Тендер - Поставка реактивов и расходных материалов №237997922

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть22 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

.sub

• Версия системы release/13.0.3.1#3rev002c5569

%84%8e%83%8e%82%8e%90

ДОГОВОР №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставка реактивов и расходных материалов

г. Москва «30» января 2023 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение государственный центр агрохимической службы «Московский» (ФГБУ ГЦАС «Московский») именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Ермакова Антона Александровича, действующего на основании Приказа Минсельхоза России № 27-кп от 13.04.2009 года и Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "РМ Инжиниринг", именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице в лице Генерального директора Некундэ Инги Александровны , действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основании действующего Положения о закупках от 01.01.2022 гл. 10 ст. 53 п. 1.1 закупка осуществляется у единственного поставщика.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Реактивы и расходные материалы (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять поставленный товар и оплатить его.

1.2. Товар поставляется Поставщиком в полном соответствии с требованиями технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Сроки поставки товара: в соответствии Приложением №1.

1.4. Место поставки товара: в соответствии с п. 4 настоящего Договора.

1.5. Количество поставляемого товара: в соответствии с МНЦК.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,12 руб. 12 коп. (двести девяносто семь тысяч восемьсот сорок три рубля двенадцать копеек) в т.ч. НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,52 руб. 52 коп. (сорок девять тысяч шестьсот сорок рублей 52 копейки), (уменьшение суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой гражданско-правового договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.)

2.2. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения. В цену настоящего Договора включены все расходы Поставщика, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи, а также расходы на упаковку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. Источник финансирования настоящего Договора – собственные средства.

2.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.5. Выплата авансового платежа не предусмотрена.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Платежи за Товар, поставляемые по настоящему Договору, осуществляются в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика согласно реквизитам, указанным в настоящем Договоре.

3.2. Оплата за поставляемый товар производится в безналичной форме в течение 7 (семи) рабочих дней после предоставления Поставщиком надлежащим образом оформленных счета, счета-фактуры, и на основании подписанных Заказчиком и Поставщиком товарной накладной/Универсального передаточного документа (далее – УПД).

Во всех платежно-расчетных документах (счетах, платежных поручениях и т.п.) должна быть ссылка на номер и дату настоящего Договора. В случае нарушения требований, установленных настоящим пунктом, при производстве расчетов по настоящему Договору все неблагоприятные последствия по просрочке проведения платежей принимает на себя Сторона, допустившая нарушение.

Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств на счет Поставщика.

3.3. Поставщик обязуется в случае изменения банковских реквизитов в течение 7 (семи) рабочих дней письменно известить об этом Заказчика. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Прянишникова дом 31А офис 232 в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:20 до 17:20, в пятницу с 9:20 до 16:05, перерыв на обед с 13:00 до 13:45. Товар поставляется силами и средствами Поставщика. Отгрузка, доставка и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляется Поставщиком за свой счет без дополнительной платы.

Срок поставки товара – в соответствии с Приложением №1.

4.2. Товар должен поставляться в герметичной упаковке, соответствующей его характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений и утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Поставщик осуществляет доставку Товара своим транспортом и производит разгрузку за свой счет, а также представляет все принадлежности и документы (техническую документацию, сертификаты и иные документы) относящиеся к Товару и обязательные для данного вида Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации и предъявить документ, подтверждающий страну происхождения Товара.

4.4. Вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику следующий комплект документов:

- товарная накладная (в двух экземплярах)/УПД;

- счет;

- счет-фактура;

- Паспорт качества.

4.5. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной/УПД, Акта приема - передачи товара.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.

Приобретаемый товар должен иметь регистрационные удостоверения, сертификаты и другие необходимые документы на каждую партию поставки. Срок годности Товара должен быть не менее 80% от общего срока годности Товара на дату его поставки. Поставка Товара с меньшим сроком годности письменно согласовывается с Покупателем.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя Товара.

5.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использование

м Товара или любой его части в Российской Федерации.

5.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставленного Товара условиям настоящего Договора, его безопасность в соответствии с действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации, устранение неисправностей, возникших в гарантийный срок (период).

5.4. Гарантия составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня приемки Товара и подписания товарной накладной.

5.5. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре или комплектующих к нему (при наличии), или заменить Товар или комплектующие к нему, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара. Устранение недостатков Товара или замена комплектующих к нему производится в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

5.6. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки Товара надлежащего качества.

5.7. При спорных вопросах о причинах возникновения недостатков Товара Поставщик оставляет за собой право проведения экспертизы.

5.8. Датой исполнения обязательств Поставщика по Договору по гарантийным обязательствам считается дата окончания гарантийного срока.

5.9. Гарантия распространяется на все случаи возникновения неисправностей, за исключением неисправностей, возникших в результате неправильной эксплуатации Товара, а также неисправностей, возникших в результате действия непреодолимых сил или стихийных бедствий.

