Тендер - Кислота серная техническая №279597852

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	ПАО ОГК-2 объявляет тендер: Кислота серная техническая
Сумма контракта:	См. документацию Получить финансовую помощь
Начало показа:	09.09.2024
Окончание:	20.09.2024 10:00:00
Тендер №:	279597852
Тип:	Запрос цен Тендерная аналитика
Отрасль:	Химия / Химические элементы и соединения
Регион:	Северо-западный ФО / г. Санкт-Петербург
Регион поставки:	Северо-западный ФО / Псковская область / Дедовичи
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: Кислота серная техническая
Цена контракта: 0,00 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	Кислота серная техническая Формула: H2SO4; Доля массовая, %: 92,5-94,0; Вид: контактная улучшенная; ГОСТ 2184-2013 18 Т	-	-	18	Т

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Санкт-Петербурга

Задать вопрос по тендеру:

Документация

Проект_договора.docx

47 КБ

09.09.24 11:51

Действующая

Скачать все файлы

Общество с ограниченной ответственностью __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-2»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице технического директора-главного инженера филиала ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС Голубева Евгения Геннадьевича, действующего на основании доверенности Д▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 01.02.2023г., с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор, о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность «Подшипники» для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС, именуемую в дальнейшем «Продукция», а Покупатель обязуется принять Продукцию и оплатить ее в соответствии с условиями Договора и/или Приложений к нему.

Наименование, количество, ассортимент, наименование производителя, год и страна происхождения Продукции, стоимость за единицу Продукции, срок поставки Продукции, адрес доставки Продукции, сведения о Грузополучателе и иные данные, согласовываются сторонами в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Продукция принадлежит Поставщику на праве собственности.

Поставщик обязуется передать Покупателю Продукцию, свободную от любых прав, обременений и притязаний третьих лиц.

В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны заверяют друг друга об обстоятельствах в соответствии с Приложением № 5 «Заверения Сторон» к настоящему Договору.
Если до истечения срока действия настоящего Договора в процессе производственно-хозяйственной деятельности у Покупателя возникла потребность в дополнительном количестве Продукции из ассортимента, зафиксированного в Спецификации, то поставка дополнительного количества Продукции оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору при условии сохранения твердой Цены за единицу Продукции.

АССОРТИМЕНТ, КОЛИЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Ассортимент, количество и комплектность Продукции согласованы Сторонами в спецификации, являющейся Приложением № 1 к Договору и именуемой в дальнейшем «Спецификация».

2.2. Комплектность поставки Продукции должна соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам Российской Федерации и/или техническим условиям предприятия-изготовителя Продукции.

2.3. Поставщик обязуется одновременно с передачей Продукции передать Покупателю (Грузополучателю):

- необходимую техническую и эксплуатационную документацию, установленную предприятием-изготовителем Продукции,

- требуемые сертификаты,

- и иные документы, перечень которых, при необходимости, согласовывается Сторонами в Спецификации к настоящему Договору.

На оборудование, материалы, технические устройства, подпадающие под действие Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», предоставляется Разрешение на применение.

2.4. Документация на Продукцию, указанная в п. 2.3 настоящего Договора, в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий (нотариально или Поставщиком), должна быть оформлена на русском языке и передана Покупателю вместе с Продукцией. При не предоставлении одновременно с Продукцией документов, указанных в п. 2.3 настоящего Договора, Покупатель вправе назначить Поставщику разумный срок для их передачи, а также требовать уплаты неустойки в соответствии с п. 9.3 настоящего Договора, а в случае невыполнения требования о предоставлении документов в назначенный срок – отказаться от Продукции.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Качество Продукции должно соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам Российской Федерации и/или техническим условиям предприятия-изготовителя Продукции и в случаях, когда Продукция подлежит обязательной сертификации, подтверждаться соответствующими сертификатами.

Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении), предыдущего или текущего года выпуска, если иное не установлено в Спецификации.

