Тендер - Поставка хозяйственных товаров №239572459

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

- Посмотреть таблицу с данными

Заявка на закупку товаров, работ, услуг для нужд МУ «Спортивные сооружения КГО»

Поставка хозяйственных товаровоставка аптечек «ФЭСТ»

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование объекта закупки (Приложение 1 к заявке)

- Посмотреть таблицу с данными

Декларация (заявка) на участие (рекомендуемая)

Директору МУ «Спортивные сооружения КГО»

На поставку хозяйственных товаров

_________________________________________________________________________________

наименование Участника закупки (для юридического лица), ФИО для (физического лица)

Место нахождения (для юридического лица):______________________________________________

Место жительства (для физического лица): _______________________________________________

Контактный телефон: _________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

ИНН________________________/КПП________________________

ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок ____________________________________

ОГРН _______________________

р/с ______________________________________________________

Наименование банка _______________________________________

БИК ________________________

К/с _________________________

выражаем согласие исполнить условия договора на условиях заказчика, указанных в заявке на закупку

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора включает общую стоимость всего Товара, включая все расходы Поставщика, в том числе стоимость упаковки, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящим декларируем:

- о не проведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- о не приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- об отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- об отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица –участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц –участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является оффшорной компанией;

- о отсутствие участника закупки в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица или в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков.

Настоящим гарантируем подлинность и достоверность документов и информации, представленных в составе настоящей заявки.

__________________________________________________ /__________________________________________________________________

Должность

КОНТРАКТ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

на поставку хозяйственных товаров

г. Копейск ____________ 2023 г.

Муниципальное учреждение «Спортивные сооружения Копейского городского округа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Яхина Тимура Ильгизовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании п.5, ст.93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке хозяйственных товаров (далее – Товар) в количестве, ассортименте и в соответствии с характеристиками, указанными в Спецификации (Приложение № 1 к контракту), в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

1.2. Заказчик обеспечивает оплату поставленного Товара в установленном Контрактом порядке, сроке и размере.

1.3. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

1.4. Подписывая Контракт, Поставщик подтверждает, что:

- поставщик несёт полную ответственность за поставку Товара по Контракту до его передачи Заказчику в соответствии с действующими нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.

- поставщик полностью понимает, и осознает цели использования поставляемого товара, и полностью удовлетворён условиями, при которых будет происходить поставка Товара, в том числе климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на исполнение контракта, и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с его исполнением, а также принимает обязательства по гарантийному ремонту и/или возврату товара за собственный счет и своими силами в случае обращения заказчика в период гарантийного срока на товар поставляемый в соответствии с условиями настоящего контракта.

- поставщик получил и изучил все материалы Контракта, включая все приложения к нему, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество поставляемого товара, в полном объёме. Поставщик признает правильность и достаточность Цены Контракта, содержащейся в Контракте, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего исполнения контракта. Поставщик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности по причине его недостаточной информированности.

1.5. Все взаимодействия по Контракту осуществляется Сторонами только в письменном виде на бумажном носителе или/и в форме электронных документов согласно нормам законодательства РФ по согласованию сторон.

1.6. Фактический размер понесённых затрат на исполнение контракта, ожидаемой прибыли от контракта для поставщика относится к его предпринимательским рискам, которые не могут быть возложены на заказчика и/или взысканы в любое время, как во время так и после прекращения обязательств по контракту.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ___________ (_____________________________________) рублей _____ копеек, (НДС предусмотрен/не предусмотрен).

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и настоящим Контрактом.

2.3. В случае если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, цена контракта, подлежащая уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость тары, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, затраты по хранению Товара, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой Товара.

2.5. Заказчик производит оплату за поставленный товар на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в разделе 15 Контракта, в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, на основании выставленного Поставщиком счета и (или) счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. КАЧЕСТВО, УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТОВАРА

3.1 Качество поставляемого Товара должно быть подтверждено предъявлением следующих документов:

- сертификат соответствия и/или паспорта качества, предусмотренного для данного вида Товара. Весь товар и комплектующие входящие в состав товара, должны иметь сертификаты соответствия и т.д., если таковые предусмотрены действующим законодательством.

3.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов и нормативных документаций, утвержденных в Российской Федерации, в течение всего срока годности Товара.

