Описание тендера: | ООО «ПОЛИОМ» объявляет тендер: Реактивы (М) (поставка реактивов (4276,4324,4380)). Номер: 2043369/1 |
Сумма контракта: | См. документацию Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 15.02.2023 |
Окончание: | 01.03.2023 11:00:00 |
Тендер №: | 239358726 |
Тип: | Запрос предложений Тендерная аналитика |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
Регион: | Сибирский ФО / Омская область / Омск |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Реактивы (М) (поставка реактивов (4276,4324,4380)). Номер: 2043369/1
Цена контракта: 0,00 RUB
forma_dogovora_postavki_docx.docx | 53 КБ | 15.02.23 11:45 | Действующая |
tz_postavka_reaktivov_docx.docx | 32 КБ | 15.02.23 11:45 | Действующая |
Руководителю предприятия
Запрос технико-коммерческого предложения
по отбору поставщика на поставку реактивов
ООО «Полиом» планирует осуществить закупку на конкурентной основе:
- Посмотреть таблицу с даннымиВ случае Вашей заинтересованности в поставке данной продукции прошу представить до 01.03.2023 г. предложение в электронной форме.
К процедуре ОБЯЗАТЕЛЬНО приложить ТКП на официальном бланке предприятия с указанием стоимости каждой позиции и указанием номенклатуры каждой предлагаемой позиции.
В предложении прошу указать:
- окончательную стоимость товара с учетом доставки, страхования (при необходимости), уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей (с НДС);
- сроки поставки продукции;
- срок и условия оплаты: предпочтительно - отсрочка платежа;
- условия доставки продукции;
- гарантийные обязательства на поставляемую продукцию, выполняемые работы;
- копии сертификатов на поставляемую продукцию (лицензии на работы/услуги);
- сведения о компании (сроки работы на рынке, основные партнеры, наличие отзывов);
- сведения об опыте компании по выполнению аналогичных работ, услуг;
- сведения о наличии необходимых технических ресурсов, квалифицированного персонала, резервных мощностей;
- сведения об организации управления качеством (товара, работы, услуги);
- перечень субподрядных организаций, привлекаемых по предмету отбора;
- существенные условия договора либо приложить его проект.
Требования к Участнику:
Участник должен быть производителем продукции или направить вместе с предложением документ, подтверждающий право распространять продукцию (письмо от производителя, дистрибьюторское, дилерское, либо иное соглашение (договор) заключенное с производителем продукции и удостоверенное подписью уполномоченного лица и печатью, подтверждающей наличие такого соглашения).
Требования к поставляемым оборудованию и ТМЦ:
1. Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении.
2. Место поставки продукции – Омск,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьул. Красноярский тракт, строение 137 ;
3. За поставку продукции ненадлежащего качества Поставщик уплачивает пени в размере 10% от стоимости некачественной продукции.
Условия приемки товара:
1. Приемка Товара по качеству и комплектности производится Покупателем в одностороннем порядке на складе Покупателя. Приемка Товара по количеству производится Покупателем в момент подписания товарных и транспортных накладных или УПД.
2. Окончательная приемка Товара, поставленного транспортной организацией, по количеству, качеству и комплектности производится Покупателем на складе Покупателя.
3. В случае обнаружения некомплектности Товара, Покупатель производит оплату за фактически принятое им количество Товара, соответствующее требованиям о комплектности, а также имеет право по своему выбору потребовать от Поставщика замены некомплектного Товара на комплектный, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы и понесенных расходов на возврат Товара
4. В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству требованиям настоящего Договора, Покупатель производит оплату за фактически принятое количество Товара, качество которого соответствует Договору.
5. Забракованный Покупателем Товар не принимается и оплате не подлежит. При этом Поставщик обязан распорядиться некачественным Товаром в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя.
6. Товар, поставленный в излишнем количестве, Товар к качеству и комплектности которого у Покупателя имеются претензии, а также Товар, поставленный без предварительного письменного согласия Покупателя, считается не принятым Покупателем и не перешедшим в его собственность. Такой Товар переходит к Покупателю на ответственное хранение.
Если Поставщик не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать Товар или возвратить его Поставщику.
При этом Поставщик обязан возместить Покупателю необходимые расходы, понесенные последним в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией Товара или его возвратом Поставщику.