Гарантийные сроки на Продукцию указываются в Спецификации, но в любом случае гарантийные сроки должны быть не меньше гарантийных сроков, установленных предприятием-изготовителем Продукции.

Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить дефекты Продукции, выявленные в период гарантийного срока, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Покупателя и/или Грузополучателя требования, связанного с недостатками Продукции. В любом случае, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования обязан информировать Покупателя и Грузополучателя о планируемых мерах по устранению выявленных дефектов. При невозможности устранения дефектов Поставщик обязуется заменить Продукцию в сроки, указанные Покупателем и/или Грузополучателем.

Гарантийный срок на поставляемую Продукцию и комплектующие изделия Продукции исчисляется с даты подписания сторонами ТОРГ-12 согласно п. 6.8 настоящего Договора, если иное не установлено в Спецификации.

Гарантия качества Продукции распространяется на все составляющие ее части (комплектующие изделия и сборочные единицы).

Покупатель в течение гарантийного срока имеет право (но не обязан) предъявить требования, связанные с недостатками Продукции, непосредственно к производителю Продукции, при этом Поставщик обязан включить условие о праве прямого требования Покупателя и/или Грузополучателя, связанного с недостатками Продукции, в договоры купли-продажи (поставки), заключаемые с производителями Продукции (поставщиками Продукции) по всей договорной цепочке до производителя Продукции.

ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ

Тара и упаковка должны соответствовать характеру Продукции и обеспечивать ее сохранность от повреждений при хранении и транспортировке установленными в Договоре видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути.

Тара и упаковка Продукции должны иметь маркировку предприятия-изготовителя.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Договора составляет_____________ , кроме того сумма НДС (20%) ___________________.

Цена Договора включает в себя стоимость Продукции, тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, транспортные расходы до места доставки согласно Спецификации, расходы по страхованию, хранению Продукции и выполнению погрузочных работ, а также все иные расходы. В случае поставки Продукции иностранного производства цена соответствующей Продукции включает в себя и все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением Продукции для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации.

Цена Договора не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.

Оплата по настоящему Договору, если иное не указано в Спецификации, производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней c даты подписания товарной накладной ТОРГ-12.
В случае не предоставления совместно с Продукцией документации, указанной в п.п. 2.3 и 6.3 настоящего Договора, срок оплаты Продукции, указанный в п. 5.3 настоящего Договора, увеличивается на количество дней просрочки предоставления такой документации. При не прохождении проверки количества, комплектности и/или качества поставленной Продукции и устранении впоследствии недостатков Продукции Поставщиком (в т.ч. замены Продукции), срок оплаты Продукции исчисляется заново с даты устранения недостатков Продукции (в т.ч. с даты передачи Покупателю (Грузополучателю) Продукции взамен не прошедшей проверку по количеству, комплектности и/или качеству). В указанных случаях Покупатель не считается просрочившим срок оплаты Продукции.
Моментом оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Стороны обязуются ежемесячно составлять акт сверки, подписываемый Сторонами в лице их полномочных представителей и заверяемый печатями Сторон.
Стороны пришли к соглашению, что к их отношениям по данному Договору статья 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяется, проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами не начисляются.
Стороны договорились, что в соответствии с пунктом 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации право залога у Поставщика на указанную Продукцию не возникает.
В случае досрочной поставки Продукции без согласия Покупателя Продукция принимается последним на ответственное хранение. Продукция подлежит приемке и оплате на условиях, действующих на день наступления срока поставки, установленного в Спецификации. Поставщик обязуется возместить Покупателю расходы, связанные с ответственным хранением Продукции.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставщик обязуется:

в течение 1 (одного) рабочего дня письменно подтвердить факт получения от Покупателя заявки на поставку Продукции, в случае если поставка производится по заявкам Покупателя;

письменно уведомить Покупателя о готовности Продукции к отгрузке;

произвести поставку Продукции в сроки, установленные в Спецификации. Досрочная поставка Продукции может производиться только с согласия Покупателя;

не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до отгрузки письменно уведомить Покупателя об отгрузке Продукции и расчетном времени прибытия Продукции по электронному адресу " target="Click to mail Иванова Ольга Николаевна ">▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

своими силами и за свой счет произвести доставку Продукции Покупателю (Грузополучателю) в соответствии с отгрузочными реквизитами Покупателя (Грузополучателя), указанными в Спецификации.

