Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка химических реагентов №239368310

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Технические_характеристики ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_________

г. Нововоронеж «____» ____________ 2023 г.

Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации» Кулеватова Анатолия Сергеевича, действующего на основании доверенности от 06.12.2022г. №50/992-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3561 и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________(указать Ф.И.О., должность), действующего на основании_____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Предметом настоящего договора является поставка Поставщиком химических реагентов (далее – Продукция) в количестве и ассортименте по цене и в сроки согласно Спецификации (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, приемка и оплата Покупателем Продукции на условиях и в сроки, определенные настоящим Договором.

1.2 Поставка Продукции по настоящему договору осуществляется в адрес Грузополучателя: филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» «Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации» по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Нововоронеж, Воронежской области, промышленная зона Южная, 1, согласно Спецификации (Приложение № 1) и Графика поставки (Приложение №4).

Грузополучатель (филиал Покупателя) осуществляет приемку продукции в порядке, установленном настоящим Договором.

2. Цена договора

2.1. Цена настоящего договора составляет __________________________ руб., кроме того НДС (____%) ______________ руб., всего: _______________________ руб.

2.2. В цену Продукции входит стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на уплату таможенных пошлин и прочих сборов. Тара и упаковка возвращению не подлежат.

2.3. Оплата поставленной продукции производится Покупателем в течение 7 рабочих дней для МСП и 15 календарных дней для не МСП с даты подписания Покупателем документа о приемке продукции в соответствии с пунктом 4.2 договора и предоставления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 3.9 договора (при условии соблюдения требований к их оформлению, установленных действующим законодательством Российской Федерации и договором).

2.4 Основанием для проведения расчетов является электронный документ (далее – ЭД), оформленный в установленном порядке.

2.5. Под документами, подтверждающими исполнение обязательств, Стороны договорились считать счет-фактуру (корректировочный счет-фактура) и документ об отгрузке товаров, передаче имущественных прав, или документ об отгрузке товаров, передаче имущественных прав, включающий в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленные в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@) и оригиналы прочих документов, предусмотренные настоящим договором.

В случае технического сбоя внутренних систем, не позволившего произвести обмен документами в электронном виде, подтвержденного зарегистрированным обращением в техподдержку с указанием даты, номера и формулировки обращения, основанием для проведения расчетов Стороны договорились считать:

1) По поставке продукции:

- акт входного контроля;

- счет-фактуру;

- товарную накладную (ТОРГ – 12);

- сопроводительную документацию в соответствии условиями договора и требованиями РКД;

- товарно-транспортную накладную (ТТН);

- документы, указанные в Техническом задании, должны быть представлены в оригиналах или копиях, заверенных уполномоченным лицом Поставщика, в 2-ух экземплярах.;

- __________________________________ .

(другие согласованные сторонами документы)

В таком случае оригиналы указанных документов передаются Поставщиком Покупателю любым способом, позволяющим достоверно установить дату такой передачи.

2.6. Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика (по соглашению сторон – с использованием других форм расчетов, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, в том числе с использованием аккредитивной формы расчетов ПАО Сбербанк и/или факторинговой формы расчетов (в том числе с участием АО «Атомкапитал»)

(аккредитивы и факторинг рекомендуется включать при заключении договоров с контрагентами, не являющимися организациями отрасли:

- на приобретение импортного оборудования и ТМЦ;

- на приобретение российского оборудования и ТМЦ на конкурентных условиях, в том числе изготавливаемого индивидуально и оборудование с длительным производственным циклом на сумму более 10 млн руб.).

2.7. По факту исполнения своих обязательств по договору Стороны в обязательном порядке должны оформить и подписать акт сверки расчетов (далее – Акт сверки) по форме Приложения №6 к договору, для чего Поставщик представляет Покупателю 2 (два) экземпляра подписанного акта сверки.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.

Для контрагентов контура ГК «Росатом»:

Стороны обязаны проводить сверку расчетов по настоящему договору ежемесячно на портале внутригрупповых операций Госкорпорации «Росатом», а также ежегодно оформлять двусторонний акт сверки взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего договора.

