Тендер - Поставка набора химических имитаторов запахов наркотических веществ №289666532

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть32  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ФКП "ГОСНИИХП" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Государственный_контракт-_имитаторы_наркосредств_(Проект) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Государственный контракт №__

на поставку набора химических имитаторов запахов наркотических веществ

пгт. Восточный «__» _____ 2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области» (далее - ФКУ ИК-6 УФСИН России по Кировской области), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик» в лице начальника учреждения Ушакова Дениса Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ______________________________________ (далее - _______________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующей на основании ______, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь: п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о закупках) и на основании протокола закупочной сессии № ___________________ на ЕАТ «Березка» заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику набор химических имитаторов запахов наркотических средств (далее - Товар) с характеристиками, в количестве, по цене согласно Приложению № 1 (Описание объекта закупки), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и произвести оплату поставленного товара согласно условиям Контракта.

1.3. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

2.Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить приемку Товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.2. Обеспечить оплату Товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость Товара, фактически поставленного и принятого на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком без замечаний актов приема-передачи Товара.

2.1.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.1.5. Взыскивать пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в приемке Товара по количеству и качеству.

2.2.2. Требовать замены Товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.

2.2.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о закупках.

2.2.4. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения контракта, в случае расторжения Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта включается в установленном Законом о закупках порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

2.2.5. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара (части) в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Поставщиком в сроки, согласованные с Заказчиком.

2.2.6. Производить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или возврата обеспечения исполнения Контракта, уменьшенного на размер начисляемой неустойки (штрафа, пени).

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять Государственному заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку предоставить Государственному заказчику результаты поставки Товара.

2.3.2. В любой форме известить Государственного заказчика о готовности Товара к поставке и о дате поставки Товара в порядке, предусмотренном Контрактом.

2.3.3. Обеспечить соответствие Товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов и условиям Контракта.

2.3.4. Передать Товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.5. Передать Товар в порядке и в сроки, указанные в Контракте.

2.3.6. Передать Государственному заказчику Товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в Контракте.

2.3.7. Передать Государственному заказчику платежные и иные документы в порядке и на условиях, установленных. Контрактом.

2.3.8. Производить замену некачественного Товара, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет ____ (____________________) рубля __ копеек, в т.ч. НДС __ в размере ___ (________________) рублей __ копеек (НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации).

3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.3. Цена контракта включает расходы Поставщика на доставку до Государственного заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.4. Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком в российских рублях, в форме безналичного расчета, платежными поручениями, путем перечисления денежных средств федерального бюджета на расчетный счет Поставщика не позднее 7 рабочих дней с даты поставки Товара и подписания Заказчиком документа о приемке.

3.5. Обязательства по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.6. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3.7. Сумма контракта, подлежащая уплате Государственным заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

4. Маркировка, упаковка и транспортировка

4.1. За повреждение Товара при поставке, которые являются следствием ненадлежащей транспортировки, ответственность несет Поставщик. Этикетки и наклейки должны быть чёткими, чистыми и хорошо читаемыми.

4.2. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние и Товар ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

5. Сроки и порядок поставки товара

5.1. Поставка товара производится с момента заключения Контракта по 31.05.2025 г. по месту нахождения Государственного заказчика по адресу: Кировская область, Омутнинский м.р-н, Восточное г.п., дор. Восточный-Филипповка, д. 2, стр. 1

5.2. Вместе с Товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к Товару документацию: счет (счет-фактуру), акт приема-передачи оформленные в 2-х экземплярах, документы, подтверждающие качество Товара (паспорта, сертификаты, декларации о соответствии и т.д.), товарно-транспортную накладную (при наличии).

5.3. В случае, если документы, указанные в пункте 5.2 Контракта, не переданы Поставщиком Государственному Заказчику одновременно с Товаром, Товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

5.4. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) Товара считается исполненным с момента подписания Государственным заказчиком акта приема – передачи Товара без замечаний.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке Товара в соответствии с пунктом 5.4. Контракта.

5.6. Право собственности на Товар переходит к Государственному заказчику с момента поставки Товара в соответствии с пунктом 5.4. Контракта.

6. Качество и безопасность Товара.

6.1. Поставляемый Товар должен быть новым товаром, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства. Товар должен быть качественным, без повреждений, а именно отвечать требованиям, установленным настоящим Контрактом и быть пригодным к использованию по назначению.

6.2. Поставщик гарантирует соответствие всего Товара всем требованиям стандартов, технических условий и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный Товар при соблюдении правил его транспортировки и хранения.

6.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ, указанным в Приложении №1.

7. Порядок и сроки приемки товара порядок и срок оформления результатов такой приемки

7.1. Государственный заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству и на соответствие требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.

