Тендер - Поставка жидкого азота №279765626

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 1-25_Обоснование_цены_контракта.docx
• 1-25_Поставка_жидкого_азота.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26 Просмотр сведений о закупке «Поставка жидкого азота» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4581

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка жидкого азота

Описание объекта закупки: Поставка жидкого азота

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 11.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:09

Срок завершения подачи оферт: 12.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:09

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи __________, код вида расходов ____ (Субсидии на иные цели – ______руб.); Код целевой статьи __________, код вида расходов ___, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – ______ руб.); Код вида расходов _____ (Доходы от иной, приносящей доход деятельности ____ руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: в соответствии с контрактом

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Петергоф г, УЛ. КОНСТАНТИНОВСКАЯ, Д.1

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург г.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Санкт-Петербург г., Петродворцовый, Санкт-Петербург, Петергоф, Константиновская, 1, -, -, город Петергоф, Константиновская, 1

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7701

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Губина

Имя Елена

Отчество Александровна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

- Посмотреть таблицу с данными

контракт 1/25

Санкт-Петербург "____" сентября 2024 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Николаевская больница» (СПб ГБУЗ «Николаевская больница»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Дмитрия Александровича Решетника, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ________________________________________ (_____________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), посредством подсистемы «Электронный магазин» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Автоматизированная информационная система государственных закупок Санкт-Петербурга», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Поставщик принимает на себя обязательство по поставке жидкого азота (далее – Товар) для нужд Заказчика в соответствии с характеристиками и в количестве, предусмотренными Приложением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

1.2. Поставка Товара осуществляется в сроки, установленные разделом 3 настоящего Контракта, на склад Заказчика по адресу: СПб, г. Петергоф, пр. Санкт-Петербургский, д. 20, лит. Д.

1.3. Перемещение и заправка Товаром сосуда Дьюара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. СПб, г. Петергоф, ул. Чебышевская, 12, корп. 3.

Стоимость Товара и порядок расчетов

2.1. Стоимость Товара составляет: ______________ (__________), в том числе НДС [1] в сумме _______ руб.

2.2. Стоимость Товара является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.3. В стоимости Товара учтены все расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара, в том числе расходы по погрузке, доставке, разгрузке, подъему на этажи, упаковке, маркировке, сертификации, своевременному вывозу упаковочной тары, а также уплачиваемые Поставщиком страхование, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

2.4. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

2.5. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком без авансирования (без предварительной оплаты) в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки Товара. При этом Поставщик предоставляет Заказчику счет, счет-фактуру [2] , товарную накладную на поставленный Товар.

В случае осуществления поставки Товара отдельными частями, входящими в комплект, оплата производится в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки последней поставленной части, входящей в комплект Товара.

2.6. Источник финансирования: «Внебюджетные средства (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания/ Субсидии на иные цели /Средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным учреждениям/ Доходы от иной приносящей доход деятельности)».

2.7. Стоимость Товара может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара, его качества и иных условий Контракта.

2.8. По предложению Заказчика предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара может быть увеличено или уменьшено не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

Срок (период) поставки Товара

3.1 Поставка Товара осуществляется в соответствии с Приложением № 1 к Контракту.

После доставки Товара Поставщик своими силами и за свой счет, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика обязан произвести перемещение и заправку Товаром в сосуда Дьюара в указанном Заказчиком месте.

Перемещение и заправка Товаром сосуда Дьюара Поставщик осуществляет в течение 1 рабочего дня после подписания сторонами Акта приема-передачи Товара.

3.2. Поставка Товара осуществляется по рабочим дням с 09.00 час. до 16.00 час. (по пятницам с 09.00 час. до 15.45 час.). Дата и время поставки предварительно согласовывается Поставщиком с Заказчиком.

Срок действия Контракта

4.1. Настоящий Контракт действует с момента подписания его Сторонами по «31» декабря 2025 года.

4.2. Обязательства по настоящему Контракту в части оплаты не могут наступать ранее его регистрации в Реестре закупок малого объема.

4.3. Истечение срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

Порядок поставки и срок приемки Товара

5.1. Поставка Товара включает в себя доставку Товара, погрузочно-разгрузочные работы, перемещение и заправка Товаром сосуда Дьюара.

5.2. Поставка Товара осуществляется по предварительному согласованию с Заказчиком даты и времени поставки.

5.3. Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям торгового оборота, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшем ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств и качеств).

5.4. Для приемки Товара Заказчик создает приемочную комиссию, которая в течение 2 (двух) рабочего (-их) дня (дней) со дня поставки Товара обязана с участием Поставщика проверить количество, комплектность, объем, качество и соответствие поставленного Товара требованиям, указанным в Приложении к настоящему Контракту, в том числе сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, маркировке, таре и упаковке, сроку поставки Товара, а также иных требований, предъявляемых к Товарам подобного рода.