Доставка Продукции осуществляется до склада Покупателя (Грузополучателя), если иное не установлено в Спецификации, с использованием железнодорожного, автомобильного транспорта или почтовым отправлением. Способ доставки Продукции устанавливается в Спецификации.

Покупателю (Грузополучателю) одновременно с Продукцией должны быть предоставлены оригиналы следующих документов:

при автомобильной доставке: транспортную накладную (товарно-транспортную накладную) (далее транспортная накладная) в 3 (трех) экземплярах: Грузоперевозчику, Покупателю и Поставщику; оригиналы транспортной накладной предоставляются Покупателю (Грузополучателю) одновременно с поступлением Продукции в его адрес для отметки Покупателем (Грузополучателем) о получении груза. Транспортная накладная должна содержать сведения о грузоотправителе, Грузополучателе, плательщике за Продукцию. Перечень Продукции должен быть представлен построчно, с указанием количества груза, единиц измерения по каждой позиции. Перечень продукции должен соответствовать перечню, содержащемуся в товарной накладной (форма ТОРГ-12). В случае если для поставки Продукции Поставщиком заключен договор с транспортно-экспедиционной компанией, груз сопровождается накладной отправителя (экспедиторской распиской).

счет на оплату – в 1 (одном) экземпляре для Покупателя; Не допускается использование факсимильной или электронно-цифровой подписи при оформлении счета.

товарную накладную (форма ТОРГ-12) в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для Поставщика и Покупателя, оба экземпляра предоставляются Покупателю после поступления Продукции в адрес Покупателя (Грузополучателя). Товарная накладная ТОРГ-12 оформляется в соответствии с унифицированной формой, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132. Поставщиком в обязательном порядке делается отметка в строках: отпуск груза разрешил, главный бухгалтер, отпуск груза произвел. Не допускается использование факсимильной или электронно-цифровой подписи при оформлении товарной накладной (форма ТОРГ-12).

перечень грузов, который оформляется на каждую партию Продукции при ее доставке с использованием железнодорожного транспорта или почтовым отправлением, а также при сопровождении груза накладной отправителя (экспедиторской распиской), когда Поставщиком для доставки Продукции заключен договор с транспортно-экспедиционной компанией. Перечень грузов также оформляется Поставщиком в случаях, когда в составленной грузоотправителем транспортной накладной представлено обобщенное наименование Продукции. Перечень грузов предоставляется Покупателю (Грузополучателю) одновременно с поступлением Продукции в его адрес. Перечень грузов должен быть составлен по форме, утвержденной Сторонами в Приложении № 3 к Договору, на фирменном бланке Поставщика с указанием полного наименования и юридического адреса (в соответствии с учредительными документами), фактического адреса, телефона, ИНН/КПП, кодов статистики. В перечне грузов указывается Покупатель (Грузополучатель), наименование, единицы измерения, количество отправляемых грузов, а также их цена, сумма с учетом/без учета НДС, ставка НДС. Наименование позиций в перечне должно соответствовать наименованию позиций по Спецификации. Перечень составляется в 3 (трех) экземплярах, заверенных печатью организации, и подписью лица, уполномоченного Поставщиком. При приемке Продукции данный перечень заверяется печатью организации- Покупателя (Грузополучателя) и подписью лица, уполномоченного Покупателем (Грузополучателем) и 1 (один) оригинальный экземпляр незамедлительно направляются Покупателю.

