Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Начальная (максимальная) цена закупки сформирована на основании Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ОГК-2».
Обоснование начальной (максимальной) цены закупки (необходимо указать наименование одного или нескольких применяемых методов определения НМЦ в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ОГК-2»):
Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность Продукцию производственно-технического и иного назначения, именуемую в дальнейшем «Продукция», а Покупатель обязуется принять Продукцию и оплатить ее в соответствии с условиями Договора и/или Приложений к нему.
Наименование, количество, ассортимент, наименование производителя, год и страна происхождения Продукции, стоимость за единицу Продукции, срок поставки Продукции, адрес доставки Продукции, сведения о Грузополучателе и иные данные, согласовываются сторонами в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Продукция принадлежит Поставщику на праве собственности.
Поставщик обязуется передать Покупателю Продукцию, свободную от любых прав, обременений и притязаний третьих лиц.
В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны заверяют друг друга об обстоятельствах в соответствии с Приложением № 5 «Заверения Сторон» к настоящему Договору.
Если до истечения срока действия настоящего Договора в процессе производственно-хозяйственной деятельности у Покупателя возникла потребность в дополнительном количестве Продукции из ассортимента, зафиксированного в Спецификации, то поставка дополнительного количества Продукции оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору при условии сохранения твердой Цены за единицу Продукции.
Продукция поставляется в срок с _______________ по ______________________ (включительно) силами и за счет Поставщика, на склад Покупателя.
Поставщик обязуется обеспечить поставку Продукции, предусмотренной настоящим Договором, в период мобилизации и военного времени.
АССОРТИМЕНТ, КОЛИЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
Ассортимент, количество и комплектность Продукции согласованы Сторонами в спецификации, являющейся Приложением № 1 к Договору и именуемой в дальнейшем «Спецификация».
2.2. Комплектность поставки Продукции должна соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам Российской Федерации и/или техническим условиям предприятия-изготовителя Продукции.
2.3. Поставщик обязуется одновременно с передачей Продукции передать Покупателю:
- Паспорт и/или сертификат в случае если предусмотрена обязательная сертификация продукции,
- и иные документы, перечень которых, при необходимости, согласовывается Сторонами в Спецификации к настоящему Договору.
2.4. Документация на Продукцию, указанная в п. 2.3 настоящего Договора, в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий (нотариально или Поставщиком), должна быть оформлена на русском языке и передана Покупателю вместе с Продукцией. При не предоставлении одновременно с Продукцией документов, указанных в п. 2.3 настоящего Договора, Покупатель вправе назначить Поставщику разумный срок для их передачи, а также требовать уплаты неустойки в соответствии с п. 9.3 настоящего Договора, а в случае невыполнения требования о предоставлении документов в назначенный срок – отказаться от Продукции.
2.5. Для мерной продукции допустимое отклонение веса от общепоставленного количества Продукции от заказанного составляет ± 5%. В этом случае окончательные взаиморасчеты между Сторонами производятся по фактическому объему поставки.
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Качество Продукции должно соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам Российской Федерации и/или техническим условиям предприятия-изготовителя Продукции и в случаях, когда Продукция подлежит обязательной сертификации, подтверждаться соответствующими сертификатами.
Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении), предыдущего или текущего года выпуска, если иное не установлено в Спецификации.
Гарантийные сроки на Продукцию указываются в Спецификации, но в любом случае гарантийные сроки должны быть не меньше гарантийных сроков, установленных предприятием-изготовителем Продукции.
Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить дефекты Продукции, выявленные в период гарантийного срока, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Покупателя и/или Грузополучателя требования, связанного с недостатками Продукции. В любом случае, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования обязан информировать Покупателя и Грузополучателя о планируемых мерах по устранению выявленных дефектов. При невозможности устранения дефектов Поставщик обязуется заменить Продукцию в сроки, указанные Покупателем и/или Грузополучателем.
Гарантийный срок на поставляемую Продукцию и комплектующие изделия Продукции исчисляется с даты подписания сторонами ТОРГ-12 согласно п. 6.8 настоящего Договора, если иное не установлено в Спецификации.
Гарантия качества Продукции распространяется на все составляющие ее части (комплектующие изделия и сборочные единицы).
