Тендер - Поставка хозяйственных товаров в ассортименте №275131439

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть39 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Красноярский крайМесто поставки (адрес):в соответствии с извещением
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков

ИЗВЕЩЕНИЕ

об осуществлении конкурентной закупки – запрос котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик

Заместитель генерального директора

АО «ГПСУ» ______________________________________________ / И.А. Невмержицкий

Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку хозяйственных товаров в ассортименте для нужд АО «ГПСУ»

Поставке подлежат хозяйственные товары в ассортименте (далее - товар).

Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц.

Требования к качеству поставляемого товара:

Качество и безопасность поставляемого товара должны подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами качества, передаваемым поставщиком Заказчику (грузополучателю) вместе с товаром.

3. Требования к упаковке товара: упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки и хранении.

4. Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора.

5. Условия поставки: поставщик своими силами и за свой счет осуществляет доставку и разгрузку товара на складах Заказчика и грузополучателя соответственно.

6. Место поставки:

- склад Заказчика, расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 119 «Д»;

- склад грузополучателя, расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 48, стр. 6.

7. Грузополучателем является филиал Торговое управление АО «ГПСУ», г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 48, стр. 6 (КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

8. Гарантийный срок хранения поставляемого товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания товарной накладной или УПД, удостоверяющей приемку товара.

Описание объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

* Корректировка объема поставки в соответствии с местами поставки возможна в пределах общего объёма, установленного условиями проекта договора.

Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

(форма заявки участника)

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

№ _________________________

на право заключения договора поставки хозяйственных товаров в ассортименте

Изучив извещение запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, мы/я нижеподписавшиеся/-йся, ____________________________________________________________________________,

(наименование Участника размещения заказа)

в лице _________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании ____________________________________________________,

(Устав, доверенность и т.д.)

находясь на ________________системе налогообложения, размер ставки НДС - _______%,

общей / специальной

Настоящей заявкой подтверждаем/-ю (декларируем/-ю), отсутствие между нами/мной и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Единой комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Настоящей заявкой подтверждаем/-ю (декларируем/-ю) о соответствии требованиям, пунктов 2 ‒ 5 и 12 единых требований к участникам закупки, установленных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Настоящей заявкой подтверждаем/-ю (декларируем/-ю) о владении исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты.

Настоящей заявкой подтверждаем/-ю (декларируем/-ю) о владении необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;

Настоящей заявкой подтверждаем/-ю (декларируем/-ю) о владении необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющихся предметом заключаемого договора;

Настоящей заявкой подтверждаем/-ю (декларируем/-ю) о своем соответствии указанным в извещении закупки требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, что подтверждается документами (информацией), размещенными/-ой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": ____________________________ (адрес сайта, адрес страницы сайта) *.

*Информация подлежит заполнению, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор с АО «ГПСУ» в сроки, и в соответствии с требованиями и условиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участникам которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Предлагаем(-ю) к поставке товар:

- Посмотреть таблицу с данными

*В случае, несоответствия суммы произведений единичных расценок, предложенных участником закупки на соответствующее количество такого товара итоговой сумме, предложенной таким участником закупки, в разделе «Цена Договора» настоящей заявки, Заказчиком принимается во внимание цена, указанная прописью в разделе «Цена Договора» заявки.

** Указываются сведения из Реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации (https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/) (реестровый номер товара), либо из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции (https://gisp.gov.ru/documents/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/#) (номер реестровой записи), либо из Реестра промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/) (реестровый номер товара) в случае, если предлагаемый к поставке товар включен в один из вышеуказанных реестров.

Гарантийный срок хранения, при соблюдении условий хранения товара составляет _____ (_____) месяцев с момента подписания товарной накладной или УПД, удостоверяющей приемку товара.

Цена Договора __________________ (__________) рублей _____ копеек, в том числе НДС - __________ (__________) рублей ___ копеек и включает в себя стоимость товара, товара, стоимость упаковки, транспортные расходы по доставке товара на склады Заказчика и грузополучателя, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с поставщика в связи с исполнением обязательств по договору..

__________________ __________________________ _______________

должность подпись Ф.И.О.

Приложение № 3 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Анкета участника закупки (если участником закупки является юридическое лицо).

АНКЕТА УЧАСТНИКА

- Посмотреть таблицу с данными

__________________ __________________________ _______________

должность подпись Ф.И.О.