открепительные письма на каждую поставку Продукции – при несовпадении Поставщика и Грузоотправителя в товарной накладной и счете-фактуре. Открепительное письмо должно быть составлено по форме, утвержденной Сторонами в Приложении № 2 к Договору, и содержать поручение Поставщика Грузоотправителю отгрузить Продукцию указанному им Покупателю (Грузополучателю) с приложением перечня в соответствии с товарной накладной, без стоимостного выражения. При наличии цепочки продажи Продукции необходимы открепительные письма от всех участников цепочки. Открепительные письма предоставляются вместе с отгрузочными первичными документами в 2 (двух) экземплярах.

таможенную декларацию с отметкой таможенного органа о «Выпуске для внутреннего потребления» (если применимо).

Сертификат качества, инструкции по эксплуатации.

При применении Поставщиком упрощенной системы налогообложения (УСН), а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Поставщик вправе предоставить Покупателю (Грузополучателю) универсальный передаточный документ (УПД).

Покупателю (Грузополучателю) после поступления Продукции в адрес Покупателя (Грузополучателя) предоставляется, в срок, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации, оригинал счета-фактуры. Счета-фактуры составляются по форме утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 и оформляются в соответствии с положениями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации. Подписывать счета-фактуры могут руководитель и главный бухгалтер, либо уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности с приложением заверенных копий: соответствующей доверенности и документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность. Не допускается использование факсимильной или электронно-цифровой подписи при оформлении счета-фактуры.

Счета-фактуры и сопроводительные документы оформляются отдельно на каждую партию или часть партии Продукции. Наименование позиций в сопроводительных документах и счетах-фактурах должны соответствовать наименованиям позиций по Спецификации. Не допускается оформление единого счета-фактуры и единого сопроводительного документа на партии или части партий Продукции, поставленные по разным Спецификациям.

При поставке автомобильным транспортом Поставщик обязуется обеспечить прибытие автотранспорта под разгрузку названному Покупателем Грузополучателю в соответствии с отгрузочными реквизитами Грузополучателя, указанными в Спецификации, только в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов местного времени. В противном случае материальные затраты за простой транспорта несет Поставщик.

Покупатель или названный им Грузополучатель имеет право на выборку Продукции со склада Поставщика или склада предприятия-изготовителя Продукции. Товарная накладная (ТОРГ-12) должна быть оформлена в соответствии со Спецификацией. Несоответствие товарной накладной (ТОРГ-12) Спецификации является обоснованным основанием для отказа со стороны Покупателя в ее подписании.

Товарная накладная (ТОРГ-12) подписывается уполномоченным представителем Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения председателем комиссии Покупателя (Грузополучателя) акта входного контроля, в котором зафиксирована приемка Продукции по количеству, комплектности и качеству и возможность использования ее в производственной деятельности Покупателя (Грузополучателя).

Риск утраты или повреждения Продукции, а также право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12) на Продукцию или партию Продукции.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

Приемка Продукции по ассортименту, количеству, комплектности и качеству производится на складе Покупателя (Грузополучателя) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты приемки Продукции от Поставщика (перевозчика) по транспортным сопроводительным документам.

Приемка Продукции по ассортименту, количеству, комплектности и качеству Продукции может производиться с участием представителей Поставщика.

При обнаружении недостатков по ассортименту, количеству, качеству, комплектности поставленной Продукции, а также при выявлении случая поставки Продукции, производство которой не подтверждено производителем, или несоответствия Продукции требованиям Договора, Покупателем или названным им Грузополучателем составляется соответствующий акт (Приложение № 6 к настоящему Договору), который прилагается к претензии Покупателя (Грузополучателя), направляемой в адрес Поставщика, а Продукция принимается Покупателем (Грузополучателем) на ответственное хранение за счет Поставщика до урегулирования спорных вопросов на срок не более 2 (двух) месяцев. Вызов представителя Поставщика для фиксации данных фактов не является обязательным.