Покупатель в течение гарантийного срока имеет право (но не обязан) предъявить требования, связанные с недостатками Продукции, непосредственно к производителю Продукции, при этом Поставщик обязан включить условие о праве прямого требования Покупателя, связанного с недостатками Продукции, в договоры купли-продажи (поставки), заключаемые с производителями Продукции (поставщиками Продукции) по всей договорной цепочке до производителя Продукции.
ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ
Тара и упаковка должны соответствовать характеру Продукции и обеспечивать ее сохранность от повреждений при хранении и транспортировке установленными в Договоре видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути.
Тара и упаковка Продукции должны иметь маркировку предприятия-изготовителя.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (сумма прописью) рублей 00 копеек, Российской Федерации в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 ( сумма прописью) рублей 00 копеек, Российской Федерации.
Цена Договора включает в себя стоимость Продукции, тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, транспортные расходы до места доставки согласно Спецификации, расходы по страхованию, хранению Продукции и выполнению погрузочных работ, а также все иные расходы. В случае поставки Продукции иностранного производства цена соответствующей Продукции включает в себя и все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением Продукции для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации.
Цена Договора не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.
Оплата по настоящему Договору, если иное не указано в Спецификации, производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семь) рабочих дней с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12.
В случае не предоставления совместно с Продукцией документации, указанной в п.п. 2.3 и 6.3 настоящего Договора, срок оплаты Продукции, указанный в п. 5.3 настоящего Договора, увеличивается на количество дней просрочки предоставления такой документации. При не прохождении проверки количества, комплектности и/или качества поставленной Продукции и устранении впоследствии недостатков Продукции Поставщиком (в т.ч. замены Продукции), срок оплаты Продукции исчисляется заново с даты устранения недостатков Продукции (в т.ч. с даты передачи Покупателю (Грузополучателю) Продукции взамен не прошедшей проверку по количеству, комплектности и/или качеству). В указанных случаях Покупатель не считается просрочившим срок оплаты Продукции.
Моментом оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Стороны обязуются ежемесячно составлять акт сверки, подписываемый Сторонами в лице их полномочных представителей и заверяемый печатями Сторон.
Стороны пришли к соглашению, что к их отношениям по данному Договору статья 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяется, проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами не начисляются.
Стороны договорились, что в соответствии с пунктом 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации право залога у Поставщика на указанную Продукцию не возникает.
В случае досрочной поставки Продукции без согласия Покупателя Продукция принимается последним на ответственное хранение. Продукция подлежит приемке и оплате на условиях, действующих на день наступления срока поставки, установленного в Спецификации. Поставщик обязуется возместить Покупателю расходы, связанные с ответственным хранением Продукции.
СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
Поставщик обязуется:
в течение 1 (одного) рабочего дня письменно подтвердить факт получения от Покупателя заявки на поставку Продукции, в случае если поставка производится по заявкам Покупателя;
письменно уведомить Покупателя о готовности Продукции к отгрузке;
произвести поставку Продукции в сроки, установленные в Спецификации. Досрочная поставка Продукции может производиться только с согласия Покупателя;
не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до отгрузки письменно уведомить Покупателя об отгрузке Продукции и расчетном времени прибытия Продукции по электронному адресу____________________, а также направить реестр (список в формате word/excel) передаваемой документации, указанной в пп. 2.3, 6.3 Договора.
своими силами и за свой счет произвести доставку Продукции Покупателю в соответствии с отгрузочными реквизитами Покупателя, указанными в Спецификации.
Доставка Продукции осуществляется до склада Покупателя, если иное не установлено в Спецификации, с использованием железнодорожного, автомобильного транспорта или почтовым отправлением. Способ доставки Продукции устанавливается в Спецификации.
Покупателю одновременно с Продукцией должны быть предоставлены оригиналы следующих документов:
при автомобильной доставке: транспортную накладную (товарно-транспортную накладную) (далее транспортная накладная) в 3 (трех) экземплярах: Грузоперевозчику, Покупателю и Поставщику; оригиналы транспортной накладной предоставляются Покупателю одновременно с поступлением Продукции в его адрес для отметки Покупателем о получении груза. Транспортная накладная должна содержать сведения о грузоотправителе, Грузополучателе, плательщике за Продукцию. Перечень Продукции должен быть представлен построчно, с указанием количества груза, единиц измерения по каждой позиции. Перечень продукции должен соответствовать перечню, содержащемуся в товарной накладной (форма ТОРГ-12). В случае если для поставки Продукции Поставщиком заключен договор с транспортно-экспедиционной компанией, груз сопровождается накладной отправителя (экспедиторской распиской).