Перечень документов, предоставляемых претендентом для участия в процедуре выбора контрагента
Во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» у претендента – резидента РФ запрашиваются:
– свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– учредительные документы (устав/положение) для юридических лиц;
– решение/протокол о назначении исполнительного органа (Генеральный директор (Директор) в подтверждение полномочий лица на заключение от имени контрагента договора;
– свидетельство/лицензия, предоставляющие в соответствии с требованиями законодательства право на осуществление деятельности;
– бухгалтерскую отчетность на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии или распечаткой протокола входного контроля в случае представления отчетности в электронном виде.
У претендента – иностранного юридического лица (нерезидента) или его представительства на территории РФ запрашиваются следующие документы:
– устав/учредительный договор, необходимые при создании юридического лица;
– свидетельство (сертификат) о регистрации юридического лица;
– решение (сертификат) о назначении исполнительных органов юридического лица;
– доверенность на лицо, действующее от имени иностранного юридического лица;
– оригинал справки о ранее выполнявшихся (выполняемых) аналогичных работах/поставках;
В установленном порядке документы должны быть апостилированы.
В случае если договор подписывает руководитель представительства (филиала) иностранного юридического лица в РФ, дополнительно должны быть представлены нотариально заверенные копии следующих документов:
– свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ;
– положение о представительстве (филиале);
– свидетельство о постановке на учет в ФНС РФ;
– подтверждение российского банка об открытии счета;
– доверенность, подтверждающая полномочия может содержать информацию, характеризующую контрагента как субъекта хозяйственной деятельности.
Внимание!
В случае предоставления неполного комплекта документов контрагент не допускается к участию в процедуре отбора.
Инструкция по предоставлению предложения:
1. Любой участник вправе подать только одно коммерческое предложение, внесение изменений в которое не допускается.
2. Не допускается подача предложения на часть оборудования/запасных частей, указанных в техническом задании, аналоги не рассматриваются.
3. Все документы, входящие в состав коммерческого предложения контрагента, должны быть подписаны руководителем участника или надлежаще уполномоченным лицом (доверенность прилагается) и заверены печатью. Допускается предоставление дополнительной информации в рамках предложения в свободной форме.
4. Проведение переговоров между заказчиком и участником в отношении поданного предложения не допускается.
5. Коммерческие предложения, поданные после окончания срока подачи, указанного в данном извещении к рассмотрению не принимаются.
6. Заказчик рассматривает предложения на соответствие их требованиям, установленным в настоящем извещении, и оценивает их.
7. По итогам рассмотрения предложений Заказчик вправе принять решение о дополнительном проведении конкурентных переговоров или процедуры переторжки, предоставив, тем самым, потенциальным контрагентам возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность своих предложений.
8. Победителем признается контрагент, подавший предложение, отвечающее всем требованиям и критериям отбора, включающее наилучшие условия выполнения заказа по минимальной стоимости.
9. В случае, если победитель в срок, определенный Заказчиком для подписания контракта, не представил Заказчику подписанный контракт / Договор, такой победитель признается уклонившемся от заключения контракта / Договора, что дает Заказчику право внести уклонившегося победителя в Список ненадежных контрагентов.
10. Настоящий запрос не является офертой и не должен расцениваться в качестве объявления о проведении торгов, и соответственно, статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Гражданского кодекса РФ, регулирующие порядок заключения договора на конкурсе/аукционе, к настоящему «извещению» не применяются.
Обращаем Ваше внимание, что ООО «Полиом» оставляет за собой право по своему усмотрению, в любой момент отказаться от подписания договора, не неся при этом ответственности перед потенциальным исполнителем и третьими лицами, в т.ч. за упущенные (неполученные) выгоды и затраченные силы и средства.
Порядок анализа поступивших предложений.
1. После получения комплекта документов и предложения Заказчик проводит предварительное рассмотрение/сопоставление поступивших предложений.
2. По результатам рассмотрения/сопоставления предложений Заказчик предоставляет участникам, чьи предложения не были отклонены, возможность повысить конкурентоспособность своих предложений путем снижения стоимости, указанной в предложении, т.е. провести переторжку.
3. Претендент вправе не участвовать в переторжке, тогда его предложение остается действующим с ранее объявленной стоимостью. Претендент, желающий принять участие в переторжке, снижает стоимость Предложения независимо от других Претендентов. Никакие прочие изменения в итоговых предложениях не допускаются.