Покупатель не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днём, в течение которого Продукция принята на ответственное хранение в случаях, установленных настоящим Договором, письменно уведомляет Поставщика об отказе от Продукции и принятии ее на ответственное хранение.

В случае необходимости при наличии спора проводится экспертиза поставленной Продукции независимым экспертом, определяемым Сторонами. Расходы по организации и проведению независимой экспертизы оплачиваются Поставщиком, с последующим отнесением расходов на виновную Сторону.

При наличии обоснованных претензий со стороны Покупателя (Грузополучателя) по ассортименту, количеству, комплектности и качеству Продукции Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии. При невозможности устранения выявленных при приемке недостатков Поставщик обязуется заменить Продукцию в согласованные Сторонами сроки.

По истечении предельного срока нахождения Продукции на ответственном хранении, указанного в п.7.3 Договора, Покупатель (Грузополучатель) вправе:

в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать от Поставщика возмещения понесенных убытков;

возвратить Продукцию Поставщику и потребовать от него возмещения расходов, связанных с ответственным хранением Продукции на складе Покупателя (Грузополучателя) и ее возвратом, а в случае, если Поставщик в разумный срок не вывезет Продукцию или не распорядится ей, Покупатель (Грузополучатель) в соответствии со ст. 514 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе реализовать Продукцию с отнесением всех расходов по реализации на Поставщика.

В случае поставки Продукции, не подтвержденной производителем, с момента выявления указанного факта и составления соответствующего акта входного контроля, данная Продукция принимается на ответственное хранение за счет Поставщика на склад Покупателя (Грузополучателя). Решение Покупателя (Грузополучателя) о возврате, обмене поставленной в адрес Покупателя (Грузополучателя) Продукции, не подтвержденной производителем, будет приниматься на основании соответствующего решения правоохранительных органов Российской Федерации в отношении такой Продукции.

В случае обнаружения недостатков Продукции и их последующего устранения повторная приемка Продукции производится в порядке, предусмотренном для первоначальной приемки Продукции.

В случае поступления Продукции без документации, указанной в п.п. 2.3 и 6.3 настоящего Договора, Продукция принимается на ответственное хранение и считается, что Поставщик не выполнил свои обязательства по поставке Продукции до момента поступления таких документов. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязанности по передаче указанных документов на срок, превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты фактической передачи Продукции, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Передача и использование Сторонами по настоящему Договору конфиденциальной информации осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о конфиденциальности

Договор, приложения к нему, накладные, счета-фактуры и иные документы и переписка, связанные с исполнением Договора и содержащие коммерческую, техническую и иную информацию, не подлежат разглашению третьим лицам без письменного согласия Сторон. Предоставление информации компетентным органам осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Положения настоящего раздела не распространяются на отношения Сторон с третьими лицами, в случае если заключение и исполнение Договора производится во исполнение поручения этих лиц.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае нарушения сроков поставки Продукции Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию неустойку в размере 0,1 % (ноля целых и одной десятой процентов) за каждый день просрочки от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, срок поставки по которой нарушен.

Указанная неустойка начисляется вплоть до момента фактической поставки Продукции в ассортименте, количестве, комплектности, качестве, предусмотренными условиями настоящего Договора.

В случае нарушения сроков поставки Продукции свыше 1 (одного) календарного месяца Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию штраф в размере 10% (десять процентов) от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, срок поставки по которой нарушен.

В случае просрочки поставки Продукции свыше 2 (двух) календарных месяцев Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию штраф в размере 30% (тридцать) процентов от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, срок поставки по которой нарушен.

В случае если Покупатель направляет требование об уплате штрафа, предусмотренного настоящим пунктом, то неустойка, указанная в пункте 9.1 настоящего Договора начисляется до даты, с которой начисляется соответствующий штраф.