3.3. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу и/или уничтожение его до приемки Заказчиком.

3.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации. На внутренней и внешней упаковке хорошо читаемым шрифтом на русском языке должны быть указаны:

наименование продукции;

наименование организации - производителя продукции;

номер серии и дата изготовления.

3.5. Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки Товара (товарная накладная и или товарно-транспортная накладная и/или оформленный в соответствии с рекомендациями ФНС России универсальный передаточный документ и/или акт сдачи-приемки (далее товарная накладная), счет и/или счет-фактура), надлежащее качество и безопасность Товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.6 Поставщик настоящим пунктом поставлен Заказчиком в известность о конкретных целях приобретения товара, при этом Поставщик обязуется передать Заказчику товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями.

4. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Сроки поставки поставщиком: в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта Способ поставки: поставка осуществляется силами и средствами поставщика до места поставки. Перед поставкой Поставщик направляет Заказчику фотографии товара по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть для согласования, в случае несоответствия товара спецификации (или товару, обычно используемому в тех целях, для которых он предназначен) Заказчик имеет право от него отказаться.

4.2. Место поставки Товара: Челябинская область, г. Копейск, пр. Победы, 39, складски помещения стадиона «Химик».

4.3. Датой поставки Товара является дата его фактической поставки и подписания Заказчиком товарной накладной, которая является документом о приемке.

4.4. Поставщик не позднее, чем за 1 рабочий день до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой доставке товара на склад Заказчика. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи в соответствии с п. 14.1 Контракта.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Поставщик при поставке Товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:

- сертификаты соответствия и/ или паспорта качества на Товар, документ, подтверждающий соответствие Товара, выданные уполномоченными органами (организациями), инструкции по применению на русском языке (при наличии указанной инструкции);

- оригинал подписанной товарной накладной и/или товарно-транспортной накладной и/или оформленный в соответствии с рекомендациями ФНС России универсальный передаточный документ и/или акт сдачи-приемки товара в 2 экз. – является документом о приемке;

- оригинал счета и/или счета-фактуры в 1 экз.;

- гарантийный талон;

- правила эксплуатации товара;

5.2. Приемка Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней в месте его поставки уполномоченным представителем Заказчика. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Контрактом.

5.3. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

• проверка соответствия информации, указанной в товарной накладной, Контракту или заявке;
• проверка наличия и правильности оформления сопроводительных документов на Товар (п. 5.1 Контракта);
• проверка соответствия количества Товара, указанного в товарной накладной и фактически доставленного;
• проверка целостности упаковки Товара, вскрытие упаковки, осмотр Товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений и недостатков.

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара, характеристик товара, указанных в Приложении № 1 «Спецификация», с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах на Товар.

5.4. Для проверки соответствия поставленного Товара условиям Контракта Заказчик может провести экспертизу своими силами или к ее проведению Заказчиком могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае привлечения Заказчиком экспертов или экспертные организации, срок приемки товара составляет 3 рабочих дня с даты получения Заказчиком результатов экспертизы. При этом срок проведения экспертизы не может превышать 40 (сорок) дней с момента получения Заказчиком Товара. Экспертиза качества Товара проводится за счет средств Заказчика.

Если по результатам экспертизы качества Товара будет установлено, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки и сумма Контракта, остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара. В этом случае расходы по проведению экспертизы качества Товара несет Поставщик.

В случае несоответствия Товара условиям Контракта выявленное при проведении Заказчиком экспертизы своими силами, Заказчик направляет Поставщику уведомление о необходимости и сроках прибытия уполномоченного представителя Поставщика для осмотра Товара, составления и подписания Акта о выявленных недостатках. При неприбытии уполномоченного представителя Поставщика в срок, указанный в уведомлении, Акт о выявленных недостатках составляется Заказчиком в одностороннем порядке и является обязательным для Поставщика. Акт о выявленных недостатках направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным и является основанием для мотивированного отказа Заказчика от приемки Товара.

5.5. Товара накладная подписывается Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара, при отсутствии замечаний, препятствующих приемке.

5.6. В случае устранения Поставщиком замечаний, указанных в мотивированном отказе от подписания товарной накладной, Заказчик вправе осуществить приемку Товара и подписать товарную накладную в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом.