4. Стоимость, полученная в ходе переторжки, будет считаться окончательным Предложением Претендента.
5. Предложения Участников, удовлетворяющие всем требованиям Заказчика, выносятся на очное рассмотрение ООО «Полиом», где осуществляется окончательный выбор Победителя.
6. Контрагенту, выбранному Победителем, направляется соответствующее информационное уведомление.
Уведомляем Вас, что направленное Вами коммерческое предложения по настоящему запросу расценивается как направление оферты в соответствии со ст. 435 ГК РФ.
Со своей стороны гарантируем сохранение конфиденциальности полученной от Вас информации.
Специалист по планированию и учету МТР В.Ю.Михайлова
Настоящее приглашение не является офертой. Настоящая процедура не является торгами. Статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса РФ, регулирующие порядок заключения договоров на конкурсе/аукционе, к настоящей процедуре не применяются. Соответственно, Организатор не несет, какой бы то ни было, ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку, и сохраняет за собой право в любое время отказаться от заключения договора.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________
г. Омск, «___» __________ 20__г.
Общество с ограниченной ответственностью «Омский завод полипропилена», именуемое далее «Покупатель», в лице Генерального директора Евдокимов Павел Олегович, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
, именуемое далее «Поставщик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять в адрес Покупателя товарно-материальные ценности (далее по тексту – «Товар»), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в соответствии с условиями настоящего договора (далее по тексту – «Договор»).
1.2. Наименование (ассортимент), количество Товара, сроки поставки, требования к качеству и комплектности, цена Товара, условия оплаты, порядок и условия поставки, а также прочие условия определяются в Спецификациях к Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
1.3. Если иное не предусмотрено в Спецификациях, по настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю новый Товар, не бывший в употреблении.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество, технические характеристики, комплектность Товара должны соответствовать ГОСТу, ТУ или другим общепринятым стандартам качества в отношении Товара. Качество Товара должно быть подтверждено соответствующей документацией производителя.
2.2. Если соответствующий Товару стандарт отсутствует, качество Товара должно соответствовать целям, для которых Товар такого рода обычно используется.
3. ЦЕНА ТОВАРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Цена Товара определяется Сторонами в Спецификациях и указывается Поставщиком в Товарных накладных на Товар по форме ТОРГ-12 и счетах-фактурах, либо универсальных передаточных документах.
3.2. Если иное не оговорено в Спецификациях, цена Товара включает все расходы Поставщика по выполнению поставки по Договору, в том числе: цену тары, упаковки Товара, транспортные расходы до места поставки, иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с исполнением настоящего Договора.
3.3. Оплата поставляемого по Договору Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязанность по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3.4. Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса, рассрочки или отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ и основанием для начисления процентов в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ.
3.5. В случае установления в соответствующей Спецификации цены Товара в иностранной валюте, платежи осуществляются по курсу соответствующей валюты, установленному ЦБ РФ на дату списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3.6. Порядок и сроки оплаты Товара определяются Сторонами в Спецификациях. Оплата производится в первый рабочий четверг по истечении срока оплаты установленного в Спецификациях. Срок оплаты Товара, установленный в виде постоплаты, начинает исчисляться со дня поставки всего объема товара по каждой спецификации. По решению Покупателя оплата частично поставленного по спецификации Товара может быть осуществлена после поставки данной части (партии) Товара.
3.7. С момента поставки Товара и до его оплаты Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Условия поставки Товара согласовываются Сторонами в Спецификациях.
4.2. Досрочная поставка без письменного согласия Покупателя не допускается.
4.3. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки.
4.4. Поставка Товара может производиться партиями по согласованию с Покупателем. Под партией Товара Стороны понимают количество Товара, поставленное по одному транспортному документу, если иное не установлено в Спецификации.
4.5. На отгруженный Товар Поставщик вместе с Товаром передает Покупателю соответствующие документы:
4.5.1. Счет-фактуру, товарную накладную, транспортную накладную или универсальный передаточный документ (далее: УПД) и иные сопроводительные документы;
4.5.2. Технический паспорт;
4.5.3. Инструкцию по монтажу и эксплуатации;
Перечень иных документов, подлежащих передаче Покупателю, определяется в Спецификациях к настоящему договору.