В случае нарушения сроков предоставления необходимой технической и эксплуатационной документации, установленной предприятием-изготовителем Продукции, а также требуемых сертификатов и иных документов, согласованных сторонами в Спецификации, Поставщик за каждый документ уплачивает Покупателю по его требованию неустойку в размере 0,01% (ноль целых и одной сотых процентов) от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, по которой не представлен документ, за каждый день просрочки. При этом предоставление документа, факт выдачи которого впоследствии не подтвержден заводом-изготовителем, приравнивается к не предоставлению соответствующего документа.

Указанная неустойка начисляется с даты передачи соответствующей позиции по Спецификации.

Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию штраф в размере 100 % (сто процентов) от цены соответствующей Спецификации в случае одностороннего отказа от исполнения поставки по любым основаниям, за исключением случаев расторжения настоящего Договора по вине Покупателя, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Покупателем сумм НДС по причине неуплаты НДС в бюджет Поставщиком и/или по причине несоответствия наименования Поставщика, ИНН, КПП, указанных в счете-фактуре или договоре, Поставщик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Покупателем счета, к которому прикладывается выписка из решения налогового органа об отказе (полностью или частично) в возмещении (вычете) сумм НДС, уплатить Покупателю неустойку в размере 120% (сто двадцати процентов) от суммы НДС, в отношении которой получен отказ налогового органа в возмещении (вычете).

В случае отказа налогового органа во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленных Покупателем принятой Продукции в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности Поставщика или обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности и противоречивости сведений, отраженных в первичных документах, Поставщик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Покупателем счета, к которому прикладывается выписка из решения налогового органа о выявлении неуплаты (полностью или частично) сумм налога на прибыль, уплатить Покупателю неустойку в размере 120% (сто двадцать процентов) от суммы налога, в отношении которой получено решение налогового органа.

В случае нарушения Поставщиком требований п. 13.8 настоящего Договора (в том числе денежных требований по договорам цессии и факторинга) по настоящему Договору Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 20% (двадцати процентов от общей цены настоящего Договора.
В случае поставки контрафактной Продукции (Продукции с поддельными документами) Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 100% (ста процентов) от стоимости контрафактной Продукции, а также возмещает Заказчику иные понесенные Заказчиком убытки.
В случае просрочки поставки Продукции (недопоставка, поставка некомплектной, некачественной, не соответствующей номенклатуре, контрафактной Продукции) Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пени) в размере 0,1% (ноль целых одну десятую процентов) стоимости не поставленной в срок (недопоставленной, поставленной некомплектно, некачественной, не соответствующей номенклатуре) Продукции за каждый день просрочки поставки.
Уплата штрафов и неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
Уплата штрафов и неустоек не освобождает Продавца от возмещения убытков в полной сумме сверх штрафов и/или неустоек.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все вытекающие из настоящего Договора или связанные с его исполнением споры и разногласия Стороны обязуются разрешать путем переговоров.

Стороны пришли к соглашению, что иски к Покупателю предъявляются в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, иски к Поставщику могут быть предъявлены Покупателем по своему усмотрению в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области или Арбитражный суд Псковской области.

Претензионный порядок для урегулирования споров по Договору обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии рассмотреть ее и направить заявителю письменный ответ с указанием результатов рассмотрения.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате наводнений, землетрясений, эпидемий, войн, военных действий, забастовок, восстаний, саботажа, эмбарго, блокад и иных непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера при условии, что указанные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по Договору.

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору увеличиваются соразмерно времени действия указанных обстоятельств. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более 3 (трех) месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор без взаимного возмещения убытков.

