Тендер - Поставка перекиси водорода медицинской №239608913

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение_№2_-_Обоснование_НМЦД.xlsx
• Приложение_№2_-_Обоснование_НМЦД.xlsx
• извещение_ЗК_для_СМСП_для_размещения_(2).doc
• извещение_ЗК_для_СМСП_для_размещения_(2).doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть13 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

.sub

• Версия системы release/13.0.3.5#3rev19817cd5

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.5#3rev19817cd5

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Информационная карта извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – запрос котировок)

Предмет закупки - «Поставка перекиси водорода медицинской»

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – Извещение) подготовлено в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Пензенский тепличный комбинат». Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, участием в запросе котировок в электронной форме и заключением договора, а заказчик и комиссия по закупкам не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов запроса котировок в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРНИМАТЕЛЬСТВА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого

и среднего предпринимательства

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого

и среднего предпринимательства

Проект договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________________

г. Пенза «_____»___________ 2023г.

АО «Пензенский тепличный комбинат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего ______________-, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании _________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее - Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ) на основании (протокол от « » ______ 202_ года № ), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить перекись водорода (далее Товар), в ассортименте, сроки, количестве и по ценам, предусмотренным в спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, никому не был продан, не заложен, в споре и под запретом (арестом) не состоит, и никакие иные третьи лица прав на поставляемый Товар не имеют.
1.3. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Поставляемый Товар должен иметь на момент поставки декларацию о соответствии (сертификат соответствия) и сертификат качества (паспорт –сертификат качества).
2.2. Товар должна быть идентифицирована маркировкой завода-изготовителя. Качество Товара, подтверждается документом о качестве с указанием наименования, количества, даты изготовления, номера партии и фирмы изготовителя.
2.3. Поставщик гарантирует доброкачественность и надежность поставляемого Товара в течение сроков, указанных в ГОСТах (ТУ завода – изготовителя).
2.4. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора считается не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика с возмещением Заказчику всех затрат, связанных с приемкой, хранением и отпуском забракованного Товара.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Произвести поставку Товара на склад Заказчика, находящийся по адресу, указанному в п.5.1.2. настоящего договора и передать его Заказчику.
3.1.2. Погрузка и отгрузка Товара осуществляется силами Поставщика. Предоставить все необходимые отгрузочные реквизиты к моменту подписания договора.
3.1.3. Обеспечить соответствие Товара действующим сертификатом соответствия, санитарным заключением и другими документами, регламентирующим его выпуск, транспортировку и хранение, требованиям по номенклатуре и цене, предусмотренной настоящим Договором.
3.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Обеспечить получение и приемку Товара в соответствии с действующим законодательством.
3.2.1.1. Приемка Товара по качеству осуществляется в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки Товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением Госарбитража СССР за № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями.
3.2.1.2. Приемка Товара по количеству осуществляется в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки Товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража СССР за № П-6 от 15.06.1965 г. с последующими изменениями и дополнениями.
3.2.2. При возникновении претензий по качеству Товара вызвать представителя Поставщика для совместной приемки в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Контролировать ход выполнения Поставщиком поставки по Договору без вмешательства в хозяйственную деятельность Поставщика.
3.3.2. Отказаться от Товара в случае несоответствия Товара условиям настоящего договора. В этом случае Поставщик производит загрузку и транспортировку не принятого Товара за счет собственных сил и средств.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Договора включает стоимость Товара, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, в том числе на территории Заказчика, налоги, сборы, таможенные и другие обязательные платежи, прочие расходы и издержки Поставщика, возникшие в связи с выполнением Договора, и составляет _________ (_____) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% – _________ (_________ ) рубля __ копейки.
4.2. Цена Товара на период действия Договора является твердой и пересмотру не подлежит.
4.3. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи и получения Заказчиком от Поставщика оригиналов следующих документов:
а) счет;
б) счет-фактура;
в) товарная накладная или универсальный передаточный документ;
г) Акт приема-передачи.
4.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
4.5. В случае подписания документов, указанных в п. 4.3. настоящего Договора представителем Поставщика, последний обязан предоставить документы, подтверждающие его полномочия, оформленные надлежащим образом.
