Тендер - Стиральный порошок №239679723

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____

(номер государственного контракта)

на поставку стирального порошка

для нужд уголовно-исполнительной системы

(Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

г. Красноярск «____» _____________ 2023 г.

Федеральное казенное учреждение исправительная колония № 31 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю (ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому краю), действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Новикова Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику стиральный порошок (далее – Товар) характеристика, количество и стоимость которой указаны в ведомости поставки (Спецификации) Товара, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1), а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату Товара согласно условиям контракта.

1.2. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика до склада Государственного заказчика, в количестве и сроки предусмотренные контрактом.

Страна происхождения Товара: Российская Федерация.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется

2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.2. Обеспечить приемку Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Обеспечить оплату Товара в соответствии с условиями контракта.

2.1.4. В случае расторжения контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость Товара, фактически поставленного на момент расторжения контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком актов о приемке Товаров, оформленных по унифицированной форме № ТОРГ-1, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132.

2.1.5. Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

2.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий контракта.

2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и контрактом.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке Товара по количеству и качеству.

2.2.2. В соответствии с условиями контракта в период срока годности (хранения) требовать безвозмездной замены Товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и в настоящем контракте.

2.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.2.4. Производить оплату Товара за вычетом суммы неустойки подлежащей взысканию с поставщика.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. С использованием любых средств связи известить Государственного заказчика о готовности Товара к поставке и о дате поставки.

2.3.2. Обеспечить соответствие Товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов и условиям контракта.

2.3.3. Передать Товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в контракте, в количестве, предусмотренном контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Осуществить безвозмездную замену Товара, несоответствующего по качеству и безопасности, при соблюдении условий хранения в соответствии с действующим ГОСТом.

2.3.5. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке Товара.

2.3.6. Указывать идентификатор государственного контракта в платежных документах и документах-основаниях головного Поставщика (исполнителя).

2.3.7. Соответствовать в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.

2.3.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком Товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям контракта.

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта составляет ________________________________________, в т.ч. НДС/ без НДС - ________________, стоимость Товара, транспортные расходы по доставке Товара на склад Государственного заказчика, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика.

3.2. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом.

3.3. Оплата по настоящему контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на счет Поставщика, по факту поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней, начиная с даты предоставления поставщиком Государственному заказчику документов, подтверждающих факт поставки Товара и предоставления Поставщиком Государственному заказчику полного комплекта документов, который включает в себя:

УПД (универсальный передаточный документ, заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру, рекомендован Письмом ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@), оформленную в 2-х экземплярах или

счет-фактуру, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Грузополучателя и Государственного заказчика);

товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;

оригинал декларации о соответствии или сертификата соответствия либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Указанный комплект документов передается Поставщиком Государственному заказчику одновременно с Товаром. Товар в документах должен быть указан в соответствии с наименованием, количеством и единицами измерения, содержащимися в спецификации (приложение № 1 к контракту).

Направление неполного комплекта документов либо документов, содержащих неверные сведения, является основанием для отказа Государственным заказчиком оплаты Товара. При этом Государственный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков в оформлении комплекта документов письменно уведомляет Поставщика об имеющихся замечаниях. Срок оплаты Товара, при указанных условиях начинает течь заново с момента получения исправленного комплекта документов.

Источником финансирования является бюджетное финансирование,

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть44 345

3.4. Обязательства по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.5. Суммы, подлежащие уплате Государственным заказчиком юридическому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

3.6. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3.7. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

4. Сроки и порядок поставки Товара

4.1. Доставка Товара осуществляется одной партией по заявке Заказчика силами и за счет средств Поставщика до склада Государственного заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Красноярск, ул. Кразовская, 10 в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания контракта.

При поставке Товара предъявляется копия сертификата соответствия на Товар (копия декларации о соответствии), заверенные соответствующим образом и документы, указанные в п. 3.3 контракта.

4.2. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с Государственным заказчиком.

4.3. Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену контракта.

4.4. Транспортировка Товара осуществляется в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки, на складе Государственного заказчика. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.5. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) Товара считается исполненным с момента подписания Государственным заказчиком акта о приемке Товаров, оформленного по унифицированной форме № ТОРГ-1, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Государственного заказчика с момента подписания им акта о приемке Товара по факту приемки Товара.

5. Качество и безопасность Товара, порядок приемки

5.1. Товар по своим качественным характеристикам соответствует требованиям указанным в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему контракту.

5.2. Приемка Товара по количеству производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям контракта.

5.3. Приемка Товара по качеству производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям контракта.

5.4. Порядок и сроки приемки Товара в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, порядок оформления результатов приемки Товара определены в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, а также Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7.

5.5. В случае нарушения условий контракта о сроках поставки и качестве Товара Поставщик обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки Товара и поставки Товара ненадлежащего качества. Требование Государственного заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки Товара или поставки Товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар по своим качественным характеристикам соответствует требованиям установленным настоящим контрактом и Спецификацией (Приложением № 1) к настоящему контракту

6.2. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.3. При исполнении обязательств по настоящему контракту Поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Государственного заказчика и других лиц.

6.4. Срок годности на Товар указан в Спецификации к контракту.

6.5. Срок замены некачественного Товара составляет не более 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене Товара несоответствующего качества.