Стороны обязуются немедленно письменно уведомлять друг друга о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. К уведомлению должны быть приложены подтверждающие документы, выдаваемые Торгово-промышленной палатой по месту возникновения обстоятельств непреодолимой силы. При отсутствии своевременного уведомления Сторона, виновная в полном или частичном неисполнении обязательств по настоящему Договору, теряет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Для передачи документов Стороны вправе использовать средства факсимильной, телеграфной, почтовой и электронной почтовой связи. Документы, переданные с помощью средств факсимильной, электронной связи, обладают юридической силой при условии последующего обмена, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты отправки документа посредством факсимильной или электронной связи, подлинными экземплярами документов на бумажных носителях. Стороны согласовали более короткий срок для предоставления оригиналов следующих документов (при их отсутствии или замене после исправления) - 3 (три) календарных дня:

при автомобильной доставке: транспортная накладная; накладная отправителя (экспедиторская расписка);

счет на оплату;

товарная накладная (форма ТОРГ-12);

перечень грузов;

открепительные письма;

таможенная декларация;

оригинал счета-фактуры;

техническая и эксплуатационная документация, сертификаты и иные документы, перечень которых указан в Спецификации к договору поставки, а также разрешения на применение по оборудованию, материалам, техническим устройствам могут быть предоставлены в форме копии заверенной Поставщиком или нотариально заверенной копии.

Документы бухгалтерского учета (транспортные и товарные накладные, счета-фактуры, акты и иные документы) подлежат незамедлительной передаче Сторонами с использованием средств факсимильной или электронной почтовой связи.

Стороны обязуются направлять друг другу оригиналы документов, указанных в п.13.3 Договора, в течение 3 (трех) календарных дней с момента их подписания, используя в случае необходимости курьерскую связь. Не допускается подписание оригиналов первичных и иных документов факсимильной или электронной подписью. Копии документов, указанных в п. 13.3 настоящего Договора, переданные посредством электронных средств связи, обладают юридической силой и обязательны для Сторон до момента получения их оригинала противоположной Стороной.

Покупатель вправе досрочно отказаться от настоящего Договора (полностью или частично) в одностороннем порядке, уведомив об этом Поставщика. Поставщик не вправе предъявлять к Покупателю какие-либо требования о возмещении убытков и уплаты штрафных санкций в связи с таким расторжением.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами в лице их полномочных представителей и заверены печатями Сторон.

С момента подписания настоящего Договора все преддоговорные споры, а также договоренности и соглашения, достигнутые Сторонами в процессе обсуждения условий настоящего Договора, теряют юридическую силу.

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случая, указанного в п. 13.8.1. настоящего Договора.

13.8.1. Покупатель имеет право без письменного согласия Поставщика переуступить свои права (требования) и обязанности (долг), вытекающие из настоящего Договора.

С целью подтверждения добросовестности налогоплательщика Поставщик предоставляет Покупателю копии документов, заверенные генеральным директором или уполномоченным им лицом с расшифровкой должности и ФИО данного лица, скрепленные печатью организации:
при подписании настоящего Договора:
свидетельства о государственной регистрации;
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
Устава;
выписки из ЕГРЮЛ, выданной не более чем за 2 (два) месяца до заключения данного Договора;
документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего настоящий Договор;
письма о присвоении кодов статистики;
лицензий (при осуществлении лицензируемых видов деятельности);
доверенности (если Договор, приложения к нему, документы об исполнении Договора подписываются представителями Сторон, действующими на основании доверенности).
ежеквартально:
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
выписки из ЕГРЮЛ, полученной в отчетном квартале, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
выписки из книги продаж в отношении Продукции, поставляемой для Покупателя в рамках настоящего Договора, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Количество заверенных копий документов, указанных в пп. 13.9.1.2., 13.9.2.1., 13.9.2.2., 13.9.2.3. настоящего Договора определяется количеством Грузополучателей, для которых осуществляются поставки Продукции по настоящему Договору, с учетом экземпляра для Покупателя.

Поставщик обязан сообщать Покупателю информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой, согласованной Сторонами и являющейся Приложением № 4 к настоящему Договору. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика, последний обязан предоставить Покупателю информацию об изменениях в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений с подтверждением соответствующими документами. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от исполнения настоящего Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
В случае изменения организационно-правовой формы, наименования и других вышеперечисленных сведений Поставщик в течение 3 (трех) дней должен письменно уведомить об этом Покупателя и предоставить заверенные копии решений (согласований) о государственной регистрации данных изменений.
Стороны сообщают друг другу свои почтовые, платежные реквизиты, статистические коды, юридический адрес, наименование и прочие данные, необходимые для правильного оформления Договора и последующего выставления счетов-фактур.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Вся документация и переписка по Договору должна поступать по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Псковская обл., рп. Дедовичи, филиал ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

14.1. Приложение № 1 - Спецификация.

