Тендер - Поставка мешков для проведения природоохранного мероприятия «Всемирная акция «Чистый берег» №239030963

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• МК проект.docx
• Описание объекта закупки.doc
• Расчёт и обоснование НМЦК.xls
• Требования к содержанию, составу заявки и инструкция по ее заполнению.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть63 Извещение о проведении электронного аукциона от 10.02.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000020

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, город Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Еленинская, дом 18, кабинет 24.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению в соответствии с частью 3, частью 4 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Банковское сопровождение контракта не требуется.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г Санкт-Петербург

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Требования_к_содержанию,_составу_заявки_и_инструкция_по_ее_заполнению

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению

Требования к содержанию и составу заявки:

Для участия в закупке заявка на участие в закупке должна содержать:

информацию и документы об участнике закупки:

- предусмотренные подпунктами "а" - "л" [1] пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ; подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закон №44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ: исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки установленным требованиям (при наличии таких требований), содержится в извещении об осуществлении закупки.

Такие информация и документы не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой и из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

- предусмотренные подпунктами "м", "о", "п" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ;

- исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 (при наличии таких требований) статьи 31Федерального закон №44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ (при наличии таких требований), содержится в извещении об осуществлении закупки.

2. предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

1) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона №44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;

2) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

3) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки);

4) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

II. Инструкция по заполнению заявки

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Язык заявки на участие в аукционе — русский.

Входящие в заявку на участие документы, оригинал которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие, не должны допускать двусмысленных толкований.

Порядок представления сведений о конкретных значениях показателей товаров (материалов) в составе заявки на участие в аукционе:

При предоставлении сведений под конкретными показателями понимается характеристики товаров (материалов), в соответствии с описанием объекта закупки (Техническим заданием), содержащем требования к товарам (материалам). При описании товаров (материалов) участники закупки предоставляют сведения в следующем порядке:

Значения показателей, которые не могут изменяться.

Участники должны указать (продублировать) конкретное или не конкретное значение, которое не может изменяться (при описании данного вида показателей заказчик использовал слова «и», «на выбор заказчика», и т.п. и знаки «*», «-», «,», «±», «/»).

Участники должны выбрать и указать конкретное значение, установленное Заказчиком (при описании данного вида показателей Заказчик использовал слова «или», «либо»). В случае применения слов «или», «либо» потребностям Заказчика удовлетворяет каждый из вариантов таких значений (что обусловлено технологическими и функциональными особенностями товара. Выбрав одно из альтернативных значений показателей товара, участнику необходимо указать соответствующие характеристики товара именно для выбранного значения показателя.

Значения, для которых указаны минимальные и (или) максимальные значения показателей.

Участник закупки должен указать конкретное значение показателя соответствующее установленным Заказчиком требованиям, при этом крайние границы могут быть указаны в заявке участника закупки включительно (или если Заказчиком установлено только минимальное значение включительно – то не менее минимального, а если установлено только максимальное значение включительно – то не более максимального). При описании данного вида показателей заказчик использовал такие слова как: «не более», «не менее», «не менее… не более…», «не выше», «не ниже» и знаки «≤», «≥» и т.д.

Участник закупки должен указать конкретное значение показателя соответствующее установленным Заказчиком требованиям, при этом крайние границы не могут быть указаны в заявке участника закупки (или если Заказчиком установлено только минимальное значение – то более минимального, а если установлено только максимальное значение – то менее максимального). При описании данного вида показателей заказчик использовал такие слова как: «более», «менее», «от», «до», «от… до…», «выше», «ниже», «максимальн-(ый)», «минимальн-(ый)» и т.д. и знаки «>», «

Участники должны указать неконкретное значение (диапазон значений).

Участники должны указать нижнюю и верхнюю границу показателя, то есть указать два значения - одно нижней границы, другое верхней границы показателя, удовлетворяющие требованиям Заказчика, при этом крайние границы могут быть указаны в заявке участника закупки (при описании данного вида показателей Заказчик использовал слова «нижний предел и верхний предел», «более и менее», «не менее и не более», «от и до»). Установление Заказчиком данного типа показателей обусловлено технологическими и функциональными особенностями товара и связано с тем, что требуемый товар имеет техническую характеристику, которая находится в диапазоне значений.

При указании нижней и верхней границы диапазона участник включает или не включает крайние значения границы, руководствуясь порядком указанным выше.