4.6. При поставке Товара импортного производства, документация, относящаяся к Товару, должна сопровождаться переводом на русский язык. При этом риск неправильного перевода, а равно вытекающие из этого последствия несет Поставщик.
4.7. В случае, когда перечисленная в пунктах 4.5. Договора документация, применимая при конкретной поставке, не будет передана Поставщиком в сроки, установленные в Договоре или в Спецификации, обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара согласно пункту 7.1. Договора, при этом Поставщик обязан предоставить документацию. Покупатель вправе отказаться от Товара и/или не осуществлять расчёты по Договору до представления всей документации.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТГРУЗКЕ,
УПАКОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА
5.1. Если в Спецификации не оговорено иное, то Товар передается Покупателю в оригинальной таре/упаковке с соответствующей маркировкой.
5.2. Условия поставки Товара на условиях самовывоза со склада Поставщика:
5.2.1. В случае самовывоза Товара Покупателем со склада Поставщика, Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Товара к отгрузке. При этом Поставщик обязан обеспечить готовность Товара к отгрузке и направление соответствующего уведомления Покупателю не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты готовности Товара к отгрузке.
5.2.2. Обязанность по погрузке Товара в транспортное средство и надлежащему креплению Товара в транспортном средстве Покупателя лежит на Поставщике.
5.2.3. Покупатель несет все расходы, связанные с транспортировкой Товара, с момента перехода к нему права собственности на Товар.
5.2.4. Датой поставки является дата приема Товара Покупателем на складе Поставщика, указанная в товарной накладной, транспортной накладной или в УПД.
5.3. Условия поставки Товара автотранспортом до склада Покупателя или до склада транспортной компании:
5.3.1. Датой поставки является дата приемки Товара Покупателем на складе Покупателя, указанная в товарной накладной, транспортной накладной или в УПД.
5.3.2. Датой поставки является дата приемки Товара Покупателем на складе транспортной компании, указанная в товарной накладной, транспортной накладной или в УПД при поставке до склада транспортной компании.
6. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1. Приемка Товара по качеству и комплектности производится Покупателем в одностороннем порядке на складе Покупателя. Приемка Товара по количеству производится Покупателем в момент подписания товарных и транспортных накладных или УПД.
6.2. Окончательная приемка Товара, поставленного транспортной организацией, по количеству, качеству и комплектности производится Покупателем на складе Покупателя.
6.3. Если в ходе приемки будет обнаружено несоответствие Товара по количеству, качеству, комплектности условиям Договора, Спецификаций и/или сопроводительным документам, а также иным требованиям, обычно предъявляемым к Товару такого рода, обязанность Поставщика по поставке считается не исполненной в части такого Товара и такой Товар считается не принятым Покупателем.
6.4. В случае, предусмотренном п.6.3., Покупатель обязан приостановить приемку, при этом он вправе закончить разгрузку поступившего Товара, принять меры по обеспечению его сохранности, и вызвать для участия в приемке и составлении двустороннего акта представителя Поставщика, уведомив его письменно (в том числе по факсу, по электронной почте).
В течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента получения уведомления Покупателя, Поставщик обязан сообщить о направлении им представителя для участия в приемке и составлении двустороннего акта, либо о разрешении приемки в одностороннем порядке. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю осуществить приемку Товара в одностороннем порядке до истечения установленного срока для явки представителя Поставщика в соответствии с порядком приемки, установленным Договором при неявке представителя Поставщика.
Представитель Поставщика обязан прибыть к месту приемки Товара в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Покупателя.
Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в приемке и составления акта.
6.5. При односторонней приемке Товара, согласно п. 6.4. Договора или при приёмке Товара, производимой обеими Сторонами, составляется акт приемки (соответственно по количеству и/или комплектности и/или качеству), который является основанием для предъявления претензии Поставщику.
6.6. Акт приемки Товара составляется по форме, принятой у Покупателя. Поставщик вправе внести дополнительные сведения в акт.
6.7. В случае обнаружения некомплектности Товара, Покупатель производит оплату за фактически принятое им количество Товара, соответствующее требованиям о комплектности, а также имеет право по своему выбору потребовать от Поставщика:
6.7.1. соразмерного уменьшения покупной цены;
6.7.2. доукомплектования Товара.
