/или дефектах будет составлен Покупателем в одностороннем порядке и будет признан Сторонами действительным.

Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и/или дефекты Товара, обнаруженные Покупателем в течение Гарантийного срока, в срок, указанный Покупателем в соответствии с пунктом 4.1 Договора, путем замены или ремонта Товара.

Устранение недостатков (дефектов) путем ремонта Товара может осуществляться только по письменному согласованию с Покупателем. Поставщик вправе по согласованию с Покупателем вместо замены Товара возвратить Покупателю его стоимость. Вывоз Товара для целей устранения недостатков (дефектов) осуществляется силами Поставщика и за его счет.

• Если Поставщик не устранит недостатки (дефекты) Товара в установленный Покупателем срок, Покупатель вправе устранить их собственными силами или силами третьих лиц, с отнесением на Поставщика соответствующих расходов. Поставщик обязан возместить расходы Покупателя на устранение недостатков, несоответствий и/или дефектов Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.
• Гарантийный срок на Товар увеличивается на тот период времени, в течение которого Покупатель не мог эксплуатировать (использовать) Товар вследствие его недостатков (дефектов). Гарантийный срок на замененную или отремонтированную единицу Товара устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 4.1 Договора, и начинает исчисляться заново с даты приемки Покупателем замененной единицы Товара или работ по устранению недостатков (дефектов).
• Устранение недостатков, несоответствий и/или дефектов Товара или возврат его стоимости, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с пунктом 4.3 Договора, не освобождает Поставщика от обязанности возмещения убытков, причиненных Покупателю вследствие наличия таких недостатков (дефектов).

Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если в Договоре прямо не предусмотрено иное.

• В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, установленных разделом 2 Договора, Поставщик вправе требовать уплаты Покупателем исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная с 31 (тридцать первого) календарного дня просрочки (неустойка с 1 по 30 день просрочки не начисляется), но не более 5 % (пяти процентов) от несвоевременно оплаченной суммы.
• Ответственность Покупателя за причиненные Поставщику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более Цены Договора.
• В случае несвоевременного устранения Поставщиком выявленных недостатков товара, Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком:
• штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости партии Товара за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков товара, влияющих на возможность эксплуатации (использования) товара в целом;
• штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости партии Товара за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков товара, не влияющих на возможность эксплуатации (использования) товара в целом.
• В случае нарушения Поставщиком обязательств по поставке Товара, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков (дефектов) Товара, Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости партии Товара за каждый день просрочки.
• В случае нарушения Поставщиком требований пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, если они зафиксированы Покупателем или уполномоченным государственным органом, Покупатель, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Поставщиком штрафа в размерах, установленных Приложением № 4 к Договору.
• Если в результате составления и выставления Поставщиком счетов-фактур/УПД с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Покупатель понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Поставщик обязан компенсировать Покупателю сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.

В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления счетов-фактур/УПД, установленных пунктом 2.7. Договора, Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

• В случае непредоставления Поставщиком заключения в соответствии с пунктом 3.20 Договора, Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двухсот пятидесяти тысяч) рублей.
• Поставщик несет ответственность перед Покупателем за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Поставщиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды.
• Предусмотренный пунктами 5.6 и 5.7 Договора ущерб Покупателя компенсируется Поставщиком в полной сумме сверх неустойки.
• Обязанность по уплате неустойки и/или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны.
• Уплата неустойки и/или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и/или их последствий.
• Учитывая, что для Покупателя надлежащее и своевременное выполнение Поставщиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком соответствующих обязательств по Договору.

Конфиденциальность

6.1. Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Покупателем Поставщику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Поставщиком самостоятельно в ходе визитов на территорию Покупателя в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:

• данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Покупателя в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима Коммерческой тайны;
• данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках проводимых Покупателем закупочных процедур.

6.3. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.

6.4. На документ, содержащий Информацию, Покупателем может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.

