Тендер - Поставка товаров №278722469

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Техническое_задание

Техническое задание

на поставку товаров для нужд ГБПОУ «ПБМК»

Поставка и загрузка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика на первый этаж здания Заказчика по адресу: г. Пермь, ул. Баумана, 24. (2 этаж) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение» Пермский базовый медицинский колледж».

Срок поставки: 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора.

Технические характеристики:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам)

Качество поставляемого Поставщиком Товара должно соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к качеству Товара, действующим на территории Российской Федерации, подтверждаться сертификатами соответствия (декларациями о соответствии), регистрационными удостоверениями, иными документами, удостоверяющими соответствие Товара обязательным требованиям, действующим на территории Российской Федерации (заверенными надлежащим образом копиями указанных документов), передаваемыми одновременно с Товаром. Поставляемый Товар должен находиться в заводской упаковке соответствующей нормативно-технической документации, а также способу транспортировки. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке, хранении. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Маркировка на таре должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара требованиям законодательства, ГОСТ, СанПин и иных регулирующих документов, и подтверждает это сопроводительными документами каждой партии Товара при поставке (сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверения качества, нормативно-техническая документация – ГОСТ, СанПин). Доставка товара от склада Поставщика по адресу Заказчика производится на транспорте Поставщика, погрузо-разгрузочные, экспедиционные работы выполняются силами и за счет Поставщика.

Договор_№

Договор № ___

на поставку товаров для нужд ГБПОУ «ПБМК»

ИКЗ:

г. Пермь «__»________2024г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Пермский базовый медицинский колледж» (ГБПОУ «ПБМК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Колесова Екатерина Артуровна, действующей на основании Устава, с одной стороны и

___________, действующий на основании __________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется осуществить поставку товаров для нужд ГБПОУ «ПБМК» (далее Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Поставщик поставляет Товар по наименованию, в количестве и ассортименте согласно Техническому заданию (Приложение №1), Спецификации (Приложение №2), являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия на все Товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания его Сторонами по «30» октября 2024 г. включительно или до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

1.5. Заключая настоящий Договор, Поставщик подтверждает соответствие требованиям ст. 31 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет __________ (_________) рублей ____ копеек, с НДС/ НДС не облагается.

2.2. Цена Договора является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

В случае, если настоящий Договор заключается с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица), сумма Договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

Цена Договора, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Стоимость Товара является окончательной и включает в себя: налоги, пошлины, расходы на доставку и другие обязательные платежи, влияющие на стоимость государственного Договора.

2.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

Днем оплаты считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.5. Срок оплаты Заказчиком поставленного Товара составляет не более 7 (Семи) рабочих дней от даты поставки Товара на основании подписанных Заказчиком документов о приемке Товара.

2.6. На всех документах (товарная накладная, счет, счет - фактура (при наличии)) обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

2.7. Источник финансирования: Приносящая доход деятельность.

Сроки и условия поставки Товара, порядок приемки Товара

3.1. Поставка и разгрузка Товара в помещение Заказчика производится за счет Поставщика по адресу: г. Пермь, ул. Баумана, 24. Сборка и установка за счет Поставщика.

Срок поставки Товара: с даты заключения договора в течении 3 (три) рабочих дней. Приемка товара осуществляется в рабочие дни с 08.30 по 16.00.

3.1.1. Количество поставленного Поставщиком Товара определяется накладными в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

3.1.2.При приемке Товара Поставщик передает Заказчику подписанные Поставщиком товарную накладную, счет, счет-фактуру (при наличии), акт приемки товара, работ, услуг (Ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). По факту приема Товара, Заказчик возвращает Поставщику подписанную со своей стороны товарную накладную на Товар.

3.1.3. Поставщик может досрочно осуществить поставку Товара при наличии согласия Заказчика. Частичная поставка товара Поставщиком не допускается.

3.1.4. Заказчик после получения Товара, подписанной Поставщиком товарной накладной, счета, счет-фактуры (при наличии) и акта приемки товара в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, проверяет Товар на соответствие количеству, комплектности, объему и качеству, требованиям настоящего Договора и Технического задания (Приложение № 1).

В случае наличия у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного Товара, в те же сроки, Заказчиком Поставщику направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа о приемке.

При отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного Товара, в те же сроки, Заказчик возвращает Поставщику подписанную товарную накладную и производит оплату в соответствии с п. 2.5. Договора.

В случае отказа от приемки какого-либо Товара по обоснованным на то причинам, Заказчик подписывает товарную накладную с указанием причин отказа от получения Товара, с указанием срока устранения Поставщиком замечаний.

3.1.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания товарной накладной, Сторонами в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения Поставщиком товарной накладной, подписанной Заказчиком с замечаниями, Сторонами составляется двусторонний акт, который является основанием для замены или допоставки Товара за счет Поставщика.

3.1.6. Поставка Товара будет считаться осуществленной с момента подписания обеими Сторонами товарной накладной.

3.1.7. Выполнение обязательств Поставщиком по поставке Товара будет исполнено только по получении Заказчиком всего Товара и документов, предусмотренных настоящим Договором.

3.1.8. Заказчик в любой момент имеет право на проведение (без каких-либо дополнительных затрат с его стороны) технического контроля и/или испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия условиям настоящего Договора.