Анкета участника закупки (если участником закупки является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя).

АНКЕТА УЧАСТНИКА

- Посмотреть таблицу с данными

__________________________ _______________

подпись расшифровка

Приложение № 4 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

(проект договора)

ДОГОВОР

на поставку хозяйственных товаров в ассортименте

№ ________

г. Красноярск «___» _______ 2024 г.

Акционерное общество «Главное промышленно-строительное управление» (сокращенное наименование – АО «ГПСУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на основании _________, с одной стороны, и

___________________________________ (сокращенное наименование - _____________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», являющееся субъектом малого предпринимательства - _____________, в лице ____________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании Протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, № _______ от «____» _________ 2024 г., руководствуясь:

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", заключили настоящий договор на поставку хозяйственных товаров в ассортименте (далее ‒ Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

По настоящему Договору Поставщик обязуется передать Заказчику (Грузополучателю) хозяйственные товары в ассортименте (далее – товар), в количестве и в соответствии с качественными характеристиками, указанными в пункте 6.1. Договора, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Договора.

Доставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора на склады Заказчика и Грузополучателя, расположенные по адресам:

- склад Заказчика, расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 119 «Д».

- склад Грузополучателя, расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 48, стр. 6.

1.3. Грузополучатель – филиал Торговое управление АО «ГПСУ», г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 48, стр. 6 (КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить приемку товара в соответствии с условиями раздела 6 Договора.

2.1.2. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 3 Договора.

2.1.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.2. Привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности товара, установленных в нормативных и технических документах и настоящем Договоре, в ходе приемки товара.

2.2.3. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Договоре.

2.2.4. Отказаться от исполнения Договора, а также требовать возмещения убытков в случае нарушения Поставщиком условий Договора о сроках поставки и качестве товара.

2.2.5. Взыскивать пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Договора по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Заказчика и условиям Договора.

2.3.2. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим Договором, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.3. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 5 Договора.

2.3.4. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 5.2. Договора.

2.3.5. Производить замену некачественного товара, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 7 Договора.

2.3.6. В случае нарушения условий Договора о сроках поставки и качестве товара возместить убытки, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 6.6. и разделом 8 Договора.

2.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

2.3.8. В случае получения Заказчиком соответствующего запроса от налоговых органов, Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней после получения требования от Заказчика предоставить информацию, в отношении третьих лиц, с которыми у Поставщика заключены договоры поставки, а именно: информацию о цене указанных договоров, а также копии первичных документов.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Договора.

2.4.2. Требовать уплату пеней, а также возмещения убытков, согласно условиям настоящего Договора.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. . Цена Договора __________________ (__________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (20%) - __________ (__________) рублей ___ копеек и включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, транспортные расходы по доставке товара на склад Заказчика и Грузополучателя, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Договору.

3.2. Цена Договора не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев снижения цены Договора по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Договором количества товара и иных условий исполнения Договора.

3.3. Оплата за поставленный товар осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки товара и подписания документа, подтверждающего его приемку с обязательным предоставлением поставщиком Заказчику комплекта сопроводительной документации.

Счет-фактура выставляется в сроки, установленные действующим налоговым законодательством РФ:

- при оформлении счетов-фактур в графе «Покупатель», указывается: АО «ГПСУ».

- при оформлении счетов-фактур и товарных накладных в графе «Грузополучатель», указывается: «филиал Торговое управление АО «ГПСУ» и «АО «ГПСУ».

- при оформлении товарных накладных в графе «Плательщик» указывается: АО «ГПСУ».

3.4. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

3.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Договоре реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3.6. В случае если настоящий Договор будет заключен с физическим лицом, в соответствии со статьями 224, 226, 228 Налогового кодекса Российской Федерации, Заказчик в качестве налогового агента удержит подоходный налог в размере 13% от суммы, подлежащей оплате по настоящему Договору и перечислит в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе.

3.7. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

4. Упаковка и транспортировка

4.1. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранения до ввода в эксплуатацию.

4.2. Маркировка товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства.

4.3. Транспортировка товара осуществляется в соответствии с требованиями и правилами перевозок грузов, действующих на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки, на складах Грузополучателя.

4.4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение товара должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2. Упаковка возврату не подлежит, залог за упаковку не взыскивается, ее стоимость включена в цену Договора.