6.5. Информация может включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:

• финансовую (бухгалтерскую) отчетность;
• учетные регистры бухгалтерского учета;
• бизнес-планы;
• договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Покупателем либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);
• сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Покупателем и третьими лицами;
• сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Покупателя, а также об объектах интеллектуальной собственности Покупателя, сведения о которых не являются опубликованными;
• сведения о Поставщиках, а также о покупателях продукции Покупателя и их аффилированных лицах;
• сведения об объемах производства и/или реализации продукции и услуг Покупателя или его аффилированных лиц;
• материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.

6.6. Поставщик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения, в том числе:

6.6.1. Не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия Покупателя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и п. 6.6.7 Договора.

6.6.2. Принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если Поставщиком используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, Поставщик обязан использовать в отношении защиты Информации, обычно используемые им меры защиты.

6.6.3. Использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена.

6.6.4. Не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам.

6.6.5. В случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Покупателя, а также обеспечить содействие, которое потребует Покупатель для предотвращения такого несанкционированного раскрытия.

6.6.6. По требованию Покупателя уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Покупателю по его запросу или которая будет находиться на технических средствах Поставщика. При этом Покупатель признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий.

6.6.7. Раскрывать Информацию своим работникам, членам органов управления и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные.

6.6.8. Не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Информации.

6.7. Поставщик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Покупателю убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.

6.8. Условия защиты Информации, представляемой Поставщиком Покупателю, могут быть дополнительно урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением.

Антикоррупционная оговорка

Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым для целей Договора правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.

После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро:

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте Общества в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);

Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.

Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.

Документом, свидетельствующим обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) является Сертификат о форс-мажоре, выдаваемый в установленном порядке Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору.

При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора.

При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

Особые положения

Поставщик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).

Поставщик обязуется незамедлительно уведомить Покупателя о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в пункте 9.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.

В случае нарушения Поставщиком обязательств, установленных пунктами 9.1, 9.2 Договора, Покупатель в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе от Договора (исполнения Договора) при условии, что Покупатель не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Поставщика, представленных до наступления указанной Покупателем даты расторжения.

Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Покупателю убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 9.1, 9.2 Договора.

Штраф, предусмотренный пунктом 9.4 Договора, оплачивается Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя. Покупатель вправе предъявить требование об уплате штрафа вне зависимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 9.3 Договора.

Покупатель вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся Поставщику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Поставщиком штрафа, предусмотренного пунктом 9.4 Договора. При этом Покупатель не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору.

Независимо от других положений Договора, положения пунктов 9.4, 9.5 Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.

Заверения Сторон

Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что:

• она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• она обладает полной правоспособностью на заключение Договора и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
• она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и/или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов и иных лиц, необходимые для заключения и исполнения Договора;
• лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;
• она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним.
• Поставщик заявляет и заверяет Покупателя в том, что на момент заключения Договора:
• учредителем/учредителями Поставщика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем/учредителями;
• руководителем Поставщика является лицо, не являющееся массовым руководителем;
• Поставщик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц;
• Поставщик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• Поставщик не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Поставщика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договора или в связи с ним;
• Поставщик тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Товара, полностью ознакомлен со всеми условиями поставки Товара, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
• Поставщик своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;
• вся информация, предоставленная Покупателю, является достоверной, полной и точной, и Поставщик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Покупателя заключить Договор на указанных в нем условиях.
• При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора.
• В случае, если Поставщик при заключении Договора предоставил Покупателю недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе Договора обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Поставщик обязан по письменному требованию Покупателя уплатить последнему штраф в размере 5 (пяти) % от Цены Договора, указанной в пункте 2.1 Договора.
• Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе Договора обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

Прекращение (расторжение) Договора

Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 13.9 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.

В случае существенного нарушения Договора Поставщиком Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Поставщиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

Покупатель одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Поставщику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Поставщик обязан возместить Покупателю убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от Покупателя.