Для внешних контрагентов:

Стороны обязаны ежеквартально проводить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. При расчете векселями и иными ценными бумагами датой оплаты считается дата подписания акта приема-передачи векселей и иных ценных бумаг. При аккредитивной форме расчета обязательства по оплате считаются исполненными с момента открытия аккредитива.

3. Условия поставки, гарантийный срок

3.1. Поставщик письменно уведомляет Покупателя о готовности Продукции к отправке по факсу или электронной почтой по адресу: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. К уведомлению должны быть приложены копии Сопроводительной документация к продукции, согласно Приложения №2 к настоящему договору.

3.2. Покупатель в течение 5 рабочих дней письменно уведомляет Поставщика о готовности принять Продукцию.

3.3. Доставка Продукции в адрес Грузополучателя должна осуществляться автомобильным транспортом или железнодорожным транспортом (по согласованию сторон) по реквизитам, указанным в спецификации.

3.4. Продукция должна быть упакована Поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу и уничтожение ее на период доставки до приемки ее Грузополучателем, а также на период хранения до проведения монтажа.

3.5. Для своевременного формирования бухгалтерской и налоговой отчетности Поставщик в день отгрузки Продукции (Товара) в адрес филиала Покупателя обязан направить Покупателю ЭД, указанные в пункте 2.5. настоящего договора.

3.6. Дата поставки. Переход права собственности.

Датой отгрузки Продукции считается дата, указанная в реквизите «Дата отгрузки, передачи (сдачи) электронного документа».

Поставщик в срок не позднее ___ календарных дней с даты отгрузки Продукции направляет Покупателю электронный документ на Продукцию.

3.7. Датой (моментом) поставки Продукции признается дата приемки Продукции филиалом Покупателя, указанная в реквизите «Дата получения (приемки)» электронного документа и соответствующая дате подписания акта входного контроля без замечаний. В отношении указанной продукции не применяются условия пункта 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С момента поставки Продукции Поставщик считается исполнившим обязательства по поставке Продукции и к Покупателю переходит право собственности на продукцию, а также риски случайной гибели или случайного повреждения Продукции.

3.8. В эксплуатационных документах на Продукцию, содержащую драгоценные металлы, Поставщик обязан указывать наличие драгоценных металлов согласно требований ГОСТ 2.608-78* «Порядок записи сведений о драгоценных материалах в эксплуатационных документах». При отсутствии в Продукции драгоценных металлов, Поставщик обязан в эксплуатационных документах на Продукцию сделать запись об отсутствии драгоценных металлов.

3.9. Поставляемая Продукция должна сопровождаться документацией согласно Приложения №2 к договору и требованиям РКД (в том числе ТУ (ТЗ)), ТТ- для зарубежной продукции (при отсутствии ТУ).

3.10. Поставщик несет расходы, связанные с возвратом некомплектной, контрафактной Продукции или Продукции ненадлежащего качества. Расходы, связанные с возвратом Поставщику Продукции, определяются как сумма расходов Покупателя по ее доставке, разгрузке, хранению, а также возврату ее Поставщику.

3.11. Поставщик обязан в течение 10 календарных дней после заключения Договора предоставить Покупателю план-график изготовления оборудования, согласованного сторонами в пределах общего срока поставки с указанием даты завершения каждого этапа (разработка ТУ/ТЗ/ТТ и плана качества, закупки материалов и комплектующих, оформление решения о применении импортного оборудования или комплектующих изделий и т.д.), подтверждающего выполнение ключевых событий изготовления.

3.12. Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции.

На поставляемую Продукцию гарантийные сроки хранения и эксплуатации установлены в следующих документах: ТУ/ТЗ/ТТ - для зарубежной продукции (при отсутствии ТУ), чертеже РКД, паспортом на Продукцию (конкретное наименование документа указать), но не менее срока указанного в Техническом задании (Приложение №2) к настоящему договору.

3.13. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4. Приемка Продукции (входной контроль продукции и сопроводительной документации)

4.1. До проведения входного контроля Покупателем проводится приемка поставленной Продукции по количеству (включая проверку соответствия оборудования сведениям, указанным в транспортных документах, и проверку отсутствия повреждений тары/упаковки) от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность по транспортировке.