14.2. Приложение № 2 - Форма открепительного письма.

14.3. Приложение № 3 - Форма Перечня грузов.

14.4. Приложение № 4 - Форма сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных).

Приложение № 5 - Заверения Сторон.
Приложение № 6 - Форма Акта о приемке продукции.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №283201756 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15" объявляет тендер: Поставка материалов для зуботехнических лабораторий СПб ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 15" в 2025 году	Электронный аукцион #283201756	770 138	5 дней 01.11.2024 18.11.2024
Тендер №283242312 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РОСТ" объявляет тендер: Закупка Изонетов для ТК ГК РОСТ на период январь 2025г.-февраль 2026г.	Запрос предложений #283242312	См. док.	9 дней 02.11.2024 22.11.2024
Тендер №283247778 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" объявляет тендер: 24Т3120070.0080. Поставка лакокрасочных материалов для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»	Запрос котировок #283247778	1 108 984	16 часов 02.11.2024 13.11.2024
Тендер №283362782 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" объявляет тендер: Поставка кислорода жидкого медицинского в 2025 г.	Электронный аукцион #283362782	6 063 342	2 дня 05.11.2024 15.11.2024
Тендер №283362797 Поставка кислорода жидкого медицинского в 2025 г.	Электронный аукцион #283362797	6 063 342 Обеспечение заявки: 60 633	2 дня 05.11.2024 15.11.2024

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №279597520 Рективы (с результатом)	Единственный поставщик #279597520	101	срок истек 09.09.2024 -
Тендер №279597065 Объявление о проведении повторных государственных закупок для приобретения ледяной уксусной кислоты (с результатом)	Запрос предложений #279597065	51 000	срок истек 09.09.2024 16.09.2024
Тендер №279596280 ФГУП "СПО "АНАЛИТПРИБОР" объявляет тендер: Химические добавки	Запрос предложений #279596280	99 786	срок истек 09.09.2024 11.09.2024
Тендер №279596019 Могилевское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация» объявляет тендер: Реактивы	Запрос предложений #279596019	См. док.	срок истек 09.09.2024 12.09.2024
Тендер №279595961 ООО "НЭУ" объявляет тендер: Поставка спирт изопропиловый абсолютированный ГОСТ 9805-84, Тосол А-65, силикагель оксид алюминия гранулированный. (Лот №7884).	Запрос предложений #279595961	См. док.	срок истек 09.09.2024 13.09.2024

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №279597842 ПАО СЗ "СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ" объявляет тендер: Поставка дорожки	Запрос предложений #279597842	499 500	срок истек 09.09.2024 12.09.2024
Тендер №279597833 АО "СПО "АРКТИКА" объявляет тендер: втулки сальник срочно (с результатом)	Запрос предложений #279597833	См. док.	срок истек 09.09.2024 12.09.2024
Тендер №279597565 Оказание услуг по передаче прав пользования на программное обеспечение средств защиты информации для ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга	Малая закупка #279597565	25 840	срок истек 09.09.2024 10.09.2024
Тендер №279597560 Поставка светодиодных трековых светильников в выставочный зал Музея художественного стекла СПб ГБУК МДК ЦПКиО им. С.М. Кирова	Малая закупка #279597560	485 808	срок истек 09.09.2024 10.09.2024
Тендер №279597556 Поставка товаров хозяйственного назначения	Малая закупка #279597556	93 135	срок истек 09.09.2024 11.09.2024

Тендер - Кислота серная техническая №279597852

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Тендеры из региона г. Санкт-Петербург