6.6. Все расходы, связанные с заменой Товара ненадлежащего качества оплачиваются за счет Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.4. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе взыскать с Государственного заказчика штраф, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей 00 копеек. Размер штрафа включается в контракт в размере суммы, определяемой в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пени).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Размер штрафа устанавливается в виде суммы, рассчитываемой как процент цены контракта, определяемой в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

7.8. В случае заключения контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в размере 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта что составляет _____________________.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей 00 копеек.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщикем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.12. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по контракту.

7.14. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по контракту, возмещается за его счет.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения контракта и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по контракту и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

8.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы.

8.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.6. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения контракта и достижения соответствующей договоренности.

9. Изменение, расторжение контракта

9.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9.2. Все изменения к контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к контракту и подписаны Сторонами.

9.3. При исполнении контракта по согласованию Сторон допускается снижение цены контракта без изменения количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий контракта.

9.4. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе, в случае если Государственным заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций и по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта.

9.6. При исполнении контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств допускается внесение соответствующих изменений в контракт. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества Товара, предусмотренных контрактом.

9.8. В ходе исполнения контракта по соглашению Сторон увеличивается предусмотренное контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара, Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого Товара.

9.9. При исполнении контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

9.10. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Государственного заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения

10. Порядок разрешения споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

10.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 7 (семи) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме. Заявленные в претензии к уплате пени, штрафы, неустойки, проценты в случае отсутствия возражений от Стороны, которой предъявлена претензия подлежат уплате в срок, установленный для рассмотрения претензии. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.7. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия

11.1. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

11.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по настоящему контракту его права и обязанности по такому контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.4. По факту исполнения Сторонами взаимных обязательств по контракту, не позднее 10 (десяти) рабочих дней после оплаты товара Государственным заказчиком, а также по требованию Сторон, Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов в произвольной форме, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

11.5. Приложение к контракту, являющееся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация к проекту Государственного контракта.

11.6. Этап исполнения контракта – настоящий контракт будет исполняться в один этап, предполагающий 100 % обязательств сторон; сроки выполнения обязательств в рамках этапа установлены в контракте.

13. Срок действия контракта

13.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2022 года, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

14. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

на момент подписания контракта

«Государственный заказчик» «Поставщик»

- Посмотреть таблицу с данными

___________________/К.Е.Новиков / __________________

Приложение № 1

к государственному контракту

на поставку стирального порошка

№____________ от «____» _______________ 2023 г.

Ведомость поставки (спецификация) Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №179392592 РН-ВАНКОР объявляет тендер: Втулка стальная соединительная с силикатно-эмалевым покрытием ВСЭ-А-325 (617 шт)	Запрос предложений #179392592	4 814 984	13 дней 21.01.2021 29.01.2025
Тендер №282772454 РН-ВАНКОР объявляет тендер: Материалы лакокрасочные (краска, лак, сольвент, грунтовка и прочее)	Запрос предложений #282772454	1 000 747	13 дней 28.10.2024 29.01.2025
Тендер №285041181 РН-ВАНКОР объявляет тендер: Материалы лакокрасочные разные	Запрос предложений #285041181	346 037	12 дней 26.11.2024 28.01.2025
Тендер №287878920 Поставка моющих средств	Электронный аукцион #287878920	342 107 Обеспечение контракта: 6% Обеспечение заявки: 3 421	1 день 26.12.2024 17.01.2025
Тендер №287878929 Поставка моющего средства	Электронный аукцион #287878929	2 310 Обеспечение контракта: 6% Обеспечение заявки: 23	1 день 26.12.2024 17.01.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №239679699 Акционерное общество "KTZ Express" объявляет тендер: Закуп ТМЦ (Порошок, Мыло) филиал Северный (Номер: 826818) (с результатом)	Электронный аукцион #239679699	20 523	срок истек 20.02.2023 28.02.2023
Тендер №239679642 поставка дезинфицирующего средства	Малая закупка #239679642	12 880	срок истек - 20.02.2023
Тендер №239679629 ТОО Ак-Жайык-7 объявляет тендер: Промышленная химия	Запрос предложений #239679629	782 850	срок истек - 24.02.2023
Тендер №239679533 Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для обеспечения нужд МКУ Спорткомплекса "Радуга"	Малая закупка #239679533	17 430 Обеспечение заявки: 209	срок истек - 22.02.2023
Тендер №239679527 Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для обеспечения нужд МКУ Спорткомплекса "Радуга"	Малая закупка #239679527	17 430	срок истек - 22.02.2023

Тендеры из региона Красноярск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №239679657 на право заключения договора поставки сварочных электродов для нужд филиала «Канская теплосеть» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», филиала «Канская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», филиала «Красноярская теплосеть» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», филиала «Кра...	Запрос предложений #239679657	4 334 660	срок истек - 03.03.2023
Тендер №239679587 Акционерное общество "Губернские аптеки" объявляет тендер: Поставка биологически активных добавок на коммерческий склад №K-38 (с результатом)	Запрос котировок #239679587	856 368	срок истек 20.02.2023 20.02.2023
Тендер №239679584 Акционерное общество "Губернские аптеки" объявляет тендер: Поставка лекарственных препаратов на коммерческий склад №K-39 (с результатом)	Запрос котировок #239679584	11 280 997	срок истек 20.02.2023 20.02.2023
Тендер №239679573 ООО "ГРИНФИН" объявляет тендер: Затворы	Запрос цен #239679573	См. док.	срок истек - 07.03.2023
Тендер №239679561 Оказание услуг по отключению электроэнергии контактной сети при осуществлении ремонта светофорных объектов и дорожных знаков (с результатом)	Малая закупка #239679561	495 206 Обеспечение заявки: 5 942	срок истек 20.02.2023 22.02.2023