5.10. При устранении дефектов или замены некачественного Товара и/или его комплектующих изделий на качественный (качественные) в период гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на количество времени, в течение которого Товар не использовался из-за обнаруженных недостатков. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Поставщик при передаче Товара Заказчику одновременно обязан передать все относящиеся к Товару документы, указанные в п. 4.4. настоящего Договора, в том числе в его приложениях или не указанные в Договоре, но также относящиеся к Товару и которые Поставщик обязан в силу действующего законодательства передать Заказчику одновременно с передачей Товара.

6.2. Заказчик осуществляет приемку Товара по номенклатуре и количеству. По факту приемки Товара Заказчик подписывает товарную накладную/УПД.

6.3. Если Заказчик обнаружит, что номенклатура, характеристики и (или) количество Товара не соответствует Техническому заданию (Приложение №1), то об этом составляется соответствующий акт, один экземпляр которого передается Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней. Поставщик обязан в течение пяти рабочих дней с момента получения такого акта устранить указанные в нем несоответствия за свой счет.

6.4. По результатам поставки товара Заказчик проводит экспертизу поставленных Поставщиком товаров. Заказчик для проведения экспертизы, предусмотренной Договором, вправе привлекать экспертов, экспертную организацию, либо проводить экспертизу своими силами.

6.5. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения товарной накладной/УПД, счета-фактуры, счета осуществляет приемку поставленного товара по настоящему Договору на предмет соответствия их требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и направляет Поставщику подписанный 1 (один) экземпляр товарной накладной/УПД, Акт приема-передачи товара либо запрос о предоставлении разъяснений касательно поставленного товара, или мотивированный отказ от принятия поставленного товара.

6.6. Подписанные Сторонами товарная накладная/УПД, акт приема - передачи товара, акт выполненных работ (акт произведенных пуско-наладочных работ) и предъявленные Поставщиком счет-фактура, счет являются основанием для оплаты поставленных товаров.

6.7. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества товара требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.8. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве поставленного товара Заказчик направляет Поставщику уведомление в порядке, предусмотренном п. 6.10 Договора.

6.9. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественном товаре, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Поставщиком.

6.10. Обо всех нарушениях условий Договора об объеме и качестве товара Заказчик извещает Поставщика не позднее пяти рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения является адрес указанный в реквизитах договора.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик имеет право:

7.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.

7.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены документов, предусмотренных п.4.4. настоящего Договора.

7.1.3. При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента или комплектации Товара условиям Договора предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475, 468 и 520 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.1.4. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

7.1.5. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором.

7.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской Федерации.

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. Обеспечить приемку поставленного по Договору Товара по объему и качеству.

7.2.2. Оплатить Товар в порядке, предусмотренном Договором.

7.2.3. Своевременно предоставить Поставщику информацию, необходимую для исполнения Договора.

7.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

7.3. Поставщик обязан:

7.3.1. Поставить Товар, предусмотренный настоящим Договором в сроки и по адресу, указанным в п. 4.1. настоящего Договора.

7.3.2. Предоставить документы, предусмотренные в п. 4.4. настоящего Договора.

7.3.3. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

7.3.4. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору.

7.3.5. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине в поставляемом Товаре недостатки или иные отступления от условий Договора.

7.3.6. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

7.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

7.4. Поставщик вправе:

7.4.1. Требовать приемки и оплаты Товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

7.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность на основании положений действующего законодательства Российской Федерации.

8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

8.4. Убытки, причиненные Заказчику в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), возмещаются им Заказчику в полном объеме сверх неустойки.

8.5. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору, Заказчик уплачивает поставщику (подрядчику, исполнителю) пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. Ответственность Сторон, не предусмотренная договором, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.10. Оплата по договору может быть осуществлена путем выплаты поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы, уменьшенной на сумму неустойки.

8.11. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

9.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

9.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

9.8. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.9. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

10.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

10.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.

10.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества поставляемого товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора (при поставке Товара).

11.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.

11.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.

11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.6. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.7. Если Заказчиком проведена экспертиза поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

11.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.9. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения Договора заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого Договора, в соответствии с положениями 223-ФЗ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31.12.2022 года, а в части обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа и подписан электронными подписями надлежащим образом уполномоченных представителей каждой из Сторон.

13.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

13.3. Все изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

13.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

13.5. Настоящий Договор подлежит регистрации в Реестре Договоров, заключенных по итогам закупки.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

14.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

14.6. В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

от__________________

СЕЦИФИКАЦИЯ

поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

ТЗ_РЕАКТИВЫ_январь_2023

Техническое задание

на поставку реактивов и расходных материалов для нужд ФГБУ ГЦАС «Московский»

- Посмотреть таблицу с данными

*Колличество может быть изменено до колличеста минимальной упаковки товара.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Приобретаемый товар должен иметь регистрационные удостоверения, сертификаты и другие необходимые документы на каждую партию поставки. Срок годности Товара должен быть не менее 80% от общего срока годности Товара на дату его поставки. Поставка Товара с меньшим сроком годности письменно согласовывается с Покупателем.

Упаковка товара в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ обеспечивающая целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке всеми видами транспорта. Товар не должен иметь внешних повреждений и дефектов.

Место поставки товара: г. Москва, ул.Прянишникова, д 31А, офис 232

Директор ФГБУ ГЦАС «Московский» А.А. Ермаков