6.8. Если Поставщик не произведет доукомплектования Товара в соответствии с требованием Покупателя, Покупатель вправе по своему выбору:
6.8.1. потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;
6.8.2. отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы и понесенных расходов на возврат Товара
6.9. В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству требованиям настоящего Договора, Покупатель производит оплату за фактически принятое количество Товара, качество которого соответствует Договору.
6.10. Забракованный Покупателем Товар не принимается и оплате не подлежит. При этом Поставщик обязан распорядиться некачественным Товаром в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя.
6.11. В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству требованиям настоящего Договора, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
6.11.1. соразмерного уменьшения покупной цены. После достижения Сторонами соглашения о цене Товара с учетом снижения требования к его качеству и составления об этом Дополнительного соглашения к Договору, Покупатель принимает Товар по сниженной цене;
6.11.2. безвозмездного устранения недостатков Товара;
6.11.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
6.11.4. отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
6.11.5. потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.
6.12. Товар, поставленный в излишнем количестве, Товар к качеству и комплектности которого у Покупателя имеются претензии, а также Товар, поставленный без предварительного письменного согласия Покупателя, считается не принятым Покупателем и не перешедшим в его собственность. Такой Товар переходит к Покупателю на ответственное хранение.
Если Поставщик не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать Товар или возвратить его Поставщику.
При этом Поставщик обязан возместить Покупателю необходимые расходы, понесенные последним в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией Товара или его возвратом Поставщику.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, сроков устранения недостатков или замены Товара Поставщик по требованию Покупателя обязан уплатить Покупателю неустойку (пени) в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от стоимости не поставленного в срок Товара, Товара с недостатками или ненадлежащего качества (подлежащего замене и/или ремонту) за каждый день просрочки.
7.2. В случае нарушения сроков оплаты (за исключением оплаты авансового платежа) поставленного и принятого Покупателем Товара Покупатель по требованию Поставщика обязан уплатить Поставщику неустойку (пени) в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
7.3. В случае отказа Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара или его части, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 25% (Двадцать пять) процентов от стоимости не поставленного Товара и возместить убытки Покупателя, вызванные отказом от поставки Товара.
7.4. В случае просрочки поставки Товара более 20 (Двадцати) рабочих дней сверх срока, указанного в Спецификации, Покупатель в соответствии со ст. 520 ГК РФ имеет право приобрести не поставленный по соответствующей Спецификации Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение и, уведомив Поставщика, руководствуясь ст. 511 ГК РФ, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.
7.5. В случае присутствия на территории Покупателя работников Поставщика или иных третьих лиц, имеющих отношение к Поставщику, Поставщик несет ответственность за нарушение указанными лицами требований охраны труда, техники безопасности, пожарной, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, а также установленного у Заказчика внутриобъектового и контрольно-пропускного режима и иные нарушения.
7.6. В случае несвоевременного предоставления Поставщиком оригиналов счетов-фактур, товарных накладных, транспортных накладных или УПД, Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку (пени) в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от суммы счета-фактуры за каждый несвоевременно предоставленный оригинал указанных в настоящем пункте документов.
7.7. Все убытки, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий настоящего Договора, взыскиваются в полной сумме сверх неустойки (штрафа, пени). Возмещение убытков и (или) уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательства в натуре.
Покупатель имеет право при проведении расчета с Поставщиком, удержать из суммы денежных средств, подлежащих перечислению за Товар, неустойку, начисленную в соответствии с настоящим Договором, в связи с нарушением Поставщиком своих обязательств. Уведомление о расчете неустойки должно быть направлено Поставщику. Уменьшение подлежащей выплате Поставщику суммы за Товар на размер неустойки является в соответствии с п. 1 ст. 407 ГК РФ договорным способом прекращения обязательств Покупателя по оплате Товара в соответствующей части.
7.8. Настоящим Стороны обязуются соблюдать Положение о порядке возмещения имущественных потерь в связи с налогообложением Сторон, (далее – «Положение»). Стороны договорились, что ссылки в Положении на «Договор» означают ссылки на настоящий Договор. Подрядчик ознакомлен с Положением, принимает его условия и выражает свое согласие с ним. Положение является неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.9. Ответственность Сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регламентируется действующим гражданским законодательством РФ.
8. ГАРАНТИИ
8.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар и документация являются его исключительной собственностью, в отношении них отсутствуют какие-либо обременения.
