Тендер - Набор моющих и чистящих средств №239590589

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• моющие.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть89 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.

Договор № ____

на поставку __________

с. Кочубей «___» _____________ 2022 г.

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики Дагестан "Кочубейская средняя общеобразовательная школа-интернат", в лице директора ДжабраиловаМутагира Магомедовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик» в лице _____________________________________, действующего на основании _______________, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44 от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданского Кодекса Российской Федерации, заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется поставить и передать продукцию ________ (далее - Товар) в Государственное казенное образовательное учреждение Республики Дагестан "Кочубейская средняя общеобразовательная школа-интернат", Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Дагестан Респ, Тарумовский р-н, Кочубей с, переулок Интернатский, 3 (далее - Грузополучатель) (Приложение 1 к настоящему договору), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Заказчик обязуется произвести оплату поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего Договора, его наименование, характеристики, цена, определяются в Спецификации на Товар (Приложение 1 к настоящему договору).

Цена товара и порядок расчетов

Цена договора составляет: _________________________________________.

Цена Договора включает в себя стоимости товара, тары, упаковки, расходов на страхование, проведение погрузо-разгрузочных работ, на доставку до места нахождения Грузополучателя, а также на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ. Неучтенные затраты Поставщика по Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком платежным поручением за поставленный товар в размере стоимости товара в декабре 2019 годапосле подписания Заказчиком акта приёма-передачи товара и/или товарной накладной.

Цена, указанная в пункте 2.1. настоящего Договора, является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.

Оплата по-настоящему Договору производится Заказчиком из средств республиканского бюджета Республики Дагестан.

В случае, если договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, заказчик уменьшает сумму договора на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы российской федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством российской федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы российской федерации заказчиком.

Порядок осуществления поставки

Поставка Товара осуществляется со дня заключения договора по 26.02.2022 года.

Поставка Товара осуществляется в соответствии с заявками Грузополучателя в течение 2 дней с момента получения заявки (в устной или письменной форме).

Досрочная поставка Товара может производиться с согласия Грузополучателя

Товар поставляется по адресам Грузополучателей, представленным в Списке подведомственных учреждений.

Фактом поставки товара является подписанная товарная накладная Поставщиком и ответственным представителем Грузополучателя.

Наличие подписанных товарных накладных Поставщиком и ответственным представителем Грузополучателя, представленные Поставщиком Заказчику, является фактом поставки товара и условием для оплаты.

Датой получения Товара считается дата, указанная в соответствующих документах при передаче Товара Грузополучателю.

Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей их характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Поставщик осуществляет перевозку товара своими силами и за свой счет.

При поставке каждой партии Товара Поставщик предоставляет Грузополучателю документы, подтверждающие качество Товара: декларации о соответствии, сертификаты соответствия (при их наличии), удостоверения качества, ветеринарные сопроводительные документы (в зависимости от наименования Товара, указанного в Спецификации).

Грузополучатель осуществляет приемку Товара в соответствии со сведениями, указанными в сопроводительных документах, с соблюдением правил, предусмотренных Инструкциями о порядке приема продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству и качеству (№ П 7, № П 6), а также настоящим договором.

В случае выявления в ходе приёмки несоответствия передаваемого товара условиям настоящего Договора Грузополучатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, составляет акт об устранении недостатков и направляет его Поставщику. Поставщик по требованию Грузополучателя своими средствами и за свой счет (с учетом транспортировки) производит замену забракованного товара в срок не более 3 (трех) календарных дней со дня получения от Грузополучателя соответствующего уведомления. В этом случае Сторонами подписывается акт о замене некачественного товара.

Датой поставки товара (выполнением Поставщиком своего обязательства по передаче товара в собственность Грузополучателю), считается дата подписания товарной накладной (акта приема- передачи) товара Грузополучателю в соответствии с условиями Договора.

Поставщик обеспечивает соответствие товара требованиям настоящего Договора.

Права и обязанности сторон

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленной документации, подтверждающей исполнение обязательств.

Отказаться от приёмки товара в случае, если он поставлен с нарушением условий настоящего Договора (по качеству, количеству, ассортименту, срокам годности, таре, упаковке и т.д). В тёплое время года отказаться от приёмки товара в случае нарушения Поставщиком условий доставки скоропортящегося товара не охлаждаемым либо не изотермическим транспортом, обеспечивающим сохранение температурных режимов транспортировки, с обязательным учётом условий сохранности и предохранения от загрязнения поставляемого товара.

Заказчик обязан:

Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товара или приемки исполненных обязательств.

Принять и оплатить надлежащим образом поставленный товар.

Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по качеству товара – в течение срока годности.

Гарантии качества

Качество, безопасность, пищевая ценность, условия изготовления и хранения, сроки годности, транспортировка, приемка продуктов питания должны соответствовать требованиям соответствующих действующих ГОСТов, ТУ, СанПиНов, принятых для данного вида товара, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации

Остаточный срок годности поставляемого Товара на момент поставки должен составлять не менее 80 % от срока годности, установленного производителем.

Поставляемые Товары должны соответствовать заявленным в Спецификации товара характеристикам. В отношении Товаров, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, должны быть представлены соответствующие сертификаты.

Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьправил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее Правила), в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа).

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил):

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о договорной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае;

• В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона о договорной системе договором предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного договором.
• За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей

• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
• Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
• Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
• Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
• Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
• Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
• Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
• В случае не достижения согласия, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Дагестан.

Форс-мажорные обстоятельства

Если в ходе исполнения Договора обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия, запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых Стороны не могут предотвратить, Стороны обязаны письменно в трехдневный срок известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия настоящего Договора, либо об изменении его условий. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности для Сторон является справка, выдаваемая уполномоченным органом.

В результате таких переговоров составляется двусторонний акт, в котором указываются причины вносимых изменений. Данный акт подписывается представителями обеих Сторон.

Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2022года.

Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Прочие условия

Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Поставщику, второй находится у Заказчика.

Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны, если они выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон и являются его неотъемлемой частью.

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, в т.ч. расчетного счета, она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону, указав новые реквизиты.

Почтовые и платежные реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору

№ ____________________

от «____»____________ 2022г.

Спецификация

к договору на поставку продуктов питания

- Посмотреть таблицу с данными