Тендер - Поставка технических газов в баллонах №289804148

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• КП.pdf

проект_гк

Государственный контракт № _____

на поставку технических газов в баллонах

г. Омск «____» ___________ 2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области» (ФКУ ИК-7 УФСИН России по Омской области), действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, руководствуясь п. 4. ч. 1. ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», принимая во внимание, что Поставщик является победителем проведенной Государственным заказчиком закупочной сессии в ЕАТ "Березка" (протокол № ________________________ от ___________________), заключили настоящий государственный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику технические газы в баллонах в наименовании, количестве, по цене, с характеристиками, определенными в Спецификации (Приложение № 1 к контракту) (далее – товар), а Государственный заказчик обязуется оплатить поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, Контрактом.

1.3. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Омская область, г. Омск, ул. Доковский проезд , 6.

1.4. Срок поставки товара: В течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения заявки от Государственного заказчика. Период поставки товара с момента заключения Контракта и по 15.12.2025.

1.5. Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходят к Государственному заказчику с момента подписания документа о приемке товара.

1.6. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику товар свободным от прав третьих лиц, а также не являющийся предметом залога, ареста или иного обременения.

1.7. ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _____________________________________________________

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, в том числе расходы на перевозку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Поставщику уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта (за исключением случаев, предусмотренных Контрактом). Поставщик несет все риски, связанные с повышением цен на товары.

2.3. Источник финансирования – средства федерального бюджета.

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком, денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приёмке товара.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема товара, качества поставленных товаров и иных условий Контракта.

2.6. По предложению Государственного заказчика возможно увеличение предусмотренного Контрактом количества товаров не более чем на 10% или уменьшение предусмотренного Контрактом количества поставленного товара не более чем на 10%. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

Качество товара

3.1. Поставщик обязан передать Государственному заказчику товар, качество которого соответствует Контракту, а также нормативным документам, действующим в Российской Федерации для данного вида товара.

3.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом.

3.3. При исполнении Контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

3.4. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Государственный заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта и представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом;

4.1.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.2. Государственный заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями Контракта и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.2.2. Сообщать Поставщику обо всех выявленных недостатках переданного товара.

4.2.3. Оплатить товар на условиях, установленных Контрактом.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты поставленного товара на условиях, установленных Контрактом.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1.Поставить товар в соответствии с условиями Контракта.

4.4.2. Известить телефонограммой или по факсимильной связи Государственного заказчика о времени и дате поставки товара. Все риски, связанные с ненадлежащим уведомлением, несет Поставщик.

4.4.3. Предоставлять своевременно сведения и/или документы, в соответствии с письменными запросами уполномоченных представителей Государственного заказчика;

4.4.4. Нести расходы, связанные с заменой товара, устранением недостатков товара, поставкой недопоставленного товара.

4.4.5. В случае невозможности исполнения обязательств по Контракту незамедлительно информировать об этом Государственного заказчика.

4.4.6. При передаче товара передать Государственному заказчику:

- УПД (универсальный передаточный документ, заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру, рекомендованный Письмом ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@), или счет (счет-фактуру), товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД);

- документы, подтверждающие качество товара и оформленные в соответствии с законодательством (сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и т.д.)

В случае, если указанные документы, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, или в случае выявления Государственным заказчиком ошибок в документах, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

5. Порядок приемки поставленных товаров

5.1. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Государственный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. По решению Государственного заказчика для приемки результатов исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия.

При проведении экспертизы Государственным заказчиком собственными силами результаты экспертизы о соответствии поставляемого Поставщиком товара условиям Контракта оформляются путем подписания документа о приёмке товара.

5.2. В случае привлечения Государственным заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара приемочная комиссия (в случае создания приемочной комиссии) должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения

5.3. Приемка поставленного товара, а также оформление результатов такой приемки осуществляется в следующем порядке и в сроки:

5.3.1. Государственный заказчик осуществляет приемку поставленного товара в течение 10 рабочих дней со дня поставки товара и предоставления документов, предусмотренных пунктом 4.4.6 Контракта.