5.5. Поставщик вправе направить к Заказчику своего уполномоченного представителя для участия в осуществлении приемки Товара.

5.6. Порядок осуществления приемки:

5.6.1. При отсутствии замечаний у приемочной комиссии к поставленному Товару, акт приемки Товара в течение 2 (двух) рабочих дней подписывается уполномоченными представителями Сторон.

5.6.2. В случае выявления несоответствий поставленного Товара требованиям настоящего Контракта, препятствующих его приемке, Заказчик оформляет соответствующий акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения, который подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Поставщика. При отказе уполномоченного представителя Поставщика от подписания акта, в акт вносится соответствующая запись, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии.

5.6.3. После устранения Поставщиком выявленных недостатков, проводится повторная приемка Товара с участием уполномоченного представителя Поставщика в течение 2 (двух) рабочего (-их) дня (-ей) со дня предоставления Поставщиком надлежащего Товара.

При повторном выявлении отступлений от Контракта, ухудшающих качество Товара или иных его характеристик и свойств, равно как отсутствие сертификатов и/или иных документов на Товар (если такое требование установлено Контрактом), а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, недопоставке Товара, приемочная комиссия составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от принятия Товара, которое подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Поставщика. При отказе от подписания заключения уполномоченным представителем Поставщика, в заключение вносится соответствующая запись, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии.

В случае отказа Заказчика от приемки Товара по основаниям, указанным в пункте 5.6.3. Контракта, оплата поставленного Товара не производится.

5.7. Поставщик обязан устранить все обнаруженные Заказчиком недостатки Товара своими силами и за свой счет. Устранение Поставщиком выявленных Заказчиком недостатков Товара не освобождает Поставщика от уплаты неустойки.

5.8. В случае отказа от поставленного Товара Заказчик обязан обеспечить его сохранность, приняв Товар на ответственное хранение, незамедлительно уведомив об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней вывезти указанный Товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую ответственность за сохранность Товара.

5.9. Товар считается поставленным со дня подписания Сторонами акта приемки Товара.

5.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения, поставленного по настоящему Контракту Товара, а также бремя его содержания переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приемки.

5.11. Для проверки предоставленного Поставщиком Товара в части его соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.

Качество Товара

6.1. Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Контракту, а также всем действующим стандартам и ГОСТам.

6.2. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Поставщик обязуется предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую документацию и информацию об условиях поставки, количестве, качестве и происхождении Товара.

• Гарантийный срок Товара указан в Приложении №1 к настоящему Контракту.

Права и обязанности Сторон

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Принять поставленный Товар в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом. Указать Поставщику места размещения Товара.

7.1.2. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

7.2. Заказчик вправе:

7.2.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

7.2.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств.

7.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

7.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

7.2.5. Отказаться от принятия и оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта.

7.2.6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

7.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.3. Поставщик обязан:

7.3.1. Поставить Товар, обеспечив его надлежащее качество, в сроки, установленные Контрактом.

7.3.2. Произвести погрузку, доставку, разгрузку, подъем Товара на этажи, вывоз упаковочной тары и иные виды работ в рамках поставки, установленные пунктом 2.3 Контракта.

7.3.3. Исполнять указания Заказчика, полученные в ходе поставки Товара. Безвозмездно устранять обнаруженные Заказчиком недостатки в поставленном Товаре.

7.3.4. Передать Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и в сроки, установленные Контрактом, в том числе сертификаты соответствия на Товар (декларации о соответствии), либо их копии, заверенные в установленном порядке, предоставить информацию о стране происхождения Товара и иные документы, предусмотренные Контрактом.

7.3.5. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

7.3.6. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование.

7.3.7. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

7.3.8. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения Контракта объектах интеллектуальной собственности.

7.3.9. Понести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до подписания акта приемки Товара Заказчиком.

7.3.10. Устранить выявленные недостатки поставленного Товара в порядке и сроки, установленные Контрактом.

7.3.11. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят годности результатов поставляемого Товара либо создают невозможность их поставки в срок.

7.3.12. В случае привлечения к исполнению обязательств по Контракту третьих лиц на основании заключенного договора, незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

7.3.13. Нести ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых третьих лиц.

7.4. Поставщик вправе:

7.4.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

7.4.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

Ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств

8.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а именно:

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта, а именно:

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе осуществлять оплату по Контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной Контрактом, на сумму указанной неустойки.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

8.7. Указанная в настоящем разделе неустойка (штрафы, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.

8.8. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.9. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону, что может являться основанием для отказа от исполнения Контракта в одностороннем порядке.

Порядок рассмотрения споров

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Порядок изменения и расторжения Контракта

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.2. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически поставленных товаров, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Контракта.

11.3. Расторжение Контракта допускается:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.

11.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта принимается Заказчиком в следующих случаях:

11.4.1. При выявлении существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

11.4.2. При неоднократном и/или существенным нарушении сроков поставки Товара.