• Стороны установили, что существенным нарушением Договора Поставщиком является:
• нарушение Поставщиком общего срока поставки Товара по Договору более чем на 20 (двадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Покупателя;
• несоблюдение Поставщиком требований к качеству Товара, если исправление выявленных Покупателем недостатков (дефектов) Товара, влечет нарушение сроков поставки Товара, более чем 20 (двадцать) календарных дней либо такие недостатки (дефекты) являются неустранимыми;
• наложение ареста на имущество Поставщика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Поставщика;
• установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Поставщика установленным документацией о закупке требованиям к Поставщикам закупки и/или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Поставщика об обстоятельствах, указанных в разделе 10 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.
• В случае отказа Покупателя от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 11.2, 11.3 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от Договора (исполнения Договора).
• С даты прекращения (расторжения) Договора Поставщик обязан прекратить поставку Товара.
• При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным в настоящем разделе Договора, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, гарантийных обязательств Поставщика в соответствии с разделом 4 Договора, а также обязательств Поставщика по оплате неустойки, штрафов, возмещению убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

Разрешение споров

Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и/или действительностью, разрешаются путем переговоров.

Споры, указанные в пункте 12.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 13.9 Договора.

Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

Условия настоящего раздела сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и/или недействительным.

Покупатель вправе произвести сальдо взаимных обязательств сторон путем уменьшения сумм причитающихся Поставщику платежей по Договору, а также по взаимосвязанным договорам (цепочке договоров), в рамках единого комплекса хозяйственных взаимоотношений сторон, направленных на исполнение Договора, на суммы задолженности Поставщика перед Покупателем, в том числе (включая, но не ограничиваясь), суммы неустоек (пени, штрафы) за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стоимость работ по устранению недостатков поставленного Поставщиком товара, денежные требования о компенсации расходов и причиненных Поставщиком убытков.

Стороны договорились, что для проведения сальдо достаточно одностороннего письменного уведомления Покупателя, направленного Поставщику. С момента получения Поставщиком уведомления соответствующие встречные требования Покупателя и Поставщика считаются прекращенными. Несогласие Поставщика с наличием, обоснованностью или суммой денежных требований не является препятствием для осуществления сальдирования. Оспаривание Поставщиком зачтенных Покупателем денежных требований возможно исключительно в судебном порядке.

Заключительные положения

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Договор заключается в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств информационной системы электронного документооборота общего пользования путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями (далее – УКЭП) уполномоченных представителей Сторон.

Договор, подписанный с использованием УКЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.

Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, предусмотренных пунктом 13.8 Договора.

Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.

В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.

Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 13.9 Договора. Использование средств факсимильной или электронной связи не допускается, за исключением случаев оперативного обмена информацией, которая не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязанностей Стороны.

Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и/или реквизитов, указанных в разделе 15 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 13.9 Договора.

Письма, уведомления и/или сообщения направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения, указанному в разделе 15 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным:

Доставкой лично или курьером Стороны-отправителя – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении.

Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом/факта отсутствия адресата по указанному адресу.

Факсимильным сообщением или электронным сообщением почтовой программы – в дату и время отправления, подтвержденного протоколом передачи, распечатанным факсимильным аппаратом или отчетом об отправке/доставке сообщения в формате электронного сообщения почтовой программы Стороны-отправителя. В случае если передача факсимильного/электронного сообщения осуществляется вне обычных рабочих часов Стороны-получателя, документ будет считаться полученным в 10.00 следующего рабочего дня.

Оригиналы документов, направленных с использованием факсимильной/электронной связи, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пунктах 13.9.1 – 13.9.2 Договора.

• Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем.
• Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) к Покупателю по денежным обязательствам, принадлежащих Поставщику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Покупателя и оформляется трехсторонним договором.
• Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
• Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

14.Список приложений

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 – Технические требования.

Приложение № 3 – Форма Заявки на поставку Товара.

Приложение № 4 – Размер ответственности Поставщика за нарушения пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.

Приложение № 5 – Лица, не являющиеся участниками исполнения проекта ОБС.

15 Адреса и платежные реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки

от «___» ________ 2024 г. № ____

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору поставки

от «___» ________ 2024 г. № ____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору поставки

от «___» ________ 2024 г. № ____

Заявка

на поставку Товара

(форма)

Заявка №___

на поставку Товара

по договору поставки №______________ от «____» _____20__ г.