4.5. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

5. Сроки и порядок поставки товара

5.1. Поставщик обязуется поставить товар собственными силами и за счет собственных средств, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора на склады:

- склад Заказчика, расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 119 «Д».

- склад Грузополучателя, расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 48, стр. 6.

5.2. Вместе с товаром Поставщик передает Грузополучателю относящуюся к товару документацию:

- счет – фактуру;

- товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика (Грузополучателя)) с печатью Поставщика или УПД;

- оригинал декларации о соответствии или сертификата соответствия либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- документ, подтверждающий качество поставляемого товара (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), (предоставляется один из перечисленных документов)).

5.3. В случае, если документы, указанные в пункте.5.2 Договора, не переданы Поставщиком Грузополучателю одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

5.4. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента подписания Грузополучателем без замечаний товарной накладной или УПД по факту приемки товара.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика (Грузополучателя) с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 5.4. Договора.

6. Качество и безопасность товара, порядок приемки

6.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны отвечать следующим требованиям и характеристикам:

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства) не иметь повреждений или дефектов. Товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц.

6.2. Приемка товара по количеству производится Грузополучателем в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Договора.

6.3. Приемка товара по качеству производится Грузополучателем в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Договора.

6.4. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара считается дата подписания Заказчиком без замечаний товарной накладной или УПД по факту приемки товара.

6.5. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Договором, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Договора.

6.6. В случае нарушения условий Договора о сроках поставки и качестве товара Поставщик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки товара ненадлежащего качества. Требование Заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика и условиям Договора.

7.2. Гарантийный срок хранения, при соблюдении условий хранения товара составляет ____ (____) месяцев с момента подписания товарной накладной или УПД, удостоверяющей приемку товара.

7.3. Срок замены некачественного товара составляет не более 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Заказчика (Грузополучателя) о замене товара несоответствующего качества.

7.4. Все расходы, связанные с заменой товара, ненадлежащего качества оплачиваются за счет Поставщика.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, виновная Сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

8.2. За каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа.

Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы и составляет 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе нарушения срока поставки товара, указанного в пункте 1.2. Договора, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.5. За каждый факт поставки товара ненадлежащего качества, за иное неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в виде фиксированной суммы в размере 10% (десяти процентов) цены Договора, что составляет __________ (_____________) рублей _________ копеек.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

8.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.

8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.12. Поставщик за свой счет оплачивает штрафы, наложенные на Заказчика по вине Поставщика налоговыми органами РФ, а также возмещает Заказчику убытки, возникшие в случае:

- ненадлежащего оформления и несвоевременного предоставления Поставщиком в соответствии с условиями договора счетов-фактур, не отражения Поставщиком выставленных счетов-фактур в декларации по НДС, а также неуплаты Поставщиком налога на добавленную стоимость, в размере не принятых к вычету налоговым органом сумм налога на добавленную стоимость по соответствующему счету-фактуре;

- иных нарушений Поставщиком налогового законодательства РФ, его неправомерных действий или бездействий, в результате которых к Заказчику со стороны налоговых органов предъявлены требования по уплате налогов, в размере предъявленных налоговых органом требований.

8.13. В случае если Поставщиком при исполнении Договора, которому предоставлен приоритет в соответствии постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» поставляется товар, происходящий из иностранных государств, а в его заявке на участие в закупке и, соответственно, в Договоре указано, что этот товар российского производства, то размер штрафа составит 15% от стоимости такого товара по Договору.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Договору и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Догоовра и достижения соответствующей договоренности.

10. Изменение, расторжение Договора

10.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.

10.2. Все изменения к Договору действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами.

10.3. При исполнении Договора по согласованию Сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

10.4. При исполнении Договора по согласованию Сторон допускается снижении цены Договора без изменения количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора.

10.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе, в случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций и по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

10.7. В случае расторжения Договора по любым основаниям Заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Договора.

10.8. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Заказчиком своих обязательств по Договору становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

10.9. При исполнении Договора, в случае, если Поставщику был предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре, положение данного пункта Договора распространяет свое действие и на поставку товара в соответствии с пунктом 10.3. Договора.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме в течение 7 (семи) календарных дней с момента ее получения.

12. Прочие условия

12.1. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме.

12.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Договору его права и обязанности по такому Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13. Срок действия Договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «30» августа 2024 года, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

на момент подписания Договора

- Посмотреть таблицу с данными