11.5. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика лично под расписку или направляется Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, (лично под расписку);

2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

11.6. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (если Заказчик проводил экспертизу). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.8. В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика лично под расписку или направляется Заказчику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика , в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика , (лично под расписку);

2) дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

11.9. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

12.1.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту.

12.1.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т. д.).

12.1.3. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

Прочие условия

13.1. При заключении настоящего Контракта Поставщик подтверждает свое соответствие требованиям, установленным в части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ.

13.2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями в соответствии с условиями функционирования подсистемы «Электронный магазин» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Автоматизированная информационная система государственных закупок Санкт-Петербурга», а также по соглашению Сторон, в двух экземплярах на бумажном носителе для каждой из Сторон.

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

13.4. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) дней до предполагаемых событий.

13.6. Ни одна из сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

Приложение к Контракту

14.1. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

14.1.1. Приложение № 1 – Техническое задание.

14.1.2. Приложение № 2 - Перечень и стоимость поставляемого Товара.

Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Ответственный за исполнение контракта со стороны Заказчика: Начальник отдела ЭМиГО Д.В. Чебыкин

Согласовано: __________________ / Д.В. Чебыкин /

Тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложение №1

к контракту № 1/25

от «___» сентября 2024 г.

Техническое задание

На поставку жидкого азота

Место поставки Товара: СПб, г. Петергоф, пр. Санкт-Петербургский, д. 20, лит. Д.

Перемещение и заправка Товаром сосуда Дьюара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. СПб, г. Петергоф, ул. Чебышевская, 12, корп. 3.

Сроки поставки Товара: Поставка Товара осуществляется с 01.01.2025 г. по 31.12.2025г.

по заявкам Заказчика.

Заказчик направляет Поставщику письменную заявку (способ подачи заявки – по факсу или по электронной почте) в течение периода поставки.

Поставщик обязуется в течение 48 (Сорока восьми) часов с момента направления заявки Заказчиком поставить Товар в количестве, указанном в заявке, заблаговременно согласовав с Заказчиком время и конкретную дату поставки. В случае подачи заказчиком срочной заявки, поставщик обязуется поставить товар в течение 24 (двадцати четырёх) часов.

Поставщик обязан в период действия Контракта предоставлять Заказчику действующий номер факса (адрес электронной почты) для подачи заявок. В случае смены номера факса (адреса электронной почты) заблаговременно уведомить об этом Заказчика и предоставить другой номер факса (адрес электронной почты) не позднее дня смены номера. В случае отсутствия факса заявка может быть передана по телефону.

Отпуск продукции, являющейся опасным грузом, осуществлять в соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», утвержденным Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011 года № 272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом»

Требования к качеству Товара

1.Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 Гражданского кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами, устанавливающими требования к такому товару.

2. Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям, действующим на момент поставки, и подтверждаться, одновременно с поставкой каждой партии продукции, предоставлением надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность продукции в соответствии с действующим законодательством.

3. Поставка Товара, являющейся опасным грузом, осуществляется в соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», утвержденными Приказом Министерства транспорта РФ от 08.08.95 №73, Постановлением Правительства РФ от 23.04.1994 № 372 «О мерах по обеспечению безопасности при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом». Транспортирование и хранение Товара должны осуществляться в соответствии с требованиями к лекарственным средствам

4. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» («Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, ст. 140).

В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на товары (работы, услуги) законом или в установленном им порядке установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров (работ, услуг) указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

5. Поставщик обязан произвести заправку сосуда Дьюара объемом 20 литров в течение часа с момента доставки Товара (г. Петергоф, ул. Чебышевская, 12, корп. 3.). Заправка сосуда Дьюара осуществляется при совместном выполнении необходимых операций представителем заказчика и Поставщика.

6. Ответственным лицом за соблюдение техники безопасности при подключении и подаче жидкого азота является представитель Заказчика.

Все действия по заправке сосуда Дьюара жидким азотом координирует уполномоченный представитель Заказчика.

Поставщик обеспечивает безопасность заправки продукции в резервуары Заказчика в соответствие с требованиями Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 536 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

Поставщик должен иметь экспертов и специалистов, аттестованных в соответствующей области деятельности.

Таблица 1 - Характеристики и количество поставляемого Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Согласовано: Начальник отдела ЭМиГО ____________________ / Д.В. Чебыкин /

Приложение №2

к контракту № 1/25

от «___» сентября 2024 г.

Перечень и стоимость поставляемого Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Согласовано: Начальник отдела ЭМиГО ____________________ / Д.В. Чебыкин /

Не требуется в случае применения упрощенной системы налогообложения ↑

Не требуется в случае применения упрощенной системы налогообложения ↑

Не требуется в случае применения упрощенной системы налогообложения ↑

Не требуется в случае применения упрощенной системы налогообложения ↑

Не требуется в случае применения упрощенной системы налогообложения ↑