4.6. Документы для осуществления расчетов, указанные в п. 4.3. настоящего Договора, должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в которых, в обязательном порядке должны быть указаны реквизиты настоящего Договора (номер и дата Договора). В случае предоставления ненадлежаще оформленных и не соответствующих требованиям законодательства документов, необходимых для осуществления расчетов, документы считаются не предоставленными.
4.7. В случае обнаружения Заказчиком каких-либо ошибок в документах, указанных в п. 4.3. настоящего Договора, Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поставки Товара и получения документов от Заказчика, привести их в соответствие и вернуть Заказчику.
4.8. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку (сумму пеней) из суммы, подлежащей уплате за Продукцию.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА
5.1. Условия поставки Товара:
5.1.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется с момента заключения в течении 7 календарных дней , в пределах количества, указанного в Спецификации, в течение срока действия договора.
5.1.2. Пунктом поставки Товара по настоящему Договору является склад Покупателя: АО «Пензенский тепличный комбинат», г. Пенза ул. ул. Тепличная, 1.
5.2. Поставщик заблаговременно, за 3 (три) рабочих дней, уведомляет Заказчика о дате передачи Товара.
5.2.1. Поставщик предоставляет Заказчику при передаче Товара следующие документы:
Акт приема-передачи в 2 (двух) экземплярах, подписанный Поставщиком;
- счет;
- счет-фактуру (или Универсальный передаточный документ);
- Товарную накладную (или Универсальный передаточный документ);
- документы, относящиеся к Товару (сертификат, гарантийный талон, паспорт качества, инструкция или руководство по эксплуатации, положительное заключение государственной экологической экспертизы и др.).
5.3. По поручению Поставщика поставка может осуществляться третьими лицами, являющимися грузоотправителями (перевозчиками), при этом ответственность за деятельность третьих лиц несет Поставщик. При осуществлении поставки Товара третьими лицами Поставщик обязан сообщить Заказчику наименование перевозчика, вид и номер транспортного средства, на котором будет поставлен Товар.
5.3.1. Датой поставки считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи и товарной накладной или УПД.
Приемка Товара по наименованию, количеству и качеству производится в рабочие дни в месте поставки, указанном Заказчиком, в день поставки. Если Товар передана Заказчику после 16:00 (в пятницу после 15:00), приемка Товара по количеству осуществляется на основании товарной накладной или Универсального передаточного документа и в остальной части осуществляется на следующий рабочий день.
5.4. При обнаружении несоответствия поставленного Товара наименованию, количеству, качеству, данным указанным в сопроводительных документах, Спецификации, условиям Договора, Заказчик обязан незамедлительно составить акт и письменно уведомить Поставщика о выявленных в ходе приемки несоответствиях условиям Договора.
Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика за свой счет обязан допоставить недостающие части Товара, либо заменить Товар, несоответствующий количеству, качеству либо иным требованиям Договора.
До момента замены и/или допоставки Товара обязательства Поставщика по поставке соответствующего Товара считаются неисполненными, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с п. 7.4. настоящего Договора до момента поставки Товара, соответствующего условиям Договора.
5.5. Обязательства Поставщика по передаче Товара, его принадлежностей и относящихся к нему документов в собственность Заказчика считаются исполненными с даты подписания уполномоченным представителем Заказчика Товарной накладной и Акта приема-передачи или УПД.
5.6. Поставка Товара по настоящему договору по согласованию сторон может осуществляться отдельными партиями транспортом Поставщика по адресу указанному в спецификации (Приложение №1) .
5.7. Обязанность по поставке каждой партии Товара считается исполненной с момента передачи каждой отдельной партии Товара Покупателю, подписания Товарных накладных на каждую партию Товара и передачи Поставщиком Покупателю первичных документов, подтверждающих факт поставки Товара.
5.8. Каждая партия Товара должна сопровождаться следующими оригинальными отгрузочными документами: счет-фактура; Товарная накладная; Товарно-транспортная накладная; документ о качестве; упаковочный лист. Сопроводительная техническая документация к поставляемому Товару должна соответствовать требованиям, действующим на момент подписания настоящего Договора, ГОСТ и ТУ.
5.9. Право собственности на Продукцию, указанную в пункте 1.1. настоящего Договора, переходит к Покупателю после поставки каждой партии Товара в соответствии с п.5.2. настоящего договора.
5.10. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара, являющейся предметом настоящего Договора, несет Поставщик до момента передачи его Покупателю в соответствии с п.5.7. настоящего договора.
5.11. Забракованный при приемке Товар Поставщик, обязан в течении 10-ти календарных дней осуществить его замену за свой счет.
5.12. Скрытые недостатки Поставщик устраняет в 10-ти дневный срок за свой счет с момента получения уведомления об их обнаружении Покупателем.
5.13. При обнаружении несоответствия количества, ассортимента или качества Товара требованиям настоящего договора Покупатель обязан известить об этом Поставщика путем направления рекламационного письма. После получения рекламационного письма почтой или по факсу или электронной почтой Поставщик обязан в 10-ти дневный срок устранить указанные недостатки, поставленный им Товар за свой счет.