7.2. Принятый Государственным заказчиком Товар должен быть им осмотрен в течение 5 (пяти) рабочих дней. Для проверки качества, поставленного Товар, в части соответствия его условиям Контракта, Государственный заказчик имеет право провести экспертизу. Экспертиза Товара, предусмотренная Контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут (а в случае заключения Контракта с единственным Поставщиком должны) привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.3. Приемка товара производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Товара. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете Товара в процессе приема-передачи товара будут обнаружены брак и/или некомплектность Товара, Государственный заказчик обязан немедленно составить в 2-х экземплярах акт о расхождении по количеству и (или) качеству Товара и направить его в адрес Поставщика. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней подписать указанный акт и направить один подписанный экземпляр акта в адрес Государственного заказчика заказным письмом. В случае необходимости (сомнения в качестве или в случае, если Контракт был заключен с единственным поставщиком) привлечения экспертов или экспертных организаций срок приемки увеличивается на срок, необходимый для проведения экспертизы привлеченными экспертами или экспертными организациями. В случае выявления привлеченным экспертом или экспертной организацией несоответствия качества Товара условиям Контракта, Государственный заказчик направляет результаты экспертизы Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения с актом о расхождении по качеству Товара в 2-х экземплярах. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней подписать указанный акт и направить один подписанный экземпляр акта в адрес Государственного заказчика заказным письмом. При неполучении ответа в установленный срок считается, что акт Поставщиком признан.

7.4. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара считается дата подписания Государственным заказчиком без замечаний акта приема-передачи Товара по форме, предусмотренной Приложением к настоящему Контракту, по факту приемки товара. Акт приема-передачи, либо отказ от приема Товара должен быть подписан Государственным заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания приемки Товара без претензий, либо с момента получения результатов экспертизы, проведенной привлеченным экспертом или экспертной организацией.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар определён в Приложении №1. Время начала исчисления гарантийного срока со дня поставки Товара. В случае обнаружения некачественного Товара Поставщик осуществляет безвозмездную замену Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий требованиям Контракта своими силами и за свой счет, в случае принятия Государственным заказчиком такого решения.

8.2. Срок замены некачественного Товара составляет не более 10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене Товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку Товара.

8.3. Все расходы, связанные с заменой Товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока на Товар, оплачиваются за счет Поставщика.

9. Ответственность сторон

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

9.1.1. Государственный заказчик освобождается от ответственности, предусмотренной п. 9.2, п. 9.3 настоящего Контракта, в случае непредставления Поставщиком вместе с Товаром сопроводительных документов, предусмотренных разделом 5 настоящего Контракта.

9.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства по оплате товара Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа составляет 1000 рублей.

9.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара, указанного в п.5.1. настоящего Контракта, нарушения срока замены некачественного Товара, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 10 процентов цены контракта (этапа).

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1000 рублей.

9.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

9.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

9.10. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.13. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

9.14. Убытки по Контракту полежат взысканию с Поставщика в полном объеме, сверх размера взысканной неустойки.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, пожар, землетрясение и т.п.), которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны не могли предвидеть.

10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты возникновения таких обстоятельств, информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными органами.

10.3. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

10.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Контракта. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

11. Основания и порядок расторжения, изменения Контракта

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении, предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения Контракта и(или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.

11.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

11.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.

11.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

11.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

11.6. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

11.7. При исполнении Контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

12.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение в Арбитражном суде Кировской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

12.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражном суде Кировской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

12.4. Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона направляет претензию. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Также Стороны определили, что претензии могут направляться по электронной почте:

-поставщику (исполнителю, подрядчику) по электронной почте: ____________.

-государственному заказчику по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Днем получения претензии, направленной по электронной почте, Стороны определили день ее отправления заинтересованной Стороной.

12.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 6 (шести) рабочих дней с даты получения претензии.

13. Прочие условия

13.1. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

13.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, а исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.4. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств сторон по Контракту.

13.5. Стороны допускают заключение настоящего Контракта, а также обмен документами, относящимся к нему, посредствам факсимильной, электронной или иной связи, позволяющим однозначно идентифицировать Сторону-отправителя с обязательным последующим направлением оригиналов. Факсимильные и иные копии настоящего контракта и приложения к нему, подписанные и скреплённые печатью обеими Сторонами, имеют силу оригинала до получения стороной подлинного экземпляра.

13.6. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Описание объекта закупки;

Приложение № 2 - Расчет и обоснование цены контракта.

14 Срок действия Контракта

14.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «30» июня 2025, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

15.Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Контракту

№ __ от «____» _____ 2025г.

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Гарантийный срок годности - 12 месяцев со дня поставки товара.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 5717.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Упаковка стеклянная. Банки и бутылки для консервированной пищевой продукции. Общие технические условия», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний» и каталожного листа продукции производителя.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Контракту

№ ______ от «____» _____ 2025г.

Расчет и обоснование цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком

Государственный контракт заключается с единственным поставщиком в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Начальная цена государственного контракта определена в соответствии с ч. 5 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013г. № 567

- Посмотреть таблицу с данными

(Вариант 1: Цена Государственного контракта сформирована по итогам проведения закупочной сессии с использованием Единого агрегатора торговли (далее – ЕАТ) и составляет: ______________ (__________________) руб. ________ коп.

Вариант 2: Закупка с использованием Единого агрегатора торговли не состоялась.

Государственный контракт заключается с единственным поставщиком ___________, так как предлагаемая цена на товар является самой низкой среди потенциальных поставщиков и составляет ______________ (__________________) руб. ________ коп.)

- Посмотреть таблицу с даннымиЦеновое_предложение