Тендер - Поставка средства чистящего №237451839

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть39 Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиОбщие сведения - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о товарах, работах, услугах - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора - Посмотреть таблицу с даннымиПрочие приложения - Посмотреть таблицу с даннымиКонтракт_на_поставку_товара ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

КОНТРАКТ № ___

на поставку товара

г.Челябинск «___» ________ 2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Луговского Игоря Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п.-4 ч.-1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется по отдельным заявкам Покупателя поставлять последнему товар согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта.

1.2. Покупатель обязуется обеспечить оплату поставленных товаров в соответствии с условиями контракта.

2.ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Товара в течение срока действия контракта изменению не подлежит, включает в себя затраты Поставщика на транспортировку, разгрузку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, НДС (если предусмотрен), сборов и других обязательных платежей, и составляет _________ (______________) рублей ___ копеек.

2.2. Оплата производится при фактической поставке товаров путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) календарных дней после подписания Покупателем соответствующей накладной, предоставления счета-фактуры.

2.3.Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.4. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

3. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1. Товары поставляются в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечным пунктам назначения. Упаковка должна выдерживать воздействие экстремальных температур и осадков во время перевозки.

3.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту поставки и погрузо-разгрузочных работах.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Срок поставки товара: в течении десяти дней с момента заключения контракта.

5. МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5.1. Товар поставляется за счет Поставщика по адресу: г.Челябинск, ул.Сталелитейная,44, МБУ «Комплексный социальный цент по оказанию помощи лицам без определенного места жительства».

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим контрактом количестве и ассортименте.

6.2. Поставщик имеет право:

6.2.1. По согласованию с Покупателем досрочно поставить Товар.

6.3. Покупатель обязан:

6.3.1. Оплатить стоимость поставленного Товара, в установленные контрактом сроки.

6.3.2. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов.

6.4. Покупатель имеет право:

6.4.1. Отказаться от приобретения Товара и не принимать (вернуть) его Поставщику в случаях:

- неудовлетворительного качества поставленного Товара;

- несоответствия Товара спецификации контракта.

7. ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ ТОВАРА

7.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.

7.2.Поставщик гарантирует качество поставленных по настоящему Контракту товаров в течение 3 месяцев с момента передачи товара Покупателю.

8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

8.1. Приемка поставленного товара производится по месту нахождения Заказчика в день поставки. Уполномоченный представительПокупателя подписывает накладную в день получения Товара

8.2. Поставщик после оформления акта приемки товара Покупателем не освобождается от ответственности, предусмотренной настоящим контрактом. В случае обнаружения недостатков по качеству Товара Покупатель в течение 5 рабочих дней с момента их обнаружения письменно (по факсу) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет своего представителя к Заказчику, которые совместно составляют акт о некачественном Товаре и его замене. В случае споров о качестве Товара проводится экспертиза за счет поставщика.

8.3. Поставщик обязан самостоятельно подготовить и передать покупателю одновременно с товаром оформленные надлежащим образом накладные, счета-фактуры, счета-оплаты и сертификаты качества.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполненияПокупателем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполненияПокупателем обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочкиПокупателем исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. Штраф начисляются за ненадлежащее исполнениеПокупателем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа определяется как 2,5 % от цены контракта.

9.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Покупатель направляет Поставщиком требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.6. В случае нарушения срока оказания услуг по настоящему Контракту Поставщик начиная со дня, следующего после исчисления срока установленного Контрактом срока исполнения обязательства, выплачивает Заказчику за каждый день просрочки исполнения обязательства пени в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

9.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа определяется как 10 % от цены контракта.

9.8. Стороны освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней, с даты возникновения таких обстоятельств, уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

31 декабря 2023 года.

11.2. Расторжениеконтракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороныконтракта от исполненияконтракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.

12.2. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным лицом. Ответ на претензию дается в письменной форме в трехдневный срок со дня получения и подписывается уполномоченным лицом.

12.3. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящийконтракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1 Приложение №1 (спецификация).

15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № __/2023

от «___» _____________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставляемых товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

- Посмотреть таблицу с данными