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

(конец формы)

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору поставки

от «___» ________ 2024 г. № ____

Размер ответственности Поставщика за нарушения

пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда,

пожарной и промышленной безопасности

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к Договору поставки

от «___» ________ 2024 г. № ____

Лица, не являющиеся участниками исполнения проекта ОБС

Участники исполнения проекта –ПАО «РусГидро», Подрядчик, Соисполнители, права и (или) обязанности которых возникают, изменяются или прекращаются на основании договоров, предметом которых являются отношения, связанные с реализацией Сопровождаемого проекта, в том числе (но не ограничиваясь) договоров подряда, купли-продажи, возмездного оказания услуг, перевозки, агентирования, других договоров, и открывшие ОБС.

Не являются Участниками исполнения проекта и не открывают ОБС следующие лица:

• лица, получающие от Участников исполнения проекта вознаграждение за выполнение своих обязанностей по трудовым договорам;
• арендодатели имущества, являющегося их собственностью. Информация о нахождении в собственности арендодателя такого арендуемого Подрядчиком/Участником исполнения проекта имущества (правоподтверждающие документы) должна содержаться в Обосновывающих документах, представленных Подрядчиком/Участником исполнения проекта для проведения Банком контроля целевого расходования средств по ОБС вместе с Распоряжением на перевод денежных средств в пользу арендодателя;
• страховщики, оказывающие Участникам исполнения проекта услуги страхования имущественных интересов, связанных с реализацией Сопровождаемого проекта/исполнением Договора с соисполнителем;
• кредиторы Участников исполнения проекта, требования которых подтверждены выданными в установленном порядке документами о принудительном исполнении вступивших в законную силу судебных актов;
• государственные и муниципальные, а также налоговые органы и учреждения, внебюджетные фонды;
• субъекты естественных монополий;
• подрядчики (поставщики), поставляющие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги на общую сумму менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей (без учета НДС) в пользу одного получателя товара, работы, услуги;
• Непосредственные производители (изготовители) товаров, а также торговые дома, дистрибьюторы, дилеры Непосредственных производителей (изготовителей) товаров;
• поставщики товаров, работ и услуг, относящихся к следующим накладным расходам:

услуг по проезду [2] , проживанию/временному размещению [3] и питанию, а также услуг по организации проезда и проживания работников Участников исполнения проекта в служебных командировках, при выполнении работы разъездного характера, а также при выполнении работ вахтовым методом;

услуг по перевозке работников Участников исполнения проекта;

услуг связи, в том числе обеспечение мобильной связью, мобильным и стационарным доступом в сеть Интернет, почтово-телеграфные услуги, в т. ч. услуги по экспресс-доставке корреспонденции;

услуг по обслуживанию офисной техники и поставке расходных материалов для офисной техники;

услуг по сопровождению и поверке геодезического, лабораторного оборудования;

услуг по оказанию информационно-аналитического обеспечения (приобретение и обновление программного обеспечения, баз данных, техническая поддержка приобретенного программного обеспечения);

охранных услуг;

услуг (работ) специализированных организаций (лабораторий) по осуществлению контроля качества и проведению испытаний, осуществлению экологического мониторинга;

услуг уборки (клининга), в т.ч. вывоз бытового мусора и снега;

услуг по охране труда и обеспечению техники безопасности, в том числе по обеспечению спецодеждой;

услуг аудиторов, нотариусов и других юридических услуг;

топлива и иных горюче-смазочных материалов (в т.ч. для строительных машин, механизмов и специальной техники);

канцтоваров, питьевой воды, хозяйственных товаров;

коммунальных услуг, включая электроэнергию, водоснабжение и т.д.;

таможенные услуги

медицинские услуги

рекламные услуги

поставщики товаров, работ и услуг, получающие денежные средства с ОБС Участника исполнения проекта по факту выполнения обязательств по Договору с соисполнителем (безавансовый порядок расчетов). Факт поставки оборудования и выполнения строительно-монтажных работ подтверждается документом, подписанным/согласованным Покупателем по договору, если договор содержит аналогичное условие;