счет на оплату – в 1 (одном) экземпляре для Покупателя; Не допускается использование факсимильной или электронно-цифровой подписи при оформлении счета.
товарную накладную (форма ТОРГ-12) в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для Поставщика и Покупателя, оба экземпляра предоставляются Покупателю после поступления Продукции в адрес Покупателя (Грузополучателя). Товарная накладная ТОРГ-12 оформляется в соответствии с унифицированной формой, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132. Поставщиком в обязательном порядке делается отметка в строках: отпуск груза разрешил, главный бухгалтер, отпуск груза произвел. Не допускается использование факсимильной или электронно-цифровой подписи при оформлении товарной накладной (форма ТОРГ-12).
перечень грузов, который оформляется на каждую партию Продукции при ее доставке, когда Поставщиком для доставки Продукции заключен договор с транспортно-экспедиционной компанией. Перечень грузов также оформляется Поставщиком в случаях, когда в составленной грузоотправителем транспортной накладной представлено обобщенное наименование Продукции. Перечень грузов предоставляется Покупателю (Грузополучателю) одновременно с поступлением Продукции в его адрес. Перечень грузов должен быть составлен по форме, утвержденной Сторонами в Приложении № 3 к Договору, на фирменном бланке Поставщика с указанием полного наименования и юридического адреса (в соответствии с учредительными документами), фактического адреса, телефона, ИНН/КПП, кодов статистики. В перечне грузов указывается Покупатель, наименование, единицы измерения, количество отправляемых грузов, а также их цена, сумма с учетом/без учета НДС, ставка НДС. Наименование позиций в перечне должно соответствовать наименованию позиций по Спецификации. Перечень составляется в 3 (трех) экземплярах, заверенных печатью организации, и подписью лица, уполномоченного Поставщиком. При приемке Продукции данный перечень заверяется печатью организации- Покупателя и подписью лица, уполномоченного Покупателем и 1 (один) оригинальный экземпляр незамедлительно направляются Покупателю.
открепительные письма на каждую поставку Продукции – при несовпадении Поставщика и Грузоотправителя в товарной накладной и счете-фактуре. Открепительное письмо должно быть составлено по форме, утвержденной Сторонами в Приложении № 2 к Договору, и содержать поручение Поставщика Грузоотправителю отгрузить Продукцию указанному им Покупателю с приложением перечня в соответствии с товарной накладной, без стоимостного выражения. При наличии цепочки продажи Продукции необходимы открепительные письма от всех участников цепочки. Открепительные письма предоставляются вместе с отгрузочными первичными документами в 2 (двух) экземплярах.
паспорт и/или сертификат в случае если предусмотрена обязательная сертификация продукции.
При применении Поставщиком упрощенной системы налогообложения (УСН), а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Поставщик вправе предоставить Покупателю (Грузополучателю) универсальный передаточный документ (УПД).
Покупателю после поступления Продукции в адрес Покупателя предоставляется, в срок, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации, оригинал счета-фактуры. Счета-фактуры составляются по форме утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 и оформляются в соответствии с положениями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации. Подписывать счета-фактуры могут руководитель и главный бухгалтер, либо уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности с приложением заверенных копий: соответствующей доверенности и документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность. Не допускается использование факсимильной или электронно-цифровой подписи при оформлении счета-фактуры.
Счета-фактуры и сопроводительные документы оформляются отдельно на каждую партию или часть партии Продукции. Наименование позиций в сопроводительных документах и счетах-фактурах должны соответствовать наименованиям позиций по Спецификации. Не допускается оформление единого счета-фактуры и единого сопроводительного документа на партии или части партий Продукции, поставленные по разным Спецификациям.
При поставке автомобильным транспортом Поставщик обязуется обеспечить прибытие автотранспорта под разгрузку Покупателю в соответствии с его отгрузочными реквизитами, указанными в Спецификации, только в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов местного времени. В противном случае материальные затраты за простой транспорта несет Поставщик.
Покупатель имеет право на выборку Продукции со склада Поставщика или склада предприятия-изготовителя Продукции. Товарная накладная (ТОРГ-12) должна быть оформлена в соответствии со Спецификацией. Несоответствие товарной накладной (ТОРГ-12) Спецификации является обоснованным основанием для отказа со стороны Покупателя в ее подписании.