5.7. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара экспертным заключением органа государственного надзора в соответствии с компетенцией. Оплата услуг экспертизы, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой Товара осуществляется Поставщиком.

5.8. Поставщик в установленный в мотивированном отказе от подписания акта приема-передачи Товара срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи, с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

5.9. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара переходит на Заказчика после подписания Сторонами товарной накладной.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Права Заказчика:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков.

6.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.

6.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

6.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

6.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации.

6.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

6.2. Обязанности Заказчика:

6.2.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара или проведение экспертизы для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Контракта.

6.2.2. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии замечаний по качеству, количеству, и соответствию условиям Контракта.

6.2.3. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, а также возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.

6.2.4.Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.3.4. Отказаться в любое время до приемки товара от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Поставщик не приступает своевременно к исполнению Контракта

6.3. Права Поставщика:

6.3.1. Требовать от Заказчика приемки поставляемого Товара в соответствии с условиями Контракта.

6.3.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты надлежащим образом исполненных им обязательств.

6.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.4. Обязанности Поставщика:

6.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта.

6.4.2. Предъявить вместе с товаром гарантийные талоны, сертификаты соответствия или иные документы с целью удостоверения качества Товара в соответствии с действующими нормативными документами, стандартами, техническими условиями и иными требованиями, предъявляемыми к товару такого рода.

6.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, телефона, факса, электронной почты в течение 1 (одного) рабочего дня с момента изменений, в письменной форме.

6.4.4. По требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества и ассортимента.

6.4.5. В случае изменения банковских реквизитов в течении 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Поставщика, несет Поставщик.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара (с учетом целей его использования) в соответствии с настоящим контрактом и приложением к нему, техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации в течении гарантийного срока.

7.2. Поставщик предоставляет гарантийный срок на поставляемый товар в размере срока предоставляемого организацией изготовителем товара с момента подписания Заказчиком документа о приемке, в случае отсутствия такого срока, поставщик предоставляет гарантию не менее 12 месяцев с момента передачи товара заказчику. В период гарантийного срока Поставщик осуществляет гарантийный ремонт или замену товара при возникновении недостатков в товаре. При обнаружении в поставленном товаре несоответствий качественным характеристикам, требованиям государственных стандартов, нормативных документов, технических регламентов, устранение которых требует замены товара в течение гарантийного срока, то Поставщик обязан заменить такой товар. Расходы по замене товара производятся за счет Поставщика.

7.3. Наличие гарантии удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием наименования Товара, даты начала исчисления гарантийного срока, печати и подписи Поставщика или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке Товара. Гарантийный талон предоставляется Поставщиком вместе с Товаром. Отсутствие и/или непредставление гарантийного талона не освобождает Поставщика от гарантийных обязательств.

7.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

7.5. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре или комплектующих к нему, или заменить Товар или комплектующие к нему, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара (при условии предоставления и ознакомления под роспись уполномоченного сотрудника Заказчика осуществляющего приямку Товара, указанным правилам). Устранение недостатков Товара или замена комплектующих к нему производится в срок не более 5 рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

7.6. В случае устранения недостатков Товара в период гарантийного срока эксплуатации, этот срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаружения недостатков. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

7.7. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.

7.8. Датой исполнения Поставщиком гарантийных обязательств на Товар считается дата окончания гарантийного срока при условии исполнения гарантийных обязательств.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

8.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта;

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в установленном порядке, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей;

8.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

8.12. Срок уплаты поставщиком неустойки (штрафа, пени) по настоящему контракту составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения стороной соответствующего письменного требования об уплате неустойки (штрафа, пени).

8.13. При применении к поставщику предусмотренных контрактом неустоек (штрафов, пеней), их взыскание осуществляется путем удержания из суммы оплаты по контракту, а также за счет средств, предоставленных в обеспечение исполнения контракта, без обращения в суд.

8.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2023 года.

11.2. Изменения положений настоящего Контракта допускается по соглашению сторон. В том числе при изменении размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с настоящим Кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

11.3. Расторжение настоящего Контракта допускается:

1) по соглашению Сторон,

2) по решению суда на основании требований одной из Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

3) в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

11.4. Заказчик вправе расторгнуть контракт в связи с односторонним отказом следующих случаях:

11.4.1. При существенном нарушении обязательств по Контракту Подрядчиком согласно гражданского законодательства.