• • банки (кредитные организации), предоставившие Участнику исполнения контракта денежные средства, необходимые для реализации Сопровождаемого проекта/ исполнения Договора с соисполнителем или иных договоров;
  • поставщики товаров, работ и услуг - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;
  • услуги по выполнению проектно-изыскательских работ, авторскому надзору, включая разработку проектной, рабочей и сметной документации для строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального строительства; проведение инженерных изысканий для капитального строительства, в том числе: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-геотехнические инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические, проведение государственной экспертизы проектной документации, проведение строительного контроля при осуществлении строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального строительства, проведение авторского надзора за строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) объектов капитального строительства).

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Стороны установили, что положения настоящего пункта реализуются с учетом требований статьи 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. ↑

Включая поставщиков услуг по реализации билетов на все виды транспорта. ↑

Включая агентов по бронированию и продаже гостиничных услуг. ↑

Запрос_ТКП

- Посмотреть таблицу с данными

Запрос технико-коммерческих предложений в рамках закупки

на поставку химических анкеров в рамках реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС».

Акционерное Общество «Усть-СреднеканГЭСстрой» далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков в рамках конкурентной закупки на поставку химических анкеров в рамках реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС».

Единственным критерием выбора контрагента, с которым впоследствии будет заключен договор при условии соответствия технико-коммерческого предложения поставщика установленным требованиям Заказчика (см. приложения к настоящему запросу), является цена договора (без учета НДС).

Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения, за исключением выбранного по результатам анализа контрагента с целью согласования и заключения с ним договора.

Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке Поставщика и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:

• дату направления предложения и срок действия ТКП;
• полное наименование Поставщика, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);
• юридический адрес, почтовый адрес, ИНН / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии)
• контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;
• гарантии наличия у Поставщика гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора, в том числе наличие регистрации, отсутствие банкротства, стадии ликвидации или приостановления деятельности;
• информацию / документы, подтверждающие соответствие Поставщика установленным дополнительным требованиям, указанным в приложении 1 к настоящему запросу;
• подробное описание предлагаемой к поставке продукции с указанием конкретных технических и функциональных характеристик, подтверждающее соответствие установленным требованиям (см. приложение 1 к настоящему запросу);
• информацию о производителе предлагаемой к поставке продукции;
• подтверждение возможности поставки требуемого объема продукции (см. приложение 1 к настоящему запросу);
• сроки поставки продукции в соответствии с установленными требованиями (см. приложение 1 к настоящему запросу);
• согласие Поставщика на существенные условия будущего договора, в том числе условия оплаты и поставки (см. приложение 2 к настоящему запросу);
• сроки и условия гарантийных обязательств в соответствии с установленными требованиями (см. приложение 1 к настоящему запросу);
• цену предложения в рублях (без учета НДС и с учетом НДС).

Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 16:00 06.02.2025г.

6. Предложения должны быть направлены в виде сканированной электронной копии в адрес ответственного лица: ведущий инженер ОМТС – Цират Александр Юрьевич ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложения:

Технические требования к продукции.

Проект типового договора / Существенные условия договора (в том числе, условия оплаты и гарантийных обязательств).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

64

63

62

61

30

60

59

1

58

i=0.01

i=0.01

i=0.01

i=0.01

i=0.01

2.6 (57,50)

31.08.21

2.4-5.0

57

56

55

i=0.01

59,30

0.8

5

55.10

5.0

1450/360

1450/360

5.0-9.0

54

7.5-7.7

53

5

52

aQIII

5а

51

50,50

9.6

49

50.03

10.0

11.1-11.2

50

3870/1050

300

7

47

14.0

2

60,03

46.10

60,10

Абс. отм. рельефа и

устьев выработки, м

Глубина выработок, м

Расстояние, м

13.7-13.9

48

14.0

10.0

29.57

83.09

26.41

1б

tQIV

aQIII

5

aQIII

5а

7

15.06.21

Формат А1

Д

Г

В

Б

А

1

2

3

4

5

Формат А1

2

3

3