Товарная накладная (ТОРГ-12) подписывается уполномоченным представителем Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения председателем комиссии Покупателя акта входного контроля, в котором зафиксирована приемка Продукции по количеству, комплектности и качеству и возможность использования ее в производственной деятельности Покупателя.
Риск утраты или повреждения Продукции, а также право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12) на Продукцию или партию Продукции.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
Приемка Продукции по ассортименту, количеству, комплектности и качеству производится на складе Покупателя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты приемки Продукции от Поставщика (перевозчика) по транспортным сопроводительным документам.
Приемка Продукции по ассортименту, количеству, комплектности и качеству Продукции может производиться с участием представителей Поставщика.
При обнаружении недостатков по ассортименту, количеству, качеству, комплектности поставленной Продукции, а также при выявлении случая поставки Продукции, производство которой не подтверждено производителем, или несоответствия Продукции требованиям Договора, Покупателем составляется соответствующий акт (Приложение № 6 к настоящему Договору), который прилагается к претензии Покупателя, направляемой в адрес Поставщика, а Продукция принимается Покупателем на ответственное хранение за счет Поставщика до урегулирования спорных вопросов на срок не более 2 (двух) месяцев. Вызов представителя Поставщика для фиксации данных фактов не является обязательным.
Покупатель не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днём, в течение которого Продукция принята на ответственное хранение в случаях, установленных настоящим Договором, письменно уведомляет Поставщика об отказе от Продукции и принятии ее на ответственное хранение.
В случае необходимости при наличии спора проводится экспертиза поставленной Продукции независимым экспертом, определяемым Сторонами. Расходы по организации и проведению независимой экспертизы оплачиваются Поставщиком, с последующим отнесением расходов на виновную Сторону.
При наличии обоснованных претензий со стороны Покупателя по ассортименту, количеству, комплектности и качеству Продукции Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии. При невозможности устранения выявленных при приемке недостатков Поставщик обязуется заменить Продукцию в согласованные Сторонами сроки.
По истечении предельного срока нахождения Продукции на ответственном хранении, указанного в п.7.3 Договора, Покупатель вправе:
в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать от Поставщика возмещения понесенных убытков;
возвратить Продукцию Поставщику и потребовать от него возмещения расходов, связанных с ответственным хранением Продукции на складе Покупателя и ее возвратом, а в случае, если Поставщик в разумный срок не вывезет Продукцию или не распорядится ей, Покупатель в соответствии со ст. 514 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе реализовать Продукцию с отнесением всех расходов по реализации на Поставщика.
В случае поставки Продукции, не подтвержденной производителем, с момента выявления указанного факта и составления соответствующего акта входного контроля, данная Продукция принимается на ответственное хранение за счет Поставщика на склад Покупателя. Решение Покупателя о возврате, обмене поставленной в адрес Покупателя Продукции, не подтвержденной производителем, будет приниматься на основании соответствующего решения правоохранительных органов Российской Федерации в отношении такой Продукции.
В случае обнаружения недостатков Продукции и их последующего устранения повторная приемка Продукции производится в порядке, предусмотренном для первоначальной приемки Продукции.
В случае поступления Продукции без документации, указанной в п.п. 2.3 и 6.3 настоящего Договора, Продукция принимается на ответственное хранение и считается, что Поставщик не выполнил свои обязательства по поставке Продукции до момента поступления таких документов. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязанности по передаче указанных документов на срок, превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты фактической передачи Продукции, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Передача и использование Сторонами по настоящему Договору конфиденциальной информации осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о конфиденциальности
Договор, приложения к нему, накладные, счета-фактуры и иные документы и переписка, связанные с исполнением Договора и содержащие коммерческую, техническую и иную информацию, не подлежат разглашению третьим лицам без письменного согласия Сторон. Предоставление информации компетентным органам осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Положения настоящего раздела не распространяются на отношения Сторон с третьими лицами, в случае если заключение и исполнение Договора производится во исполнение поручения этих лиц.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае нарушения сроков поставки Продукции Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию неустойку в размере 0,1 % (ноля целых и одной десятой процентов) за каждый день просрочки от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, срок поставки по которой нарушен.
Указанная неустойка начисляется вплоть до момента фактической поставки Продукции в ассортименте, количестве, комплектности, качестве, предусмотренными условиями настоящего Договора.
В случае нарушения сроков поставки Продукции свыше 1 (одного) календарного месяца Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию штраф в размере 10% (десять процентов) от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, срок поставки по которой нарушен.
В случае просрочки поставки Продукции свыше 2 (двух) календарных месяцев Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию штраф в размере 30% (тридцать) процентов от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, срок поставки по которой нарушен.
В случае если Покупатель направляет требование об уплате штрафа, предусмотренного настоящим пунктом, то неустойка, указанная в пункте 9.1 настоящего Договора начисляется до даты, с которой начисляется соответствующий штраф.
В случае нарушения сроков предоставления необходимой технической и эксплуатационной документации, установленной предприятием-изготовителем Продукции, а также требуемых сертификатов и иных документов, согласованных сторонами в Спецификации, Поставщик за каждый документ уплачивает Покупателю по его требованию неустойку в размере 0,01% (ноль целых и одной сотых процентов) от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, по которой не представлен документ, за каждый день просрочки. При этом предоставление документа, факт выдачи которого впоследствии не подтвержден заводом-изготовителем, приравнивается к не предоставлению соответствующего документа.
Указанная неустойка начисляется с даты передачи соответствующей позиции по Спецификации.
Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию штраф в размере 100 % (сто процентов) от цены соответствующей Спецификации в случае одностороннего отказа от исполнения поставки по любым основаниям, за исключением случаев расторжения настоящего Договора по вине Покупателя, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери в соответствии со статьей 406.1 ГК РФ, связанные с наступлением следующих обстоятельств (или одного из указанных обстоятельств):
• отказом (полностью или частично) налогового органа в возмещении (вычете) принятых к вычету Покупателем сумм НДС по приобретенным у Поставщика товарам (работам, услугам, имущественным правам);
• отказом (полностью или частично) во включении в состав расходов для целей налогового учета затрат Покупателя на приобретение у Поставщика товаров (работ, услуг, имущественных прав).
Обстоятельство считается наступившим при вынесении мотивированного мнения налогового органа, либо вступлении в силу решения налогового органа, которыми доначислены суммы НДС и/или налога на прибыль организаций, либо отказано в возмещении (полностью или частично) заявленных к возмещению Покупателем сумм НДС, либо уменьшены убытки, исчисленные Покупателем при включении в состав расходов затрат, по приобретенным Покупателем у Поставщика товарам (работам, услугам, имущественным правам), в том числе при привлечении Поставщиком контрагентов и/или третьих лиц (в т.ч. субподрядчиков, соисполнителей) для исполнения своих обязательств, то есть с учетом всей цепочки движения товаров (работ, услуг, имущественных прав).
Соответствующий акт налогового органа (решение или мотивированное мнение) является достаточным доказательством возникновения потерь у Покупателя, при условии наличия в соответствующем акте налогового органа описания каких-либо из следующих обстоятельств в отношении Поставщика, его контрагентов (субподрядчиков, соисполнителей) или иных лиц, участвующих на какой-либо из стадий движения товаров (работ, услуг, имущественных прав):
- описание каких-либо нарушений в части документооборота, в том числе выставление документов, содержащих недостоверные сведения, несвоевременное составление документов, создание фиктивного документооборота, отсутствие надлежащим образом оформленных договорных отношений с лицом, исполнившим обязательство по сделке;
- некорректное и (или) неполное отражение хозяйственных операций в учете;
- анализ движения денежных средств по банковским счетам;
- отсутствие технических и/или материальных ресурсов для исполнения обязательств;
- неуплата налогов либо уплата налогов в минимальном объеме;
- наличие несформированного источника возмещения (вычета) НДС;
- отсутствие нахождения организации по месту регистрации;
Размер имущественных потерь, подлежащих возмещению Покупателю, определяется сторонами из расчета:
– 125 % от суммы НДС, в отношении которой получен отказ налогового органа в возмещении (вычете) по операциям с Поставщиком;
– 125 % от суммы налога на прибыль, доначисленных налоговым органом Заказчику (Покупателю) по операциям с Поставщиком;
– 25 % от суммы убытка, уменьшенного налоговым органом Покупателю по операциям с Поставщиком;
– 125 % от суммы пени и штрафа, доначисленных налоговым органом Покупателю, по операциям с Поставщиком.