3.1.9. Если Товар, подвергшийся техническому контролю или испытаниям, не будет соответствовать условиям настоящего Договора, Заказчик может отказаться от него, и Поставщик должен будет не позднее 10 (Десяти) рабочих дней заменить забракованный Товар, либо внести все необходимые изменения с целью приведения Товара в соответствие с условиями настоящего Договора, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.2. Риск, случайной порчи или гибели Товара возлагается на Поставщика до момента передачи Товара Заказчику по адресу поставки.

Права и обязанности сторон

• Поставщик обязан:

4.1.1. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора. Поставляемый Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.1.2. Поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных и монтажных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет.

4.1.3. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с требованиями настоящего Договора.

4.1.4. Представить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.

4.1.6. По требованию Заказчика заменить Товар на Товар надлежащего качества, соответствующий условиям настоящего Договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

Заказчик обязан:

4.2.1. Принять Товар в соответствии с разделом 3 настоящего Договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара подписать товарную накладную и передать один экземпляр Поставщику.

4.2.2. Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

Качество товара

5.1. Поставщик обязуется поставить Товар, который изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид Товара, имеет сертификаты, является новым и ранее не использованным, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном его использовании.

Товар в момент передачи Заказчику должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 Гражданского кодекса РФ и в пределах разумного срока должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется.

Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, связанные с недостатками Товара, при условии, что недостатки проданного Товара были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи Товара Заказчику либо в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи;

Требования к упаковке

6.1. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок, тара и упаковка входят в цену поставляемого Товара.

Момент перехода права собственности

7.1. Право собственности на поставленный Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент получения Товара на основании подписанной товарной накладной.

Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Правила определения размера штрафа, пени за неисполнение или ненадлежащее Сторонами своих обязательств по Договору установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063», за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов и пени.

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, составляющей 10% от цены Договора, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы – 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, определяемой вследующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. Обязательство, которое не имеет стоимостного выражения:

не выполнение Поставщиком в разумный срок требований Заказчика о доукомплектовании Товара (п.2 ст.480 Гражданского кодекса РФ);

случаи, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке и Поставщик отказывается затарить и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку (ст.482 Гражданского кодекса РФ);

непредоставление каких-либо документов, предусмотренных Договором, без которых Товар может быть принят;

нарушение порядка передачи Товара, в т.ч. отсутствие представителя Поставщика при передаче, если это было предусмотрено Договором;

нарушение гарантийных обязательств, если они были предусмотрены Договором.

8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и

фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.9. Все споры по заключению, изменению, исполнению и расторжению настоящего Договора разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия – через Арбитражный суд Пермского края. Претензионный порядок урегулирования споров, предусмотренный условиями настоящего Договора, для Сторон обязателен.

8.10. Применение указанных выше санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Договору.

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Порядок претензионной работы

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик осуществляет следующие действия:

9.1.1. Не позднее 30 (тридцати) дней с момента окончания срока исполнения обязательств по Договору направить Поставщику претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора. Неустойка (штраф, пени) начисляется с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени).

9.1.2. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в срок, установленный в претензии, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.

9.1.3. В случае если окончание срока действия Договора повлекло прекращение обязательств Сторон по Договору, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору:

9.1.3.1. Не позднее 30 (тридцати) дней с момента окончания срока исполнения обязательств по Договору направить Поставщику претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

9.1.3.2. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в срок, установленный в претензии, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

9.1.4 При наличии оснований расторжения Договора в одностороннем порядке или по соглашению Сторон, в случае если на дату расторжения имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору одновременно с требованием о расторжении Договора заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора. В случае если на момент расторжения Договора в одностороннем порядке или по соглашению Сторон Поставщиком не произведена оплата неустойки (штрафа, пени), направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.

9.1.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.

9.1.6. В случае если способом обеспечения исполнения Договора Поставщиком избрана банковская гарантия, то требование бенефициара к гаранту предъявляется без учета требований, предусмотренных претензионным порядком.

Форс-мажор

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего Договора не относятся.

10.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в десятидневный срок известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по данному Договору.

Подписание и вступление Договора в силу

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Договора обеими Сторонами и действует до даты, указанной в п. 1.4. настоящего Договора. В части взаиморасчетов Договор действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.

Условия расторжения или изменения Договора

12.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.2. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.3. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне.

12.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда.

12.6. Стороны признают все условия настоящего Договора существенными и при нарушении любого из условий одной Стороной другая вправе требовать, расторжения Договора.

Прочие условия Договора

13.1. Договор заключен через автоматизированную информационную систему

«Портал Поставщиков» в виде электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и Поставщика.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в электронной форме и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и Поставщика.

Приложения к Договору

14.1. Нижеперечисленные документы образуют приложения к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1: Техническое задание;

Приложение № 2: Спецификация;

Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Пермский базовый медицинский колледж"

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Пермь, ул. Баумана, 24

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.. Пермь, ул. Баумана, 24

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3218

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банковские реквизиты: Минфин Пермского края (ГБПОУ «ПБМК» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь

№ корреспондентского счета банка (единый казначейский счет):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

№ казначейского счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик: ___________

Сокращённое наименование:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

E-Mail:

ИНН:

ОГРНИП

Банк: БИК

Расчётный счет

Корреспондентский счет

От Заказчика: От Поставщика:

Директора

_______/Колесова Е.А./ ________/ ___________/

М.П. М.П.

Приложение № 1

к Договору № ____

Техническое задание

на поставку _______

Приложение № 2

к Договору № _________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

От Заказчика: От Поставщика:

Директор

_______/Колесова Е.А./ ________/ __________

М.П. М.П.