Поставщик поставляет Товар свободным от прав третьих лиц. Поставщик гарантирует, что при поставке Товара, его последующем использовании на территории Российской Федерации и распоряжении им со стороны Покупателя исключительные и иные права третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности не нарушаются. В случае предъявления к Покупателю требований или претензий, связанных с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности, относящиеся к Товару или входящие в его состав, Поставщик обязуется урегулировать указанные претензии (требования) и возникшие в связи с ними споры (в том числе, судебные) своими силами и за свой счет, а также возместить Покупателю в полном объеме убытки, связанные с нарушением гарантии, упомянутой в настоящем пункте.
8.2. Гарантийный срок, в течение которого должна быть обеспечена возможность эксплуатации Товара в соответствии с требованиями законодательства, Договора и технической документацией на Товар, устанавливается продолжительностью 18 (Восемнадцать) месяцев со дня ввода Товара в промышленную эксплуатацию, но не более 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты поставки, если иное не установлено в Спецификациях.
При простое Товара вследствие поломки и необходимости гарантийной замены отдельных частей и/или ремонта Товара, гарантийный срок на весь Товар продлеваются на время простоя Товара.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Омской области.
9.2. До передачи спора в арбитражный суд должна быть заявлена претензия, срок рассмотрения которой не может превышать 30 (Тридцати) дней с момента ее отправления почтовой связью, по факсимильной связи или по электронной почте с приложением подтверждающих ее требование документов.
10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийные бедствия природного характера, война или военные действия, которые начались после заключения настоящего Договора, забастовки, моратории, а также запретительные действия Правительства РФ.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному Договору, обязана в трехдневный срок известить другую сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительность будет являться подтверждение Торгово-промышленной палаты.
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их работники обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – Коррупционные нарушения).
11.2. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг), направленных на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
11.3. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной или электронной форме. В таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что Стороной или ее работниками совершено Коррупционное нарушение.
11.4. Стороны признают условия настоящего раздела существенными для целей настоящего Договора.
11.5. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие неправомерных негативных последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2022 года. Обязательства, возникшие из Договора и Спецификаций до даты его прекращения, подлежат исполнению в полном объеме. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
12.2. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть Договор за 30 дней до окончания срока его действия, Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях.
13. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
13.1. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон или по иным основаниям, предусмотренным законом или настоящим Договором.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
14.2. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
14.3. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не затрагивает действительность остальных его положений.
14.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
14.5. Стороны договорились считать документы, подписанные Сторонами и переданные по факсимильной связи или электронной почте, имеющими юридическую силу с последующей передачей оригиналов документов в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента отправки документов по факсимильной связи или электронной почте.
14.6. Условия настоящего договора конфиденциальны. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной от другой Стороны настоящего договора. Сторона, допустившая утрату или разглашение конфиденциальной информации, ставшей известной ей при исполнении настоящего договора, несет ответственность за убытки, понесенные другой Стороной в связи с раскрытием этой информации.
14.7. При необходимости присутствия на территории Покупателя работников контрагента, его поставщиков, посетителей и иных третьих лиц, имеющих отношение к Поставщику по настоящему договору, Поставщик обязан соблюдать следующие правила:
- получить согласие указанных в настоящем пункте лиц на передачу их персональных данных Покупателю с целью оформления пропусков для их прохода/проезда на территорию Покупателя;
- Поставщик гарантирует, что передаваемые Покупателю персональные данные лиц, указанных в настоящем договоре, являются достоверными, получены с соблюдением требований действующего законодательства РФ о персональных данных и Поставщик правомочен на их передачу Покупателю;
- Поставщик принимает к сведению, что при оформлении пропуска для прохода/проезда на территорию Покупателя персональные данные передаются Покупателем третьим лицам (частное охранное предприятие), организующим и осуществляющим контроль доступа на территорию Покупателя.