4.2 Документом о приемке Продукции по договору является утвержденный Покупателем Акт входного контроля без замечаний после получения Продукции надлежащего качества, в надлежащей комплектности и представления документов, поименованных в пункте 3.9 настоящего Договора.

4.3. Требования к порядку проведения приемки Продукции по количеству и оформлению отчетной документации по ее результатам, порядку действий при выявлении несоответствия продукции сведениям, указанным в транспортных документах, и/или повреждений тары/упаковки установлены в процедурном документе Покупателя.

4.4. При положительных результатах приемки по количеству проведение Покупателем входного контроля Продукции и сопроводительной документации должно быть начато в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной Покупателем.

4.5. В случае передачи Продукции на ответственное хранение с оформлением отдельного договора ответственного хранения, оформляемым между Поставщиком (Изготовителем) и Покупателем, проведение входного контроля выполняется на площадке Изготовителя. Необходимость проведения повторного входного контроля Продукции и проверки по комплектности сопроводительной документации на площадке Покупателя после ответственного хранения определяется договором ответственного хранения.

4.6. Покупатель обязан обеспечить проведение Входного контроля Оборудования и Сопроводительной документации в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты начала входного контроля согласно пункту 4.4 Договора, включая оформление и утверждение акта Входного контроля. Копия утвержденного Покупателем акта Входного контроля должна быть направлена Покупателем Поставщику в течение не более 3 (трех) рабочих дней.

4.7. Процедурный документ филиала Покупателя по порядку проведения приемки Продукции по количеству и Положение о входном контроле филиала Покупателя предоставляется Покупателем Поставщику по его запросу.

4.8. При обнаружении в результате приемки Продукции (входного контроля) некомплектности, производственных дефектов (браков, недостатков), отступлений от требований конструкторской и технологической документации (несоответствий) и/или при обнаружении несоответствий Продукции при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока обязательным является составление акта о выявленных несоответствиях. Вызов представителя Поставщика для участия в подписании такого Акта обязателен.

Срок прибытия представителей Поставщика для участия в подписании Акта входного контроля - 10 (десять) календарных дней с момента получения вызова, если иной срок не установлен в вызове. Представители Поставщика должны иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право подписания акта.

В случае неявки представителя Поставщика в срок, указанный в вызове, подписание Акта входного контроля с несоотвествиями, выявленными в ходе проведения входного контроля, а также отчетного документа с несоответствиями, выявленными при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока, осуществляется Покупателем в одностороннем порядке.

4.9. Акт входного контроля с несоответствиями и отчетный документ с несоответствиями, выявленными при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока, в том числе составленный Покупателем в одностороннем порядке, является основанием для предъявления претензии Поставщику о недостаче, некомплектности, несоответствии Продукции и/или сопроводительной документации условиям Договора и имеет силу надлежащего доказательства некачественности, некомплектности Продукции и/или сопроводительной документации.

4.10. Замена, устранение производственных дефектов, доукомплектование и восполнение недостающей Продукции, в том числе выявленных в период гарантийного срока производится Поставщиком за его счет в сроки, согласованные с Покупателем, но не более 14 календарных дней.

4.11. Если при проведении входного контроля выявлены замечания к сопроводительной документации Поставщик обязан за свой счет и в срок, согласованный с Покупателем, но не более 10 рабочих дней после получения утвержденного Акта входного контроля, устранить замечания к сопроводительной документации.

5. Контроль за качеством изготовления продукции

Требования не предъявляются.

6. Обеспечение договора.

Не требуется.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

7.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

7.4. Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

7.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения договора.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки и/или сроков предоставления отчетной документации согласно п. 3.9. настоящего Договора, Поставщик обязан выплатить Покупателю неустойку в размере 0,05% (пять сотых процента) от стоимости недопоставленной Продукции за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня поставки всей Продукции, определяемого по дате подписания Покупателем накладной для последующего оприходования Продукции.