Результат приемки поставленного товара в этот же срок отражается в документе о приёмке товара.

5.3.2. При приемке поставленного товара по количеству Государственный заказчик проверяет соответствие количества поставленного товара количеству товара, указанному в документе о приёмке, Контракте.

5.3.3.При приемке поставленного товара по качеству Государственный заказчик осматривает поставленный товар и проверяет надлежащий вид товара, упаковку, маркировку, а также соответствие характеристик поставленного товара характеристикам товара, указанным в Контракте, документах, подтверждающих качество товара.

5.3.4. При наличии замечаний по качеству и (или) количеству поставленного товара Государственный заказчик делает отметку в документе о приёмке товара. Поставщик обязан устранить замечания по качеству и (или) количеству в течение 2 рабочих дней со дня получения от Государственного заказчика уведомления с требованием устранения замечаний, при этом все расходы, связанные с устранением выявленных замечаний, возлагаются на Поставщика.

5.3.5. При отсутствии замечаний к поставленному товару Государственный заказчик в срок, установленный пунктом 5.3.1 Контракта, подписывает документ о приёмке товара (в случае создания приемочной комиссии документ о приёмке товара подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Государственным заказчиком).

5.4. Государственный заказчик вправе:

5.4.1. отказаться от приемки поставленного товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования поставленного товара по назначению и не могут быть устранены Поставщиком, о чем в срок не более 10 рабочих дней со дня получения документа о приемке товара от Поставщика, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ с приложением документа о приёмке товара и перечня выявленных недостатков, являющегося неотъемлемой частью такого документа.

5.4.2. не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено Поставщиком.

5.5. При возникновении между Государственным заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков поставленного товара или их причин, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий Контракта или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе стороны поровну.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Правила).

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктом 3 Правил:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3

млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3

млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф определяемый в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

6.7. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.8. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа, устанавливается в порядке, установленном пунктом 9 Правил:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

6.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.13. Поставщик несет ответственность:

6.13.1. За убытки, причиненные Государственному заказчику предоставлением материалов и оборудования, несоответствующих государственным стандартам и техническим условиям;

6.13.2. За ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик;

6.12.3. За риск случайной гибели или случайного повреждения результата исполнения Контракта (этапа Контракта) до ее приемки Государственным заказчиком;

6.13.4. За риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный при заключении контракта расчетный счет, в случае несвоевременного уведомления Государственного заказчика о смене реквизитов.

6.14. Стороны контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.15. Контрактом предусмотрена возможность удержания суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

6.16. Денежные средства в качестве оплаты неустоек (штрафов, пеней) подлежат перечислению на следующие реквизиты Государственного заказчика

Реквизиты для перечисления неустоек (штрафов, пеней):

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА РОССИИ// УФК по Омской области г.Омск

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет (заполняется в поле расчетного счета)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет (заполняется в поле корреспондентского счета)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7. Порядок разрешения споров

7.1. Разногласия, возникающие в процессе выполнения положений Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде Омской области.

7.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 7 (семи) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

8. Заключительные положения

8.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2025 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

8.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.3. В случае перемены Государственного заказчика права и обязанности Государственного заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Государственному заказчику.

8.4. Права и обязанности Сторон по Контракту, в том числе истребование долга, не могут быть переуступлены или переданы третьим лицам, за исключением случаев правопреемства любой из Сторон Контракта, возникшей вследствие реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, преобразования.

8.5. Если в процессе исполнения обязательств по Контракту обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению Контракта, каждая из Сторон обязана известить об этом другую Сторону Контракта и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

8.6. В случае изменения сведений о почтовом адресе, месте нахождения и банковских реквизитов (далее – реквизиты) одной из Сторон, она уведомляет другую Сторону в срок не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения. Все риски связанные с несвоевременным или ненадлежащим уведомлением об изменении реквизитов, несет соответствующая Сторона.

8.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.8. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34,95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.9. По всем иным вопросам, не урегулированным в Контракт, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

8.10. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту № ____

от «___» _________ 2024 г.

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "ОМСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)