14.8 В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ каждая из Сторон («Заверяющая Сторона») заверяет другую Сторону, что:
- она является лицом, надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представитель, подписывающий от имени Заверяющей Стороны настоящий Договор или дополнительные соглашения (приложения) к нему от его имени, обладает всеми необходимыми на то полномочиями;
- обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Заверяющей Стороны действительными, законными и в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;
- заключение настоящего Договора не нарушает каких-либо обязательств Заверяющей Стороны перед третьими лицами;
- Заверяющей Стороной получены все необходимые корпоративные одобрения органов управления, требующиеся для заключения настоящего Договора;
- принятие и исполнение обязательств по настоящему Договору не влечет за собой нарушения какого-либо из положений учредительных документов, корпоративного договора или внутренних актов Заверяющей Стороны;
- Заверяющая Сторона обладает всеми необходимыми разрешениями, лицензиями и сертификатами, необходимыми для ведения деятельности, предусмотренной настоящим Договором;
- Заверяющая Сторона является платежеспособной и состоятельной, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, способна надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору, в отношении Заверяющей Стороны не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производств, отсутствуют сведения о факте подачи кредитором Заверяющей Стороны или намерении кредитора Заверяющей Стороны или самой Заверяющей Стороны подать заявление о признании себя банкротом.
Каждая Сторона обязана немедленно уведомить другую Сторону в случае изменения обстоятельств, в отношении которых Стороной выданы вышеуказанные заверения.
Каждая Сторона при заключении настоящего Договора полагается на вышеуказанные заверения об обстоятельствах другой Стороны, которые рассматриваются как имеющие существенное значение для заключения Договора.
- Приложение 1 - Положение о порядке возмещения имущественных потерь в связи с налогообложением Сторон.
15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
- Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 1
К Договору поставки
№__________________от________г.
Положение о порядке возмещения имущественных потерь в связи с налогообложением сторон
до наиболее ранней из следующих дат и в зависимости от того, что применимо:
то Предоставляющая Сторона обязуется возместить Получающей Стороне в течение десяти (10) рабочих дней с даты ее требования имущественные потери («Имущественные потери, связанные с Документами для налогового учета»), исчисляемые как:
НПРск=ПСВ*СтавкаНП/100, где:
ПСВ – полная сумма возмещения;
ПСВ = (НВ НДС + НПР)/(100- СтавкаНП)*100,
НВ НДС – сумма, определенная в п. 1.4;
НПР - сумма, определенная в п. 1.5
СтавкаНП – ставка налога на прибыль, применяемая Получающей Стороной в налоговом периоде, в котором получено возмещение имущественных потерь, связанных с Документами для налогового учета;
в связи с тем, что:
а в случае, если Вторая Сторона не воспользуется данным правом, то Проверяемая Сторона вправе оспорить Решение налогового органа в установленном законом порядке и в этом случае Вторая Сторона обязана возместить Проверяемой Стороне в течение пяти (5) рабочих дней с даты письменного требования Проверяемой Стороны об этом с приложением копии Решения налогового органа и копии вступившего в силу судебного акта (-ов), принятого (-ых) по результатам оспаривания Проверяемой Стороной Решения налогового органа и подтверждающего предпринятые Проверяемой Стороной усилия по оспариванию Решения налогового органа как минимум в части Эпизодов, связанных со Второй Стороной:
СР = (ДН + П + Ш) * ВСР/ ВДНПШ + РнЭ, где:
СР – сумма судебных расходов Проверяемой Стороны в связи с оспариванием Проверяемой Стороной Налогового решения, подлежащих возмещению Второй Стороной в соответствии с настоящей формулой;
ДН – сумма Доначисленных налогов по Эпизодам, связанным со Второй Стороной, в соответствии со вступившим в силу Решением налогового органа с учетом вступившего в законную силу решения суда по делу, в рамках которого Проверяемая Сторона оспорила Решение налогового органа;