8.2. За нарушение Поставщиком предусмотренного законодательством Российской Федерации срока представления счета-фактуры Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,03 % ставки рефинансирования ЦБ Российской Федерации от суммы счета-фактуры за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня представления надлежаще оформленного счета-фактуры.

В случае непредставления или представления ненадлежащим образом оформленного счета-фактуры Поставщик обязан возместить Покупателю не принятую к вычету сумму налога на добавленную стоимость.

8.3. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставляемой по настоящему договору Продукции последний обязан выплатить Поставщику пени в размере 0,03 % (три сотые) процентов от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены договора.

8.4. В случае если в результате нарушения Поставщиком условий договора Покупатель в соответствии с законодательством Российской Федерации откажется от исполнения настоящего договора или настоящий договор будет расторгнут по решению суда, даже за пределами срока действия договора, а Продукция не будет поставлена (частично или в полном объеме) к моменту расторжения договора, Поставщик обязан оплатить Покупателю неустойку, предусмотренную настоящим разделом договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения договора.

8.5. В случае нарушения Поставщиком сроков устранения несоответствий, указанных в пункте 4.10, 4.11 Договора, Покупатель имеет право выставить Поставщику, а последний обязан ее оплатить, неустойку в размере 0,05% от цены договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня подписания положительного Акта входного контроля Продукции и сопроводительной документации.

8.6. Неустойка в обеспечение обязательств контрагента по договору взыскивается сверх убытков. Указанный абзац не включается в договоры с организациями Концерна и иными организациями Корпорации.

• Зачет (уменьшение размера, предусмотренного договором денежного обязательства на сумму начисленной неустойки) допускается по письменному согласию сторон.

8.8. Поставщик принимает на себя ответственность за качество поставляемой Продукции, в связи с чем обязуется:

- оградить Покупателя от необходимости разбирательств с заводом-изготовителем по поводу факта и причин наличия дефектов (браков, недостатков) в Продукции;

- выполнить условия, установленные в пунктах 8.9, 8.10, 8.11, 8.12 настоящего договора.

8.9. В случае если имуществу Покупателя либо имуществу третьих лиц был причинен ущерб либо такое имущество пришло в негодность или было уничтожено в результате дефектов (неисправностей, браков), обусловленных:

- ошибками, недоработками или нарушениями технологий выполнения работ, допущенными заводом-изготовителем в ходе производства Продукции,

- дефектами материалов и узлов и/или неисправностями оборудования, используемых заводом-изготовителем при производстве Продукции.

Поставщик обязан за свой счёт выполнить работы по приведению такого имущества в состояние, имевшее место до его порчи, и/или возместить стоимость аналогичного нового имущества (в случае гибели имущества или его утраты).

В настоящем пункте под словом «имущество» понимается, принадлежащее Покупателю имущество, включая (но, не ограничиваясь) узлы, приборы, машины и агрегаты, составной или рабочей частью которых является Продукция, а также связанные с ними производственным циклом узлы, приборы, машины и агрегаты.

8.10. Причинение ущерба имуществу либо уничтожение имущества и перечень имущества должны быть зафиксированы в соответствующем акте. Порядок составления акта аналогичен порядку, установленному в разделе 4 настоящего договора.

8.11. В случае если Поставщик не приступит к работам, указанным в пункте 8.9 настоящего договора, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях) Покупатель вправе привлечь для выполнения таких работ третье лицо. В таком случае Поставщик обязан возместить расходы Покупателя на оплату выполненных работ.

Возмещение стоимости аналогичного нового имущества (в случае гибели имущества или его утраты) производится Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.

8.12. Указанные в пункте 8.9 настоящего договора работы должны быть выполнены Поставщиком или третьим лицом за счёт Поставщика в сроки, указанные Покупателем.

Персонал, который будет привлечен к таким работам, должен обладать соответствующей квалификацией и допуском к работам на режимных объектах и объектах радиационной опасности, оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору Поставщик обязан возместить Покупателю причиненные таким неисполнением убытки, включая упущенную выгоду.

8.14. В случае расторжения договора по решению суда в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сроком на 2 (два) года.

8.15. Поставщик, уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

- выставленные Покупателем и принятые Поставщиком, неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

- выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству продукции по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции;

- судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком, неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

- судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателем к качеству продукции по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции;

- подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком, Продукции по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

- подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком, документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

8.16. Стороны пришли к соглашению о неприменении положений ст. 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям по настоящему договору (в том числе в рамках исполнения, нарушения, прекращения или недействительности договора).

9. Разрешение споров

9.1. Обращение Стороной в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 21 (двадцати одного) календарного дня со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

9.2. В случае, если в ходе внесудебного разрешения споров Стороны не пришли к взаимоприемлемому решению, споры по настоящему договору подлежат разрешению в Арбитражном суде Воронежской области.

9.3. Третейская оговорка для договоров между Концерном и иными организациями Корпорации:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским Арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли в соответствии с Правилами Отделения Российского Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты];

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты].

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.».

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

11. Исключительные права третьих лиц

11.1. Поставщик гарантирует, что исполнение его обязательств по договору не повлечет нарушения исключительных прав третьих лиц, которые могут быть препятствием для использования Продукции и документации Покупателем на территории России.

Для подтверждения гарантий Поставщик по требованию Покупателя представит ему патентный формуляр, оформленный согласно ГОСТ.

11.2. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Покупателю со стороны третьих лиц, вызванных нарушением их исключительных прав, в связи с выполнением Поставщиком обязательств по договору, Покупатель немедленно информирует об этом Поставщика.

11.3. Поставщик обязуется урегулировать своими силами и за свой счёт претензии третьих лиц, предъявленные Покупателю в связи с нарушением их исключительных прав, а также возместить Покупателю все убытки, вызванные нарушением Поставщиком исключительных прав третьих лиц на территории России.

12. Условия конфиденциальности

Стороны обеспечат конфиденциальность информации, полученной друг от друга в рамках исполнения договора или в связи с его исполнением.

13. Прочие условия

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору (в т.ч. изменение спецификаций, Изготовителей Продукции, общей стоимости по договору или стоимости последующих годовых этапов по договору, сроков поставки Продукции, выплаты авансов, перечисления оплаты и др.) оформляются дополнительным соглашением за подписью и печатями обеих сторон с приложением нового Графика оплаты, Технического задания и спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

13.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

13.3. Покупатель обязан сохранить неприкосновенными любые товарные знаки, эмблемы завода-изготовителя и маркировку, нанесенные на Продукцию.

13.4. Покупатель не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать не в целях настоящего договора коммерческую информацию, ставшую ему известной (доступной) в рамках заключения и исполнения настоящего договора и составляющую коммерческую тайну Поставщика, завода-изготовителя Продукции, а также другую информацию ограниченного распространения.

13.5. Уступка требования по настоящему договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Покупателя, полученного на основании письменного запроса Поставщика.

13.6. Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Поставщику документально подтверждённых им расходов.

13.7. Если Покупатель принимает решение о прекращении действия договора из-за отсутствия финансирования, то Поставщик оповещается об этом в письменном виде.

13.8. Договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке:

- в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Оборудования (два и более раза) или нарушения сроков поставки Оборудования на срок более 6 месяцев.

- в случае досрочного расторжения Покупателем Договора ___________________________ или приостановления действия указанного договора на срок более 1 (Одного) года, либо по другим причинам, не зависящим от Покупателя. В таком случае Покупатель, в согласованный с Поставщиком срок, возместит Поставщику стоимость произведенных им прямых подтвержденных затрат в связи с исполнением Договора на дату расторжения Договора, после поступления денежных средств от Покупателя.

- невыполнение Поставщиком согласованных ключевых событий по плану-графику изготовления оборудования;

- несоблюдения Поставщиком Нормативных документов, государственных стандартов при разработке конструкторской документации, изготовлении и поставке Оборудования;

- введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

- наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

- недостоверное предоставление информации о бенефициарах в рекомендованной оговорке;

- в случае непредоставления Поставщиком информации о включении его самого и (или) лица, подписавшего договор, в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592» [5.12], а также информации о том, что он контролируется указанными лицами, а также в иных случаях, указанных в п. 13.14 настоящего Договора;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

13.9. Расторжение Договора в случаях, предусмотренных пунктом 13.8 Договора, осуществляется путем направления Покупателем письменного уведомления Поставщику. Датой расторжения Договора считается дата получения указанного уведомления Поставщиком, если иная дата не указана в уведомлении.

13.10. Местом исполнения настоящего договора является:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Нововоронеж, промышленная зона Южная, 1.

13.11. Стороны принимают на себя обязательства в официальном порядке немедленно извещать (уведомлять) друг друга об изменении реквизитов, в т.ч. об открытии/закрытии банковских счетов.

13.12. Стороны обязуются выполнять Соглашение о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), являющееся неотъемлемой частью договора.

13.13. Противодействие коррупции. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

13.14. Заверения об обстоятельствах.

13.14.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

13.14.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

13.15. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

- Спецификация (Приложение № 1);

- Техническое задание (Приложение № 2);

- График платежей (Приложение № 3);

- График поставки (Приложение № 4);

- «Соглашение о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)» (Приложение № 5).

-Форма акта сверки взаимных расчетов (Приложение № 6).

Лист №12 Договора №___________ от «___»__________2023г

14. Места нахождения, адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№_____________ от «____»__________2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставка химических реагентов

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость поставляемой Продукции по данной Спецификации составляет __________________________ (_______________) рублей 00 копеек с учетом НДС (20%), страхования Продукции, транспортных расходов, затрат на проведение оценки соответствия в форме подтверждения соответствия, а также тары и упаковки и прочее.

Срок поставки Продукции: согласно Спецификации (Приложение № 1) и Графика поставки (Приложение № 4) к договору.

ПОСТАВЩИК:

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ:

- Посмотреть таблицу с данными

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации», поставка осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Нововоронеж, Воронежской обл., промышленная зона Южная, 1.

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товаров, за исключением нестандартного технологического

оборудования

Предмет закупки «Поставка химических реагентов»

Нововоронеж

2023

Техническое задание

на поставку товаров, за исключением нестандартного технологического

оборудования для объекта 1,2 блоков Нововоронежской АЭС

«Поставка химических реагентов»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Требования к маркировке

Подраздел 3.2. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2. Требования по передаче покупателю технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

От ПОКУПАТЕЛЯ:

Начальник ЦЭТМО Мальцев И.Н.

От ПОСТАВЩИКА:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Техническому заданию

«Поставка химических реагентов»

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

*Затраты на приобретение химической продукции относятся к расходам:

- ЦОРО по выводу из эксплуатации;

-ЦЭТМО по поддержанию в безопасном состоянии остановленных блоков №1,2 НВАЭС.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Техническому заданию

«Поставка химических реагентов»

Ссылки на документы нормативной базы

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к договору

№_____________от «____»____________2023г.

График платежей

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4 к договору

№____________от «____»___________2023г.

График поставки товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №5 к договору

№ _____________ от «___»_________2023г.

СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Раскрывающая сторона гарантирует принимающей стороне, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), раскрывающей стороны, переданные принимающей стороне до заключения договора (далее – "сведения"), являются полными, точными и достоверными.

При изменении сведений раскрывающая сторона обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить принимающей стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом раскрывающей стороны.

Раскрывающая сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку предоставленных сведений принимающей стороной, а также на раскрытие принимающей стороной сведений, полностью или частично, Госкорпорации "Росатом" и компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку сведений такими органами (далее – "раскрытие"). Раскрывающая сторона освобождает принимающую сторону от любой ответственности в связи с раскрытием, в том числе, возмещает принимающей стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением принимающей стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия договора о предоставлении сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа принимающей стороны от исполнения договора и предъявления принимающей стороной раскрывающей стороне требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения раскрывающей стороной соответствующего письменного уведомления принимающей стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1к приложению №5 к договору

№_____________ от «____»__________2023г.

Сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров

(в том числе конечных)

- Посмотреть таблицу с данными

Директор

Приложение №6 к договору

№ _____________ от «___»_________2023г

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с даннымиТехнические_характеристики