11.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по поставке товара более чем на 3 (трех) календарных дней.

11.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков исполнения обязательств – более двух раз более чем на 3 (три) календарных дней.

11.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени и других подобных недостатков).

11..5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11..6. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

11.7. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.11. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.13. В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчетов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объем Товара, фактически поставленного Заказчику.

11.14. Расторжение контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

12. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

12.1. Для целей настоящего Контракта «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов. Наступление форс-мажорных обстоятельств подтверждается справкой соответствующих органов государственной власти и управления.

12.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Контракту.

12.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Контрактом.

12.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

12.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 5 (пяти) рабочих дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

12.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

12.7. При возникновении событий форс-мажора, сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

12.8. Если события форс-мажора действуют в течение более трех последовательных месяцев, Стороны предпринимают меры по приведению Контракта в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами. При этом любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Контракту, путем расторжения настоящего контракта, причём ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИЙ СТОРОН

13.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке, путем переговоров. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии и дать письменный ответ об удовлетворении претензии или об отказе в удовлетворении претензии.

13.3. При не достижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Челябинской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи и электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа на бумажном носителе.

14.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

14.3. Если при исполнении сторонами обязанностей, возложенных на них настоящим Контрактом, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению данного Контракта, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

МП

Приложение № 1 к контракту №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот ___________2023 г.

«На поставку хозяйственных товаров»

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик _____________ Т.И. Яхин Поставщик ____________

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №286826333 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМЕНИ Г.К. МАВРИЦКОГО Г. МИАСС" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств для ГБУЗ "ГБ №1 г. Миасс"	Электронный аукцион #286826333	278 050	5 часов 16.12.2024 24.12.2024
Тендер №286942457 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Г. МИАСС" объявляет тендер: Приобретение дезинфицирующих средств для ГБУЗ "ГДП г. Миасс"	Запрос котировок #286942457	289 106	3 часа 17.12.2024 24.12.2024
Тендер №287009664 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 3" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #287009664	130 366 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 18.12.2024 26.12.2024
Тендер №287037151 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 Г. МАГНИТОГОРСК" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Запрос котировок #287037151	344 281	21 день 18.12.2024 14.01.2025
Тендер №287165586 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ объявляет тендер: Закупка № 614-2024 на поставку дезинфицирую...	Электронный аукцион #287165586	3 647 250 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 36 473	3 дня 19.12.2024 27.12.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №239572448 на поставку жидкого мыла с антисептическим эффектом	Малая закупка #239572448	23 400 Обеспечение заявки: 281	срок истек - 17.02.2023
Тендер №239572390 Поставка моющих, чистящих и дезинфицирующих средств согласно Спецификации	Малая закупка #239572390	23 179 Обеспечение заявки: 278	срок истек - 21.02.2023
Тендер №239572261 Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров	Малая закупка #239572261	См. док.	срок истек - 17.02.2023
Тендер №239572241 Скипидар ЯСХИМ 5 л	Малая закупка #239572241	1 024	срок истек - 17.02.2023
Тендер №239572200 Поставка строительных материалов для текущего ремонта	Малая закупка #239572200	4 283 Обеспечение заявки: 51	срок истек - 20.02.2023

Тендеры из региона Челябинская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №239572444 Поставка минтая свежемороженного	Малая закупка #239572444	42 784 Обеспечение заявки: 513	срок истек - 21.02.2023
Тендер №239572391 Поставка станка фуговального	Малая закупка #239572391	37 270 Обеспечение заявки: 447	срок истек - 20.02.2023
Тендер №239572390 Поставка моющих, чистящих и дезинфицирующих средств согласно Спецификации	Малая закупка #239572390	23 179 Обеспечение заявки: 278	срок истек - 21.02.2023
Тендер №239571393 Филимончук Евгения Евгеньевна объявляет тендер: Доля в праве общей долевой собственности, размер доли 1/2 на земельный участок площадью 216015 кв.м., кадастровый номер: 74:15:1004005:68, по адресу: Челябинская область, р-н. Нагайбакский, п. Кужебаевский...	Публичное предложение #239571393	874 861	срок истек - 06.04.2023
Тендер №239571339 Оказание услуг по проведению производственного контроля (с результатом)	Электронный аукцион #239571339	209 599	срок истек 17.02.2023 27.02.2023