ГАРАНТИИ
6.1. Поставщик гарантирует:
а) что поставляемый Товар соответствует заявленным качественным и количественным характеристикам;
б) что поставляемая Товар изготовлена в полном соответствии с условиями Договора и Спецификации;
в) количество Товара соответствует требованиям, установленным в Спецификации Договора;
г) что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста, предметом иска третьих лиц или иного обременения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренного договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов и пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты неустойки (пени), ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.
7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств предусмотренного договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных) предусмотренных договором. Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в виде фиксированной суммы размере 1% от цены договора, а также потребовать от Поставщика возмещения убытков, непокрытых таким штрафом.
7.4. Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается поставка Товара не соответствующего требованиям по качеству, объему, требованиям к сопроводительным документам, установленных настоящим договором.
7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного договором, Заказчик оплачивает Поставщику штрафную неустойку (пеню) в размере 1/300 действующей на дату уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Заказчиком.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, забастовки, диверсии, запретные меры органов государственной власти и т.п.), а также по причинам, независящим от Сторон, за которые ни одна из Сторон не отвечает.
7.7. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Договору, в 10-ти дневный срок с момента их возникновения извещает другую Сторону.
7.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Срок ответа на претензию установлен в 10 календарных дней со дня получения претензии. Все споры, возникающие из договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Пензенской области.
8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего договора не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.
8.4. Существенные отклонения от условий договора являются основанием для принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.
8.5. В случае расторжения настоящего договора в связи с существенным нарушением Поставщиком условий настоящего договора, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 30.12.2023 г. или выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору, либо до его расторжения.
9.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Поставщик самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые ему для выполнения обязательств по настоящему Договору.
10.2.Поставщик предоставляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то лицами.
10.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:
- по основаниям, установленным законом;
- в связи с изменением размера процентов за пользование займом при изменении ключевой ставки Банка России (соразмерно такому изменению), если на торгах заключался договор займа (кредита);
- по иным основаниям, если изменение договора не повлияет на его условия, имевшие существенное значение для определения цены на торгах.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
11.1. При исполнении договора стороны соблюдают, и в дальнейшем будут соблюдать, все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.
11.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе, какой либо из сторон в связи с договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений с государственным сектором предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью.
12.2. Стороны безотлагательно, в простой письменной форме уведомляют друг друга о любых изменениях их наименований, юридических или фактических адресов, номеров телефонов, реквизитов, указанных в разделе 13 настоящего договора. В противном случае, Сторона, не исполнившая данную обязанность, несет ответственность за производные от данного неисполнения риски.
12.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
12.4. К договору прилагаются и являются неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Спецификация.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

№ _______________ от «___» _____________ 2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого

и среднего предпринимательства

ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Изучив извещение № _________ от «__»______ 2023 г. о проведении запроса котировок на

________________________________________________________________________________________

наименование предмета запроса котировок

мы ________________________________________________________________________________________

наименование (для юридического лица), Фамилия, Имя, Отчество (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): ________________________________________________________________________________________

Контактное лицо, курирующее выполнение Договора в случае признания участника размещения заказа Победителем (Ф.И.О): ________________________________________________________________________________________

Контактный телефон: ______________________ ;

ИНН________________________ КПП________________________

ОГРН _______________________

ОКПО __________

Банковские реквизиты:

р/с ______________________________________________________

Наименование банка _______________________________________

БИК ________________________

К/с _________________________

согласны поставить Товар и исполнить условия Договора, указанные в Извещении о проведении запроса котировок.