П – суммы налоговых пеней, начисленных Проверяемой Стороне в связи с неуплатой Доначисленных налогов по Эпизодам, связанным со Второй Стороной, в соответствии со вступившим в силу Решением налогового органа с учетом вступившего в законную силу решения суда по делу, в рамках которого Проверяемая Сторона оспорила Решение налогового органа;
Ш – сумма налоговых штрафов, начисленных Проверяемой Стороне в связи с неуплатой Доначисленных налогов по Эпизодам, связанным со Второй Стороной, в соответствии с Решением налогового органа с учетом вступившего в законную силу решения суда по делу, в рамках которого Проверяемая Сторона оспорила Решение налогового органа;
ВСР – суммы всех судебных расходов, понесенных Проверяемой Стороной в связи с оспариванием Решения налогового органа (безотносительно того, связаны они с оспариванием Эпизодов, связанных со Второй Стороной, или нет), включая расходы на консультантов и экспертизы (однако не включая суммы расходов на те экспертизы, которые были сделаны исключительно для целей оспаривания Эпизодов, связанных со Второй Стороной);
ВДНПШ – это все суммы налогов, пеней и штрафов, начисленных Проверяемой Стороне в соответствии со вступившим в силу Решением налогового органа как в связи с Эпизодами, связанными со Второй Стороной, так и не связанные с ними;
РнЭ – расходы Проверяемой Стороны на судебные экспертизы, сделанные исключительно для целей оспаривания Эпизодов, связанных со Второй Стороной; плюс
НПРск= ПСИПНП* СтавкаНП/100, где:
ПСИПНП – полная сумма имущественных потерь, связанных с налоговой проверкой;
ПСИПНП = (ДН + П + Ш+СР)/(100- СтавкаНП)*100,
ДН – сумма Доначисленных налогов по Эпизодам, связанным со Второй Стороной, в соответствии с Решением налогового органа, уплаченная Проверяемой Стороной в бюджет;
П – сумма налоговых пеней, начисленных Проверяемой Стороне в связи с неуплатой Доначисленных налогов по Эпизодам, связанным со Второй Стороной, в соответствии с Решением налогового органа, уплаченная Проверяемой Стороной в бюджет;
Ш – сумма налоговых штрафов, начисленных Проверяемой Стороне в связи с неуплатой Доначисленных налогов по Эпизодам, связанным со Второй Стороной, в соответствии с Решением налогового органа, уплаченная Проверяемой Стороной в бюджет;
СР – сумма, определенная в соответствии с формулой, предусмотренной в пункте 2.12 настоящего Положения;
СтавкаНП – ставка налога на прибыль, применяемая Получающей Стороной в налоговом периоде, в котором получено полное возмещение имущественных потерь, связанных с налоговой проверкой;
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#287476185 |
444 408
|
12 дней
23.12.2024 28.01.2025 |
|
Тендер №287476417
Поставка фармацевтических субстанций (Реестровый номер 2024.091698)
|
Электронный аукцион
#287476417 |
444 408
|
12 дней
23.12.2024 28.01.2025 |
Тендер №287877762
Поставка лечебных газов
|
Малая закупка
#287877762 |
41 008
|
11 дней
26.12.2024 27.01.2025 |
Тендер №287877775
Поставка лечебных газов
|
Малая закупка
#287877775 |
41 008
|
11 дней
26.12.2024 27.01.2025 |
Отбор
#287974139 |
49 561 496
|
5 дней
26.12.2024 20.01.2025 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Малая закупка
#239358508 |
25 910
Обеспечение заявки:
311 |
срок истек
15.02.2023 17.02.2023 |
|
Малая закупка
#239358416 |
244 481
Обеспечение заявки:
12 224 |
срок истек
15.02.2023 15.02.2023 |
|
Тендер №239358413
ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
|
Электронный аукцион
#239358413 |
144 904
|
срок истек
- 15.02.2023 |
Тендер №239358411
Поставка лекарственных препаратов и сопутствующих товаров
|
Малая закупка
#239358411 |
25 910
|
срок истек
- 16.02.2023 |
Тендер №239358385
Запчасти на авто (с результатом)
|
Малая закупка
#239358385 |
33 000
Обеспечение заявки:
1 650 |
срок истек
15.02.2023 16.02.2023 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №239358671
МУП "ПАВЛОГРАДСКОЕ" объявляет тендер: закупка бумаги офисной
|
Не определен
#239358671 |
1 800
|
срок истек
- 16.02.2023 |
Электронный аукцион
#239358618 |
999 000
|
срок истек
- 27.02.2023 |
|
Электронный аукцион
#239358581 |
13 554 056
Обеспечение заявки:
135 541 |
срок истек
- 27.02.2023 |
|
Тендер №239358501
Поставка медицинского расходного материала (тест-полоски)
|
Малая закупка
#239358501 |
9 936
Обеспечение заявки:
119 |
срок истек
- 17.02.2023 |
Тендер №239358316
Поставка запасных частей для автомобилей
|
Малая закупка
#239358316 |
481 856
Обеспечение заявки:
5 782 |
срок истек
- 17.02.2023 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |