Тендер - На поставку порошка стирального №239827267

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

Техническое задание на поставку порошка стирального

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР

На поставку порошка стирального № _______

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Оренбург «____» _______2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Оренбургский областной клинический противотуберкулезный диспансер», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Михайловского Алексея Модестовича, действующего на основании устава, с одной стороны, и

_________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется на условиях, в порядке и сроки предусмотренные настоящим Договором осуществить поставку товара, указанного в Спецификации (приложение №1 к настоящему Договору) (далее – Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар.

1.2. Наименование, количество, ассортимент, комплектность и характеристики Товара определяются в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что обладает всеми правами на реализацию Товара, указанного в Приложении № 1 к Договору, на всей территории Российской Федерации, в том числе имеет необходимые лицензии, аккредитации, разрешения, патенты, сертификаты, заключения, не нарушает при этом авторских и патентных прав, прав на использование Товарных знаков, торговых марок и наименований Товаров.

2. Требования к товару

2.1. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, предъявляемым к данному виду Товара.

2.3. Товар должен быть поставлен в ассортименте, количестве, качестве, комплектности и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Поставляемый Товар должен иметь маркировку производителя (изготовителя), позволяющую идентифицировать Товар (имущество), и сведения о соответствии стандартам и нормам, предусмотренным законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.

2.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товаров (опись, упаковочные ярлыки или листы и т. д.).

При передаче Товара в упаковке (таре) не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты.

2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

2.7. Поставщик несет все расходы по оплате транспортировки, доставке, погрузке, разгрузке, налогов, пошлин и других, необходимых и связанных с поставкой Товара сборов до передачи Товара Заказчику.

2.8. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком.

2.9. Гарантийный срок — срок, установленный заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев.

3. Цена Договора, порядок и форма расчетов

3.1. Цена Договора, составляет _________ (_____________) рублей ______ копеек, включая НДС _____ руб. (__________) _________ коп. (если НДС не облагается, указать основание).

3.2. Цена поставляемого Товара включает в себя стоимость Товара, а также все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на упаковку, перевозку, доставку до места передачи Заказчику, разгрузку, страхование Товара (при необходимости), уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Источник финансирования:Средства бюджетных учреждений 2023 г. (бюджет субъекта РФ).

3.3. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Законом о Контрактной системе.

3.5. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 3.7 Договора обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

3.6. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком за поставленный товар производится в течение 7 рабочих днейс даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара.

3.7. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком следующих документов:

а) счета/счета-фактуры;

б) товарной/товарно-транспортной накладной подписанной уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика;

в) документ, подтверждающий государственную регистрацию товара (в случае, если товар подлежит обязательной государственной регистрации);

г) копии документа подтверждающего соответствие Товара требованиям законодательства, Технических регламентов, Стандартов (сертификаты соответствия, декларации о соответствии и т.д.) (при наличии таких требований).

3.8. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Оплата по Договору осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату поставленного Поставщиком Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Предъявлять письменные претензии в случае ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств.

4.2.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе поставки Товара.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.3. Поставщик обязуется:

4.3.1. Поставить Товар, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора, в полном объеме, с надлежащим качеством и в срок, указанный в пункте 5.2 настоящего Договора.

4.3.2. Поставить Заказчику Товар в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки.

4.3.3. Поставить Товар новый, не бывший в употреблении, не восстановленный, который не должен иметь дефекты, связанные с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющиеся в результате действия или упущения производителя (Поставщика), при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара.

4.3.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.3.5. Предоставить Заказчику при доставке Товара всю необходимую документацию и информацию, указанную в п.3.7. настоящего Договора без каких-либо дополнительных затрат со стороны последнего.

4.3.5. Исполнять другие обязательства, предусмотренные Договором.

4.4. Поставщик имеет право:

4.4.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с подписанными Сторонами документами, указанными в п.3.7. настоящего Договора.

4.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5. Порядок и сроки приемки товара, порядок и сроки оформления результатов приемки товара

5.1. Место доставки Товара: г Оренбург, Нежинское шоссе, 6 ГБУЗ «Оренбургский областной клинический противотуберкулезный диспансер».