- Посмотреть таблицу с данными

Страна происхождения Товара:______________

Должность ________________ /И.О. Фамилия/

М.П.

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Информационная карта извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – запрос котировок)

Предмет закупки - «Поставка перекиси водорода медицинской»

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – Извещение) подготовлено в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Пензенский тепличный комбинат». Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, участием в запросе котировок в электронной форме и заключением договора, а заказчик и комиссия по закупкам не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов запроса котировок в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРНИМАТЕЛЬСТВА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого

и среднего предпринимательства

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого

и среднего предпринимательства

Проект договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________________

г. Пенза «_____»___________ 2023г.

АО «Пензенский тепличный комбинат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего ______________-, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании _________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее - Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ) на основании (протокол от « » ______ 202_ года № ), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить перекись водорода (далее Товар), в ассортименте, сроки, количестве и по ценам, предусмотренным в спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, никому не был продан, не заложен, в споре и под запретом (арестом) не состоит, и никакие иные третьи лица прав на поставляемый Товар не имеют.
1.3. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Поставляемый Товар должен иметь на момент поставки декларацию о соответствии (сертификат соответствия) и сертификат качества (паспорт –сертификат качества).
2.2. Товар должна быть идентифицирована маркировкой завода-изготовителя. Качество Товара, подтверждается документом о качестве с указанием наименования, количества, даты изготовления, номера партии и фирмы изготовителя.
2.3. Поставщик гарантирует доброкачественность и надежность поставляемого Товара в течение сроков, указанных в ГОСТах (ТУ завода – изготовителя).
2.4. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора считается не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика с возмещением Заказчику всех затрат, связанных с приемкой, хранением и отпуском забракованного Товара.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Произвести поставку Товара на склад Заказчика, находящийся по адресу, указанному в п.5.1.2. настоящего договора и передать его Заказчику.
3.1.2. Погрузка и отгрузка Товара осуществляется силами Поставщика. Предоставить все необходимые отгрузочные реквизиты к моменту подписания договора.
3.1.3. Обеспечить соответствие Товара действующим сертификатом соответствия, санитарным заключением и другими документами, регламентирующим его выпуск, транспортировку и хранение, требованиям по номенклатуре и цене, предусмотренной настоящим Договором.
3.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Обеспечить получение и приемку Товара в соответствии с действующим законодательством.
3.2.1.1. Приемка Товара по качеству осуществляется в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки Товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением Госарбитража СССР за № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями.
3.2.1.2. Приемка Товара по количеству осуществляется в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки Товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража СССР за № П-6 от 15.06.1965 г. с последующими изменениями и дополнениями.
3.2.2. При возникновении претензий по качеству Товара вызвать представителя Поставщика для совместной приемки в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Контролировать ход выполнения Поставщиком поставки по Договору без вмешательства в хозяйственную деятельность Поставщика.
3.3.2. Отказаться от Товара в случае несоответствия Товара условиям настоящего договора. В этом случае Поставщик производит загрузку и транспортировку не принятого Товара за счет собственных сил и средств.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Договора включает стоимость Товара, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, в том числе на территории Заказчика, налоги, сборы, таможенные и другие обязательные платежи, прочие расходы и издержки Поставщика, возникшие в связи с выполнением Договора, и составляет _________ (_____) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% – _________ (_________ ) рубля __ копейки.
4.2. Цена Товара на период действия Договора является твердой и пересмотру не подлежит.
4.3. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи и получения Заказчиком от Поставщика оригиналов следующих документов:
а) счет;
б) счет-фактура;
в) товарная накладная или универсальный передаточный документ;
г) Акт приема-передачи.
4.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
4.5. В случае подписания документов, указанных в п. 4.3. настоящего Договора представителем Поставщика, последний обязан предоставить документы, подтверждающие его полномочия, оформленные надлежащим образом.