Поставщик обязуется возместить имущественные потери Покупателя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Покупателем счета, к которому прикладывается выписка из мотивированного мнения налогового органа, либо вступившего в силу решения налогового органа, которыми доначислены суммы НДС и/или налога на прибыль организаций, либо отказано в возмещении (полностью или частично) заявленных к возмещению Покупателем сумм НДС по приобретенным Покупателем у Поставщика товарам (работам, услугам, имущественным правам).
Покупатель вправе удержать имущественные потери из причитающихся Поставщику платежей по Договору, а также из выплат, причитающихся Поставщику по другим основаниям, в этом случае взаимные обязательства сторон считаются зачтенными и прекращенными в соответствующей части.
В случае нарушения Поставщиком требований п. 13.8 настоящего Договора (в том числе денежных требований по договорам цессии и факторинга) по настоящему Договору Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 20% (двадцати процентов от общей цены настоящего Договора.
В случае поставки контрафактной Продукции (Продукции с поддельными документами) Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 100% (ста процентов) от стоимости контрафактной Продукции, а также возмещает Заказчику иные понесенные Заказчиком убытки.
В случае просрочки поставки Продукции (недопоставка, поставка некомплектной, некачественной, не соответствующей номенклатуре, контрафактной Продукции) Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пени) в размере 0,1% (ноль целых одну десятую процентов) стоимости не поставленной в срок (недопоставленной, поставленной некомплектно, некачественной, не соответствующей номенклатуре) Продукции за каждый день просрочки поставки.
Уплата штрафов и неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
Уплата штрафов и неустоек не освобождает Продавца от возмещения убытков в полной сумме сверх штрафов и/или неустоек.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1
Все вытекающие из настоящего Договора или связанные с его исполнением споры
и разногласия Стороны обязуются разрешать путем переговоров.
11.2
Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организацией «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее - Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.
11.3
Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:
11.3.1
ПАО «ОГК-2» -_________________________-;
11.3.2
________________________________--,
11.4
Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.
11.5
В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.
11.6
Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.
11.7
Арбитражное решение является окончательным.
11.8
Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.
11.9
Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок
рассмотрения споров. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате наводнений, землетрясений, эпидемий, войн, военных действий, забастовок, восстаний, саботажа, эмбарго, блокад и иных непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера при условии, что указанные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по Договору.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору увеличиваются соразмерно времени действия указанных обстоятельств. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более 3 (трех) месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор без взаимного возмещения убытков.
Стороны обязуются немедленно письменно уведомлять друг друга о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. К уведомлению должны быть приложены подтверждающие документы, выдаваемые Торгово-промышленной палатой по месту возникновения обстоятельств непреодолимой силы. При отсутствии своевременного уведомления Сторона, виновная в полном или частичном неисполнении обязательств по настоящему Договору, теряет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Для передачи документов Стороны вправе использовать средства факсимильной, телеграфной, почтовой и электронной почтовой связи. Документы, переданные с помощью средств факсимильной, электронной связи, обладают юридической силой при условии последующего обмена, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты отправки документа посредством факсимильной или электронной связи, подлинными экземплярами документов на бумажных носителях. Стороны согласовали более короткий срок для предоставления оригиналов следующих документов (при их отсутствии или замене после исправления) - 3 (три) календарных дня:
при автомобильной доставке: транспортная накладная; накладная отправителя (экспедиторская расписка);
счет на оплату;
товарная накладная (форма ТОРГ-12);
открепительные письма;
оригинал счета-фактуры;
13.2.6. паспорт и/или сертификат в случае если предусмотрена обязательная сертификация продукции.
Документы бухгалтерского учета (транспортные и товарные накладные, счета-фактуры, акты и иные документы) подлежат незамедлительной передаче Сторонами с использованием средств факсимильной или электронной почтовой связи.
Стороны обязуются направлять друг другу оригиналы документов, указанных в п.13.3 Договора, в течение 3 (трех) календарных дней с момента их подписания, используя в случае необходимости курьерскую связь. Не допускается подписание оригиналов первичных и иных документов факсимильной или электронной подписью. Копии документов, указанных в п. 13.3 настоящего Договора, переданные посредством электронных средств связи, обладают юридической силой и обязательны для Сторон до момента получения их оригинала противоположной Стороной.
Покупатель вправе досрочно отказаться от настоящего Договора (полностью или частично) в одностороннем порядке, уведомив об этом Поставщика. Поставщик не вправе предъявлять к Покупателю какие-либо требования о возмещении убытков и уплаты штрафных санкций в связи с таким расторжением.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами в лице их полномочных представителей и заверены печатями Сторон.
С момента подписания настоящего Договора все преддоговорные споры, а также договоренности и соглашения, достигнутые Сторонами в процессе обсуждения условий настоящего Договора, теряют юридическую силу.
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случая, указанного в п. 13.8.1. настоящего Договора.
13.8.1. Покупатель имеет право без письменного согласия Поставщика переуступить свои права (требования) и обязанности (долг), вытекающие из настоящего Договора.
С целью подтверждения добросовестности налогоплательщика Поставщик предоставляет Покупателю копии документов, заверенные генеральным директором или уполномоченным им лицом с расшифровкой должности и ФИО данного лица, скрепленные печатью организации:
при подписании настоящего Договора:
свидетельства о государственной регистрации;
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
Устава;
выписки из ЕГРЮЛ, выданной не более чем за 1 (один) месяца до заключения данного Договора;
документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего настоящий Договор;
доверенности (если Договор, приложения к нему, документы об исполнении Договора подписываются представителями Сторон, действующими на основании доверенности).
Поставщик обязан сообщать Покупателю информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой, согласованной Сторонами и являющейся Приложением № 4 к настоящему Договору. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика, последний обязан предоставить Покупателю информацию об изменениях в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений с подтверждением соответствующими документами. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от исполнения настоящего Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
В случае изменения организационно-правовой формы, наименования и других вышеперечисленных сведений Поставщик в течение 3 (трех) дней должен письменно уведомить об этом Покупателя и предоставить заверенные копии решений (согласований) о государственной регистрации данных изменений.
Стороны сообщают друг другу свои почтовые, платежные реквизиты, статистические коды, юридический адрес, наименование и прочие данные, необходимые для правильного оформления Договора и последующего выставления счетов-фактур.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Вся документация и переписка по Договору должна поступать по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ставропольский край, Г.О. Изобильненский, п. Солнечнодольск, ул. Техническая, зд. 14.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны руководствуются действующим антикоррупционным законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь следующими документами:
– Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
– Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013;
– иными законодательными и нормативно-правовыми актами, методическими документами Российской Федерации.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники/представители обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, злоупотребление служебным положением, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников/представителей другой Стороны (ни напрямую, ни через посредников), в том числе путем предоставления денежных сумм и иных ценностей в любой форме, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг), либо предоставления иной выгоды/ преимущества, направленных на обеспечение выполнения этим работником/представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо непредусмотренных договорными отношениями гарантий;
- неправомерное ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником/представителем в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционных условий, предусмотренных настоящим разделом Договора, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной или электронной форме в соответствии с данными, указанными в разделе «Адреса и реквизиты Сторон». В таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что Стороной, ее работниками/представителями совершено или может быть совершено нарушение, запрещенное настоящим разделом Договора.
Стороны признают условия настоящего раздела существенными для целей настоящего Договора.
Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие неправомерных негативных последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников/ представителей обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
Стороны настоящего Договора признают необходимость и правомерность проведения процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены недобросовестными действиями своих работников/ представителей в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий Стороны предоставляют друг другу контакты Единой горячей линии для сообщений о фактах коррупции (контактные данные горячей линии указаны на официальном сайте ООО «Газпром энергохолдинг»).
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
14.1. Приложение № 1 - Спецификация.
14.2. Приложение № 2 - Форма открепительного письма.
14.3. Приложение № 3 - Форма Перечня грузов.
14.4. Приложение № 4 - Форма сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных).
Способ доставки Продукции: автотранспортом до склада получателя
Наименование и отгрузочные реквизиты Покупателя: ПАО «ОГК-2»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ставропольский край, Г.О. Изобильненский п.Солнечнодольск, ул. Техническая, зд.14.
Адрес доставки договора: Ставропольский край, Г.О. Изобильненский, п. Солнечнодольск, ул. Техническая, зд.14.
Гарантийный срок: Гарантийный срок продукции должен соответствовать сроку, гарантированному заводом-изготовителем.
Перечень предоставляемой документации: товарная накладная, счет-фактура/УПД, перечень грузов к экспедиторской расписке/товарно-транспортная накладная, счет на оплату.
Доводим до Вашего сведения, что Грузополучателем по Договору №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот------(Договор поставщика с Грузоотправителем) (Спецификация №------) является (наименование Грузополучателя).