При установлении требований к одному показателю в разных единицах измерения, Участник закупки вправе указать все или выбрать одну из представленных единиц измерения. В случае указания на то, что товар должен соответствовать государственным стандартам, то указанные конкретные показатели, предложенного товара участником должны соответствовать и государственному стандарту и заданному диапазону значений характеристик товара согласно описанию объекта закупки (техническое задание).

В значениях показателей предложения участника не должно содержаться слов: «или эквивалент», «или», «более», «не более», «менее», «не менее», «и/или», «либо», «ниже», «выше», «около», «примерно» (и его производные), «должен быть», «должна быть», «должно быть», «не должен быть», «типа», «не хуже», «должен иметь», «не должен иметь», «должен соответствовать», «свыше», «не должно превышать», а также рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность однозначно оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в описании объекта закупки (Техническом задании).

Все пункты заявки должны быть заполнены. По тем пунктам, по которым Заказчик требований не устанавливает необходимо указать – «не установлено».

Во всех иных случаях требования к показателям товаров, установлены в виде значений, которые не могут изменяться и участник закупки представляет сведения точно соответствующие требованиям (продублировать) Описания объекта закупки (Техническому заданию).

III. Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона №44-ФЗ:

в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 "Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд":

- Подтверждением страны происхождения товаров, является указание (декларирование) участником закупки в составе заявки номеров реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров и совокупного количества баллов (при наличии). При отсутствии сведений о таком товаре в реестре российской промышленной продукции и евразийском реестре промышленных товаров указывается регистрационный номер сертификата СТ-1.

- Номера реестровых записей и совокупное количество баллов (при наличии) или регистрационный номер сертификата СТ-1 о поставляемом товаре включаются в контракт.

При исполнении контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) при передаче товара (результатов работы) обязан представить заказчику документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. №719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105 "Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок" соответственно, а в случае отсутствия сведений о товаре в указанных реестрах - сертификат СТ-1.

в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подтверждением страны происхождения товаров, указанных в приложениях, является указание (декларирование) участником закупки в заявке в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ наименования страны происхождения товара.

В случае отсутствия таких документов и информации в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Примечание: п. 2 ч. 6 ст. 43 Федерального закона №44-ФЗ не применяется по 31.03.2022 включительно в отношении информации, предусмотренной пп. "в" п. 1 ч. 1 ст. 43. Такая информация направляется в составе заявки одновременно с документом, предусмотренным пп. "о" п. 1 ч. 1 ст. 43 (ФЗ от 02.07.2021 № 360-ФЗ). ↑

Расчёт_и_обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

на поставку мешков для проведения природоохранного мероприятия «Всемирная акция «Чистый берег»

Общие сведения о заказчике:
1.1. Наименование заказчика: Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
1.2. Местонахождение заказчика: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Горбунки д. 5а
1.3. Режим работы заказчика: пн.- пт. с 8:30 до 17:10; сб., вс. - выходной

Условия поставки Товара:

2.1. Товар должен быть поставлен в рабочий день, в течение рабочего времени Заказчика.

2.2. Поставщик поставляет Товар в помещение Заказчика по адресу: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Еленинская, дом 18, кабинет 24.

2.3.Срок поставки товара: в течение 20 календарных дней с момента заключения контракта.

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование и объем поставляемых товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Иные требования и условия поставки товара

Все расходы, связанные с поставкой товара, включая доставку и разгрузку товара, в соответствии с муниципальным контрактом несет Поставщик;

Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим государственным стандартам, нормативам и правилам, установленным для данного вида товара;

Товар, поставляемый согласно муниципальному контракту, должен быть упакован с учётом его специфических свойств и особенностей таким образом, чтобы при обычных мерах обращения обеспечивалась его сохранность при транспортировке, хранении и процессе гарантированного срока хранения, маркировка товара должна соответствовать требованиям нормативных документов, ГОСТ.

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении.

Гарантийный срок на поставленный товар не менее срока, установленного изготовителем.

МК_проект

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___

г. Ломоносов « » 2023 г.

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по безопасности и ЖКХ Писцова Алексея Андреевича, действующего на основании Устава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 29.04.2009 № 26 (в действующей редакции), Положения об Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27.01.2010 № 26 (в действующей редакции), распоряжения администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 03.12.2018 № 133-р/18 «О наделении полномочиями заместителей главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», доверенности от 09.01.2023 года №8, с одной стороны,

и _____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны (далее – Стороны), и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о Контрактной системе) по итогам проведения _______ (протокол № ____ от «___» ____________ 2022 г.), заключили настоящий муниципальный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

Предметом Контракта является поставка мешков для проведения природоохранного мероприятия «Всемирная акция «Чистый берег» (далее – Товар) для нужд Заказчика в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Контракта.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности Товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

ИКЗ (идентификационный код закупки)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Цена Контракта и порядок расчетов

Цена Контракта составляет _________ (____) рублей, в том числе НДС [1] – _____% - _______ (___) рублей (далее – цена Контракта).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования: Бюджет муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год.

• Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о Контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара, предусмотренного Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
• Срок оплаты Заказчиком поставленного Товара должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком электронного документа о приемке Товара, счета, счета-фактуры (при наличии), товарной накладной Торг-12, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара. Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Авансирование Контрактом не предусмотрено.

• Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

Порядок поставки и сдачи Товара

Поставка Товара осуществляется по адресу: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Еленинская, дом 18, кабинет 24.

Погрузка, транспортировка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком за свой счет и собственными силами.

Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

• Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время поставки Товара по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили адресу электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
• В день поставки Товара Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п. 6.2, п. 6.3 контракта. В случае отсутствия вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от поставки Товара. Товар будет считаться не поставленным. В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поставки Товара, Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке Товара и документы, указанные в п.2.3. контракта.
• Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от поставки части Товара.
• После внешнего осмотра Товара, включающего в себя проверку целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотр Товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений, осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в приложении № 1 к настоящему Контракту. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара.
• Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания электронной подписью Заказчиком документа о приемке Товара в форме электронного документа в единой информационной системе.
• Срок поставки Товара в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

Порядок приемки поставленного Товара

Приемка Товара на соответствие его требованиям, установленным в Контракте, производится уполномоченным представителем Заказчика по месту нахождения Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Для приемки поставленного Товара Заказчик вправе создавать приемочную комиссию.

Приемка Товара осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, путем подписания усиленной электронной подписью в единой информационной системе документа о приемке лицами, имеющими право действовать от имени Заказчика и Поставщика.

При приемке Товара Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

• Документ о приемке должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки Товара, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Закона о Контрактной системе, единицу измерения поставленного Товара;

б) наименование поставленного Товара;

в) наименование страны происхождения поставляемого товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о Контрактной системе.

• Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
• Заказчик в срок, указанный в п.4.2. осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.6. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе такого документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

4.7. Для проверки представленных Поставщиком результатов поставки Товара в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в течение 10 (десяти) рабочих дней после поставки Товара. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.8. В случае наличия претензий на поставку Поставщиком некачественного Товара Заказчик в порядке и в течение указанного в пункте 4.5. срока направляет Поставщиком мотивированный отказ от подписания документа о приемке. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика обязан своими силами без дополнительной платы заменить некачественный Товар Товаром, соответствующим условиям Контракта, а в случае несогласия с требованиями Заказчика в этот же срок направить Заказчику претензию. Срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней.

• В случае, если Поставщик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта в соответствии с п. 11.1 Контракта.
• В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественном Товаре, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом (демонтажем) Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
• Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение гарантийного срока Товара.
• Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.
• Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с п. 4.3. Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

Права и обязанности Сторон

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 6.2, п. 6.3, п.4.3 Контракта;

В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком;

Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту;

Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков;

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о Контрактной системе;

По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе;

Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

Заказчик обязан:

Провести экспертизу для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, в соответствии с п. 4.7. Контракта;

Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара;

При получении от Поставщика письменного уведомления о приостановлении поставки Товара, в случае указанном в п.5.4.6. Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения исполнения Контракта;

Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам;

Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

Поставщик вправе:

Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки Товара по Контракту;

Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта;

Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом;

Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта;

Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Контракта;

Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика;

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Пользоваться иными правами, установленными законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан:

Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и предоставить Заказчику документы, указанные в п. 6.2, п. 6.3, п.4.3 Контракта;

Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации. Поставщик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям;

Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет;

Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки;

Незамедлительно информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества с указанием причин данного обстоятельства;

Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте;

Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам;

Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Подавая заявку, Поставщик соглашается с условием о необходимости представить на стадии исполнения контракта выписку из реестра российской промышленной продукции, формируемую посредством государственной информационной системы промышленности, или копию сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара, выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации) по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения оПравилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами.

Гарантии

Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии со спецификацией, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Контракту.

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам на данный вид товара и подтверждаться сертификатом соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями, либо их заверенной копией, а также отвечать требованиям энергоэффективности, если такие требования установлены действующим законодательством для данного вида товара.

Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

техническим паспортом;

гарантийным талоном, оформленным на Заказчика;

инструкцией по эксплуатации.