4.6. Документы для осуществления расчетов, указанные в п. 4.3. настоящего Договора, должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в которых, в обязательном порядке должны быть указаны реквизиты настоящего Договора (номер и дата Договора). В случае предоставления ненадлежаще оформленных и не соответствующих требованиям законодательства документов, необходимых для осуществления расчетов, документы считаются не предоставленными.
4.7. В случае обнаружения Заказчиком каких-либо ошибок в документах, указанных в п. 4.3. настоящего Договора, Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поставки Товара и получения документов от Заказчика, привести их в соответствие и вернуть Заказчику.
4.8. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку (сумму пеней) из суммы, подлежащей уплате за Продукцию.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА
5.1. Условия поставки Товара:
5.1.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется с момента заключения в течении 7 календарных дней , в пределах количества, указанного в Спецификации, в течение срока действия договора.
5.1.2. Пунктом поставки Товара по настоящему Договору является склад Покупателя: АО «Пензенский тепличный комбинат», г. Пенза ул. ул. Тепличная, 1.
5.2. Поставщик заблаговременно, за 3 (три) рабочих дней, уведомляет Заказчика о дате передачи Товара.
5.2.1. Поставщик предоставляет Заказчику при передаче Товара следующие документы:
Акт приема-передачи в 2 (двух) экземплярах, подписанный Поставщиком;
- счет;
- счет-фактуру (или Универсальный передаточный документ);
- Товарную накладную (или Универсальный передаточный документ);
- документы, относящиеся к Товару (сертификат, гарантийный талон, паспорт качества, инструкция или руководство по эксплуатации, положительное заключение государственной экологической экспертизы и др.).
5.3. По поручению Поставщика поставка может осуществляться третьими лицами, являющимися грузоотправителями (перевозчиками), при этом ответственность за деятельность третьих лиц несет Поставщик. При осуществлении поставки Товара третьими лицами Поставщик обязан сообщить Заказчику наименование перевозчика, вид и номер транспортного средства, на котором будет поставлен Товар.
5.3.1. Датой поставки считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи и товарной накладной или УПД.
Приемка Товара по наименованию, количеству и качеству производится в рабочие дни в месте поставки, указанном Заказчиком, в день поставки. Если Товар передана Заказчику после 16:00 (в пятницу после 15:00), приемка Товара по количеству осуществляется на основании товарной накладной или Универсального передаточного документа и в остальной части осуществляется на следующий рабочий день.
5.4. При обнаружении несоответствия поставленного Товара наименованию, количеству, качеству, данным указанным в сопроводительных документах, Спецификации, условиям Договора, Заказчик обязан незамедлительно составить акт и письменно уведомить Поставщика о выявленных в ходе приемки несоответствиях условиям Договора.
Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика за свой счет обязан допоставить недостающие части Товара, либо заменить Товар, несоответствующий количеству, качеству либо иным требованиям Договора.
До момента замены и/или допоставки Товара обязательства Поставщика по поставке соответствующего Товара считаются неисполненными, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с п. 7.4. настоящего Договора до момента поставки Товара, соответствующего условиям Договора.
5.5. Обязательства Поставщика по передаче Товара, его принадлежностей и относящихся к нему документов в собственность Заказчика считаются исполненными с даты подписания уполномоченным представителем Заказчика Товарной накладной и Акта приема-передачи или УПД.
5.6. Поставка Товара по настоящему договору по согласованию сторон может осуществляться отдельными партиями транспортом Поставщика по адресу указанному в спецификации (Приложение №1) .
5.7. Обязанность по поставке каждой партии Товара считается исполненной с момента передачи каждой отдельной партии Товара Покупателю, подписания Товарных накладных на каждую партию Товара и передачи Поставщиком Покупателю первичных документов, подтверждающих факт поставки Товара.
5.8. Каждая партия Товара должна сопровождаться следующими оригинальными отгрузочными документами: счет-фактура; Товарная накладная; Товарно-транспортная накладная; документ о качестве; упаковочный лист. Сопроводительная техническая документация к поставляемому Товару должна соответствовать требованиям, действующим на момент подписания настоящего Договора, ГОСТ и ТУ.
5.9. Право собственности на Продукцию, указанную в пункте 1.1. настоящего Договора, переходит к Покупателю после поставки каждой партии Товара в соответствии с п.5.2. настоящего договора.
5.10. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара, являющейся предметом настоящего Договора, несет Поставщик до момента передачи его Покупателю в соответствии с п.5.7. настоящего договора.
5.11. Забракованный при приемке Товар Поставщик, обязан в течении 10-ти календарных дней осуществить его замену за свой счет.
5.12. Скрытые недостатки Поставщик устраняет в 10-ти дневный срок за свой счет с момента получения уведомления об их обнаружении Покупателем.
5.13. При обнаружении несоответствия количества, ассортимента или качества Товара требованиям настоящего договора Покупатель обязан известить об этом Поставщика путем направления рекламационного письма. После получения рекламационного письма почтой или по факсу или электронной почтой Поставщик обязан в 10-ти дневный срок устранить указанные недостатки, поставленный им Товар за свой счет.

