Тендер - Поставка средств личной гигиены №239217413

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№_1_к_заявке_42_средства_личной_гигиены - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_42_средства_личной_гигиены

ДОГОВОР № 42

г. Копейск « » февраля 2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Александра Николаевича Инюшина действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора , действующей на основании , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Предмет Договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Заказчику Средства личной гигиены (далее - Товар), в количестве и указанном в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

• Сроки поставки, установлены в пункте 4.1 настоящего Договора.

1.3 Заказчик обязуется обеспечить оплату Товара в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором.

Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет руб.00 коп.( тысяча рублей 00 копеек). В том числе без НДС.

В случае, если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, цена Договора подлежащая уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена Договора включает общую стоимость всего Товара, включая все расходы Поставщика, в том числе стоимость упаковки, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на доставку, установку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Оплата производится безналичным платежом, в течение 10 рабочих дней с момента предоставления Поставщиком товара по документам, подписанным Заказчиком. Авансирование не предусмотрено.

2.5. Заказчик в одностороннем порядке может провести проверку Товара по качеству, в случае поставки Товара ненадлежащего качества все расходы по проверке Товара по качеству возмещаются Поставщиком.

2.6. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. Счет Поставщика с приложенными к нему счётом-фактурой, товарно-транспортной (товарной) накладной либо УПД, подписанной Сторонами, оплачиваются Заказчиком в установленные настоящим разделом порядке и сроки.

2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего договора.

3.1.2. Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку Товара по количеству и качеству.

3.1.3. После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.

3.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего Договора и сопроводительными документами в установленный срок.

3.2.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным договором, привлекать независимых экспертов.

3.2.3. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приёмке Товара либо при наступлении гарантийных случаев.

3.2.4. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2.5. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, в надлежащей упаковке, на условиях настоящего договора.

3.3.2. Обеспечить участие своего представителя в приемке Товара.

3.3.3. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию.

3.3.4. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.

3.3.5. Устранять недостатки Товара в течение 1 (одного) дня с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара несет Поставщик.

3.3.6. По требованию Заказчика заменить не качественный Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего договора.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.

Порядок поставки и приема товара

4.1. Сроки поставки: в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания договора.

4.2. Поставщик осуществляет доставку Товара Заказчику по адресу: Челябинская область г. Копейск ул. Чернышевского 8.

4.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.4. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать характеристикам, указанным в Спецификации к настоящему договору, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.5. В день отгрузки Товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур либо УПД, акт приемки-передачи Товара подписанный Поставщиком в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации

4.6. Заказчик должен принять Товар и проверить его по качеству в соответствии с п.5 настоящего Договора - в день поставки Товара.

4.7. В случае обоснованного отказа Заказчика от поставленного Поставщиком Товара, Заказчик обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого Товара и в течение одного дня уведомить Поставщика о своем отказе принять Товар с указанием мотива отказа.

4.8. Под обоснованным отказом Стороны договорились понимать право Заказчика отказаться от принятия Товара или его части по причинам:

- поставки Товара ненадлежащего качества;

- несоответствия количества и ассортимента поставленного Товара условиям данного Договора и другие случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.9. Заказчик, которому передан Товар ненадлежащего качества и не в полном объеме, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 1 (одного) дня с момента заявления о них Заказчиком;

- замены некачественного Товара Товаром надлежащего качества, соответствующим условиям договора;

- возмещения своих расходов по устранению недостатков Товара.

4.10. В случае не соответствия количества Товара указанного в накладной и счете-фактуре либо УПД Заказчик обязан составить в 2-х экземплярах акт о недостаче или пересортице.

4.11. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 1 (одного) дня с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Товара.

4.12. В случае не допоставки Товара Поставщик обязан поставить Товар в течение 1 (одного) дня с момента заявления Заказчиком такого требования.

4.13. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками Товара, при обнаружении недостатков.

4.14.Заказчик по итогам приемки Товара при наличии документов, указанных в п. 4.5 настоящего договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, и других характеристик Товара подписывает акт приемки-передачи Товара течение 3 рабочих дней в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

5. Гарантия качества товара

5.1. Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.

5.2. В случае обнаружения некачественного Товара в процессе его использования «Заказчик» письменно уведомляет «Поставщика» о выявленных недостатках. По данному факту Стороны составляют и подписывают акт.

5.3 «Поставщик» гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара с предоставлением сертификатов, обязательных для данного вида Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 2 (двух) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению сторон без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. Ответственность Сторон

7.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных договором размер штрафа составляет 10% от цены договора (этапа) и равен руб. 00коп.

7.5. За каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа составляет 1000 руб. 00 коп.

7.6. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает «Стороны» от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.8 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.9. Стороны договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафы, пени), если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны договора.

8. Обеспечение исполнение договора

8.1. не установлено

9. Изменение, расторжение договора

9.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

9.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр договоров, заключенных Заказчиком.

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

9.5. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. При исполнении Договора допускается изменение по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии (ч.5ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ).

9.6. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товара, переданного Поставщику.

10. Эксперты, экспертные организации

10.1. Для проверки представленных Поставщиком результатов предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу.

10.2. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключенных договоров.

10.3. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

10.4. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Поставщика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для не допуска к проведению экспертизы).

10.5. В случае заключения Договора с единственным Поставщиком Заказчик проводит внешнюю экспертизу.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Челябинской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договора разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области

12. Срок действия, порядок изменения договора

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31.12.2023г.

12.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

12.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.6. Изменение и дополнение настоящего договора, не противоречащие действующему законодательству РФ, возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 15 настоящего договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

14. Перечень приложений

14.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью договора:

Приложение – Спецификация поставляемого товара;

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к проекту Договора № 42

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

СУММА: руб.00 коп.( тысяча руб. 00 коп.) В том числе без НДС.

Заказчик: ____________А.Н. Инюшин Поставщик: ____________

заявка_42_средства_личной_гигиены

Заявка на закупку товаров, работ, услуг для нужд МБУ «ЦПД»

Поставка средств личной гигиены

- Посмотреть таблицу с данными

12. Наименование объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Рекомендуемая форма декларации в Приложение № 2 к Заявке на закупку товаров , работ, услуг

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Директору МБУ «ЦПД»

Поставка средств личной гигиены

_________________________________________________________________________________

наименование Участника закупки (для юридического лица), ФИО для (физического лица)

Место нахождения (для юридического лица):______________________________________________

Место жительства (для физического лица): _______________________________________________

Контактный телефон: _________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

ИНН________________________/КПП________________________

ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок ____________________________________

ОГРН _______________________

р/с ______________________________________________________

Наименование банка _______________________________________

БИК ________________________

К/с _________________________

выражаем согласие исполнить условия договора на условиях заказчика, указанных в заявке на закупку

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора включает общую стоимость всего Товара, включая все расходы Поставщика, в том числе стоимость упаковки, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящим Декларируем:

- 1) о соответствии требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

2) о не проведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) о не приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) об отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица –участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц –участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акции хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10) об отсутствии у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

11) участник закупки не является юридическим лицом или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо является организацией, находящейся под контролем таких лиц»;

Настоящим гарантируем подлинность и достоверность документов и информации, представленных в составе настоящей заявки.

__________________________________________________ /__________________________________________________________________

Должность Ф.И.О.