5.2. Срок поставки Товара: в течение 2 рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком.

Вместе с Товаром Поставщиком передается Заказчику следующая документация на Товар:

- оригинал подписанной со стороны Поставщика Товарной накладной на поставляемый Товар в 2-х экземплярах;

- оригинал подписанного Поставщиком счета в 1-м экземпляре;

- оригинал подписанной Поставщиком счет – фактуры на оплату поставляемого Товара в 1-м экземпляре (в случае применения Поставщиком НДС).

- документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром: принадлежности к товару, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, документ, подтверждающий государственную регистрацию товара и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Вышеуказанные документы должны быть представлены Заказчику в день поставки Товара, и в случае их неполучения Поставщик будет нести ответственность за просрочку поставки Товара.

5.3. Заказчик вправе для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, провести экспертизу поставленного товара в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе и настоящим Договором. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.4. Приемка товара (отдельной партии товара) осуществляется Заказчиком втечение 5 рабочих дней со дня доставки партии товара в место его доставки, или со дня получения от эксперта, экспертной организации заключения по результатам экспертизы, если к ее проведению привлекались эксперты, экспертные организации, за исключением случая предусмотренного пунктом 5.5. настоящего Договора. При приемке товара Заказчик обязан проверить соответствие товара по количеству, комплектности, объему и иным требованиям, установленным договором. Сдача и приемка Товара по настоящему Договору оформляется Товарной накладной в 2 (двух) экземплярах, которая в день окончания приемки товара подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком. Днем поставки Товара считается день подписания сторонами Товарной накладной.

5.5. В случае если по результатам проведенной экспертизы были выявлены несоответствия Товара, препятствующего приемке Товара условиям настоящего Договора, Заказчик направляет Поставщику в течение 5 (Пяти) рабочих дней, мотивированный письменный отказ от подписания Товарной накладной, подлежащий рассмотрению Поставщиком в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня его получения.

5.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества (далее – некачественный Товар), Товар возвращается Поставщику за счет средств Поставщика и без оплаты некачественного Товара Заказчиком. Поставщик обязуется распорядиться забракованным Товаром, а также поставить за счет собственных средств качественный Товар в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения мотивированного письменного отказа.

5.7. Товар, не отвечающий условиям, предъявляемым настоящим Договором к его качеству, количеству, ассортименту, комплектности считается не поставленным.

5.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара, в случае выявления несоответствия товаров условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.

5.9. Поставщик обязан устранить все обнаруженные Заказчиком недостатки Товара своими силами и за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе Заказчика.

5.10. Переход к Заказчику права собственности на принятый Товар происходит в день приемки Товара.

5.11. Погрузочно-разгрузочные работы, доставка товара осуществляются силами Поставщика либо с привлечением третьих лиц за счёт Поставщика.

6. Изменение условий Договора

6.1. Условия Договора могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

7. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

7.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере ___________ [1] .

7.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 5.2 Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.4 - 7.5 Договора.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.9. Пеня за просрочку исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), а также случаев, предусмотренных п.7.11.- 7.12. Договора, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ___________ [2] .

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным закономо контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в следующем порядке [3] .

7.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ________ [4] .

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим Разделом договора, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.15. Каждая из Сторон обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.16. В случае наступления ответственности Поставщика за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе либо не производить оплату за поставленный товар до полной оплаты Поставщиком неустойки, либо произвести оплату по Договору в размере, уменьшенном на сумму начисленной неустойки на основании акта приема-передачи, в котором должна быть указана сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора; сумма начисленной неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

В случае если условиями Договора предусмотрено поэтапное исполнение Договора и соответствующая поэтапная оплата, то данная оплата должна производиться с учетом указанного выше порядка.

7.17. В случае, если в определенные Заказчиком сроки Поставщик не перечислит сумму неустойки в доход бюджета Оренбургской области, оплата по Договору будет осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки.

8. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания (в том числе посредством электронно-цифровой подписи) сторонами и действует до 31.12.2023 г. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств Поставщика, в части уплаты штрафа и неустойки, установленной разделом 7 «Ответственность сторон» настоящего Договора.

8.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

8.3. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные Федеральным законом о контрактной системе № 44-ФЗ.

9. Исключительные права

9.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Договора.

9.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

10.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 2-х дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

10.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые антикоррупционным законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих днейс даты направления письменного уведомления.

11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционного законодательства или законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

12. Уведомления

12.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде заказного письма с уведомлением о вручении по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

12.2. Уведомление считается доставленным с даты отметки на уведомлении о вручении.

13. Дополнительные условия и заключительные положения

13.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. Обязательства по Договору считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами документов о передаче товара, предусмотренных договором.

13.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области. Срок ответа на претензию – 5 дней с момента её получения. В случае неполучения ответа на претензию в установленный срок, претензия считается принятой.

13.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № _____ от «____»_____2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата публикации: 27.02.2023

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: На поставку порошка стирального

Наименование предмета договора: На поставку порошка стирального

Сведения о соответствии заявок требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №275051141 АО КШП ОГОНЕК объявляет тендер: Поставка моющих и дезинфицирующих средств	Запрос цен #275051141	См. док.	3 дня 20.06.2024 10.07.2024
Тендер №275675972 на поставку дезинфицирующих средств для эндоскопического отделения	Электронный аукцион #275675972	421 901 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 01.07.2024 09.07.2024
Тендер №275675992 на поставку дезинфицирующих средств для эндоскопического отделения	Электронный аукцион #275675992	421 901 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 01.07.2024 09.07.2024
Тендер №275803655 На поставку растворов для дезинфекции	Электронный аукцион #275803655	714 039 Обеспечение контракта: 5%	4 дня 03.07.2024 11.07.2024
Тендер №275997271 На поставку порошка стирального для нужд ГБУЗ "Оренбургский областной клинический противотуберкулезный диспансер"	Запрос котировок #275997271	392 700	5 дней 05.07.2024 12.07.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №239827192 Общество с ограниченной ответственностью "Амурский судостроительный завод-Сервис-Восток" объявляет тендер: Поставка бытовой химии	Не определен #239827192	3 816 691	срок истек - 15.03.2023
Тендер №239827151 Чистящий спрей для доски (с результатом)	Запрос предложений #239827151	14 100	срок истек 21.02.2023 28.02.2023
Тендер №239827071 Приобретение хозяйственных материалов (с результатом)	Запрос предложений #239827071	16 450	срок истек 21.02.2023 26.02.2023
Тендер №239826978 Приобретение хозяйственных товаров (5800152300002)	Малая закупка #239826978	122 223	срок истек - 28.02.2023
Тендер №239826929 Хозяйственный товары (с результатом)	Запрос предложений #239826929	46 288	срок истек 21.02.2023 26.02.2023

Тендеры из региона Оренбург

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №239826821 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГСКИЙ РАДИАТОР" объявляет тендер: Проектирование, монтаж, пусконаладочные работы системы загазованности в цехе Радиаторное производство	Запрос предложений #239826821	См. док.	срок истек - 07.03.2023
Тендер №239825908 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" объявляет тендер: Поставка матрасов и чехлов для матрасов	Запрос котировок #239825908	441 837	срок истек - 02.03.2023
Тендер №239825776 Оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из нецентрализованных систем водоотведения многоквартирных домов для нужд Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга (с результатом)	Электронный аукцион #239825776	858 550 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 4 293	срок истек 21.02.2023 01.03.2023
Тендер №239825715 Оказания услуг по специальной оценке условий труда (с результатом)	Малая закупка #239825715	10 400	срок истек 21.02.2023 21.02.2023
Тендер №239825565 УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА объявляет тендер: Оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из нецентрализованных систем водоотведения многоквартирных домов для нужд Управления жилищно-коммунальн...	Электронный аукцион #239825565	858 550 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 4 293	срок истек - 01.03.2023