ГАРАНТИИ
6.1. Поставщик гарантирует:
а) что поставляемый Товар соответствует заявленным качественным и количественным характеристикам;
б) что поставляемая Товар изготовлена в полном соответствии с условиями Договора и Спецификации;
в) количество Товара соответствует требованиям, установленным в Спецификации Договора;
г) что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста, предметом иска третьих лиц или иного обременения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренного договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов и пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты неустойки (пени), ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.
7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств предусмотренного договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных) предусмотренных договором. Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в виде фиксированной суммы размере 1% от цены договора, а также потребовать от Поставщика возмещения убытков, непокрытых таким штрафом.
7.4. Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается поставка Товара не соответствующего требованиям по качеству, объему, требованиям к сопроводительным документам, установленных настоящим договором.
7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного договором, Заказчик оплачивает Поставщику штрафную неустойку (пеню) в размере 1/300 действующей на дату уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Заказчиком.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, забастовки, диверсии, запретные меры органов государственной власти и т.п.), а также по причинам, независящим от Сторон, за которые ни одна из Сторон не отвечает.
7.7. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Договору, в 10-ти дневный срок с момента их возникновения извещает другую Сторону.
7.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Срок ответа на претензию установлен в 10 календарных дней со дня получения претензии. Все споры, возникающие из договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Пензенской области.
8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего договора не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.
8.4. Существенные отклонения от условий договора являются основанием для принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.
8.5. В случае расторжения настоящего договора в связи с существенным нарушением Поставщиком условий настоящего договора, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 30.12.2023 г. или выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору, либо до его расторжения.
9.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Поставщик самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые ему для выполнения обязательств по настоящему Договору.
10.2.Поставщик предоставляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то лицами.
10.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:
- по основаниям, установленным законом;
- в связи с изменением размера процентов за пользование займом при изменении ключевой ставки Банка России (соразмерно такому изменению), если на торгах заключался договор займа (кредита);
- по иным основаниям, если изменение договора не повлияет на его условия, имевшие существенное значение для определения цены на торгах.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
11.1. При исполнении договора стороны соблюдают, и в дальнейшем будут соблюдать, все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.
11.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе, какой либо из сторон в связи с договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений с государственным сектором предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью.
12.2. Стороны безотлагательно, в простой письменной форме уведомляют друг друга о любых изменениях их наименований, юридических или фактических адресов, номеров телефонов, реквизитов, указанных в разделе 13 настоящего договора. В противном случае, Сторона, не исполнившая данную обязанность, несет ответственность за производные от данного неисполнения риски.
12.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
12.4. К договору прилагаются и являются неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Спецификация.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

№ _______________ от «___» _____________ 2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого

и среднего предпринимательства

ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Изучив извещение № _________ от «__»______ 2023 г. о проведении запроса котировок на

________________________________________________________________________________________

наименование предмета запроса котировок

мы ________________________________________________________________________________________

наименование (для юридического лица), Фамилия, Имя, Отчество (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): ________________________________________________________________________________________

Контактное лицо, курирующее выполнение Договора в случае признания участника размещения заказа Победителем (Ф.И.О): ________________________________________________________________________________________

Контактный телефон: ______________________ ;

ИНН________________________ КПП________________________

ОГРН _______________________

ОКПО __________

Банковские реквизиты:

р/с ______________________________________________________

Наименование банка _______________________________________

БИК ________________________

К/с _________________________

согласны поставить Товар и исполнить условия Договора, указанные в Извещении о проведении запроса котировок.

- Посмотреть таблицу с данными

Страна происхождения Товара:______________

Должность ________________ /И.О. Фамилия/

М.П.