Просим произвести отгрузку продукции: (указать перечень продукции в соответствии с товарной накладной, с указанием количества, без стоимостного выражения)
В адрес:.(реквизиты Грузополучателя)
Подпись Должность (генеральный директор или лицо, уполномоченное с обязательным приложением доверенности или приказа)
1.
В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны (совместно именуемые – «Стороны», по отдельности именуемые – «Сторона») заверяют друг друга о том, что каждой из Сторон, как на момент заключения настоящего Договора, так и в течение всего срока действия настоящего Договора будут соблюдены следующие условия, Сторона будет соответствовать следующим условиям:
1.1.
Сторона является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей и отвечающей всем законным требованиям законодательства Российской Федерации/Иностранного государства, обладающей правом осуществления деятельности на территории Российской Федерации.
1.2.
Стороной соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными документами, законодательством Российской Федерации и/или применимым иностранным законодательством, регулирующим его правоспособность, в качестве обязательных предварительных условий заключения и исполнения настоящего Договора.
1.3.
Сторона корректно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации отражает хозяйственные операции, связанные с исполнением настоящего договора.
1.4.
Сторона своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5.
Учредителем/учредителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми учредителем/учредителями.
1.6.
Руководителем/руководителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми руководителем/руководителями.
1.7.
Сторона фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.
1.8. Сторона располагает необходимыми человеческими и материальными ресурсами (в том числе, но не ограничиваясь: имеет в наличии офисы, склады, транспорт и т.д.), достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.
2.
В случае необходимости привлечения Субпоставщиков, Поставщик обязуется привлекать к исполнению настоящего Договора Субпоставщиков, которые будут соответствовать условиям и выполнять условия, указанные в пунктах 1.1-1.8 Заверений сторон как на момент заключения настоящего Договора с соответствующим Субпоставщиком, так и в течение всего срока действия настоящего Договора с соответствующим Субпоставщиком.
3.
В случае нарушения Поставщиком какого-либо условия и/или условий, указанных в пункте 1, Заверений сторон Покупатель вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без возмещения Поставщику убытков, связанных с прекращением настоящего Договора, а также требовать уплаты неустойки в случаях предусмотренных п. 9.5 настоящего Договора (раздел «Ответственность Сторон»).
Дата и номер телефонограммы или телеграммы о вызове Поставщика (в случае необходимости заполняется)
Представитель Поставщика/Производителя (должность, ФИО), действующий на основании доверенности № ____________ от ________/Устава Общества __________________
В случае отсутствия представителя Поставщика/Производителя необходимо отразить информацию, что поступил отказ от приемки или поступил Ответ о приемке без участия представителя Поставщика/Производителя.
По сопроводительным транспортным документам значилось следующая Продукция
Состояние тары или упаковки в момент осмотра Продукции: упаковка не нарушена (нарушена) (при необходимости описать состояние тары или упаковки)
Описание Продукции в момент осмотра: (продукция с недостатками по ассортименту, количеству, качеству, имеющие признаки фальсифицированной, и/или контрафактной продукции (не подтвержденной заводом-изготовителем))
Другие данные (указать при необходимости):
Заключение комиссии:
По результатам входного контроля продукции выявлено, что продукция, поставленная в ________ в соответствии с Договором поставки № _____ от «___» _______ 20__ г. имеет недостатки по ассортименту, количеству, качеству, является не подтвержденной заводом-изготовителем, имеющие признаки фальсифицированной и/или контрафактной, в подтверждения данного факта является:
1. Признание Поставщика о факте поставке продукции, имеющей недостатки по ассортименту, количеству, качеству, имеющей признаки фальсифицированной и/или контрафактной продукции с последующей ее замены;
2. Ответ завода-изготовителя/официального представителя (дилера) о выпуске/не выпуске данной продукции;
4. и другие основания для признания поставки имеющей недостатки по ассортименту, количеству, качеству, имеющей признаки фальсифицированной и/или контрафактной
_
Данная продукция принята на ответственное хранение в соответствии с п. ____ Договора поставки № _______ от «____» _______ 20___г. по причине (указать причину).___
Приложение (перечень прилагаемых документов при необходимости указать):
Акт в 3 (трех) экземплярах составляется членами приемной комиссии с обязательным участием материально-ответственного лиц Грузополучателя и при необходимости представителя Поставщика.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.