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

• На Товар установлена гарантия – не менее срока установленного изготовителем.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

• • Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.
  • В период действия гарантийного срока замена Товара или ремонт любой неисправной части Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если неисправность не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.
  • В течение гарантийного срока в случае возникновения неисправностей в работе поставленного Товара представитель Поставщика должен прибыть в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента поступления заявки от представителя Заказчика по месту нахождения Товара для устранения возникших неисправностей в работе Товара. В случае невозможности устранения недостатков на месте Поставщик (его представитель) за счет собственных средств осуществляет доставку Товара до места проведения необходимого ремонта, производит необходимый ремонт и после его завершения возвращает Товар.

Срок ремонта поставленного Товара не должен превышать 25 (Двадцати пяти) календарных дней. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется функционально аналогичный Товар на время ремонта.

• • Если Заказчик был лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.
  • Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев и не менее срока, указанного в п. 7.3 Контракта.
  • Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – «Правила»), и составляет 1% цены Контракта (этапа), но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – «Правила») в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

В случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

• • • • 10 % начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей ;
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

• В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
• За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

• Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
• Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
• В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта в отношении Контракта, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика или Поставщика, и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.
• В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 5 статьи 51 Закона о Контрактной системе и подписанного Заказчиком Контракта, и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2022 года.

Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, установленных Законом о Контрактной системе. Заказчиком установлена возможность изменения условий Контракта, в том числе по основаниям статьи 95 Закона о Контрактной системе, в том числе:

- При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

- Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов.

Порядок увеличения или уменьшения цены контракта применяется согласно п.1.2 части 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе.

• Иные изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
• Контракт может быть расторгнут: по соглашению Сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
• Заказчик вправе обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
• При существенном нарушении Контракта Поставщиком;
• В случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 5 (пять) дней;
• В случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара;
• В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
• Установления факта представления недостоверной (поддельной) независимой гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление независимой гарантии, не соответствующей требованиям Закона о Контрактной системе;
• В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
• Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
• Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе в следующих случаях:
• При существенном нарушении Контракта Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ);
• В случае поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);
• В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);
• В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);
• Если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).
• Порядок одностороннего отказа Сторонами от исполнения настоящего Контракта предусмотрен и осуществляется в соответствии частями 8-23 статьи 95 Закона о Контрактной системе.

Порядок урегулирования споров

Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

Обеспечение исполнения Контракта

В случае предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), такой участник закупки освобождается от предоставления обеспечения контракта в соответствии с ч. 8.1. ст. 96 Закона о контрактной системе. При этом сумма цен таких контрактов не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

• Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной в соответствии с частью 1 статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком в п. 12.5 Контракта счёт, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
• Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.
• В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
• Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере _________ % от цены Контракта, что составляет ________________________ рублей. [2]

В случае перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта Поставщик перечисляет средства по следующим реквизитам:

УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, л/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70)

Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3/ КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

• В случае, если при проведении электронной процедуры участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1статьи 37 Закона о контрактной системе, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона о Контрактной системе, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.
• В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме независимой гарантии, выданной в соответствии с частью 1 статьи 45 Закона о контрактной системе, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, а также в целях возмещения убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту, обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную независимой гарантией. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, предусмотренные частью 2 статьи 45 Закона о Контрактной системе.
• В случае, если сумма обеспечения исполнения Контракта, обеспеченная независимой гарантией, не покрывает убытки, понесенные Заказчиком в полном объеме, оставшаяся часть подлежит возмещению Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного требования.
• В случае, если по каким-либо причинам независимая гарантия перестала быть действительной, или иным образом перестала обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96Закона о контрактной системе, возвращаются Поставщику в срок, который не должен превышать 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Контракт с предоставлением Заказчику соответствующего письменного требования Поставщика, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании [3] .

10.10. В ходе исполнения контракта поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

10.11.В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщикао необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.3. Контракта.

Прочие условия

Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Контракт по результатам электронной процедуры заключается в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 51 Закона о Контрактной системе.

В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Приложения

Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:

Приложение № 1 «Спецификация».

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту №_____

от «___» _________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ [4]

- Посмотреть таблицу с данными

В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается». ↑

В случае освобождения от предоставления обеспечения исполнения контракта, указываются основания предусмотренные пунктами 8 или 8.1. статьи 96 Закона о контрактной системе ↑

В случае предоставления обеспечения посредством внесения Поставщиком денежных средств на указанный Заказчиком счет. ↑

Заполняется на основании заявки Победителя электронного аукциона. ↑