Тендер - Стеклоомывающая незамерзающая жидкость №240366307

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Государственный контракт № 9

на поставку незамерзающей жидкости для стеклоомывателей

автотранспортных средств

г. Челябинск «___» ________2023 г.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №22 по Челябинской области (Далее – Инспекция), от имени Российской Федерации именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника инспекции Тугушевой Натальи Михайловны, действующего на основании приказа ФНС России от 27.04.2022 г. № ЕД-10-4/532@, а так же Положения об Инспекции с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик по условиям настоящего Контракта принимает на себя обязательство передать Заказчику незамерзающую жидкость для стеклоомывателей автотранспортных средств(далее – Товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение№1 к настоящему Контракту) и спецификацией на поставку товара (Приложение№2 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

1.2.Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Контракта, является новым (не бывшим в употреблении), не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации Товара в условиях, обычных для Российской Федерации.

1.3. Срок передачи Товара Заказчику с учетом его доставки: от даты заключения Контракта и не позднее 10.03.2023 г.

2.Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Принятие Заказчиком денежных обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта и обеспечение их оплаты за счет средств федерального бюджета осуществляется в пределах утвержденных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджетов Российской Федерации, установленными федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

2.2. Цена поставляемого Товара по условиям настоящего Контракта (цена Контракта), составляет: ____________________ (________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС __ %* ____________ (_______________________________) рублей ___ копеек.

*НДС не облагается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе цену поставляемого Товара, компенсацию всех издержек и причитающееся вознаграждение, включая расходы на маркировку, тару, упаковку, погрузку, разгрузку и поставку, с учетом доставки, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4.Оплата Товара, поставляемого по настоящему Контракту, осуществляется Заказчиком из средств федерального бюджета в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

2.5.Товар оплачивается Заказчиком согласно товарной накладной и подписанному Сторонами Акту приема-передачи Товара (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

2.6. 100% (Сто процентов) цены Контракта, установленной в пункте 2.2 настоящего Контракта, оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

2.7. Датой платежа является дата проведения операции по списанию соответствующей суммы со счета Заказчика для ее зачисления на счет Поставщика. Дата платежа определяется по банковской отметке на соответствующем платежном поручении Заказчика.

3. Порядок поставки Товара и оформления результатов приемки Товара

3.1.Поставщик обязуется передать Товар в полном объеме и соответствующего качества в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и спецификацией на поставку товара (Приложение№2 к настоящему Контракту), в том числе осуществить доставку Товара и передачу предусмотренных настоящим Контрактом документов, в срок, установленный пунктом 1.3 настоящего Контракта.

3.2.Товар должен быть поставлен в таре (упаковке), отвечающей требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и обеспечивающей сохранность при транспортировке, погрузке/разгрузке и хранении.

3.3.Товар передается Поставщиком путем его доставки по адресу: ул. Часовая,6, г. Челябинск,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо согласованию с Заказчиком, в согласованные между Заказчиком и Поставщиком рабочие дни: с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов (по пятницам – с 09.00 до 16.45 часов) по местному времени. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.4.Поставщик извещает Заказчика о готовности осуществить передачу Товара за 2 (два) дня до даты передачи Товара, с использованием средств электронной почты, факсимильной связи или иными общедоступными способами связи.

3.5.При передаче Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы:

- сертификаты соответствия и/или иные документы подтверждения соответствия Товара, подлежащего обязательной сертификации либо иные формы подтверждения качества и соответствия Товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

- документы, подтверждающие гарантию производителя на Товар.

3.6.При передаче Поставщиком Товара Заказчик осуществляет:

- контроль, проверку количества Товара;

- проверку Товара на соответствие наименованию Товара;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений Товара и упаковки Товара;

- проверку наличия документов к Товару в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Контракта, полноты и правильности их оформления.

3.7. Товар, не соответствующий требованиям, установленным настоящим Контрактом, в том числе Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), требованиям, предусмотренным техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, требованиям законодательства Российской Федерации считается непоставленным.

3.8.По факту передачи Товара Поставщик передаёт Заказчику следующие документы:

- Акт приема-передачи Товара (Приложение № 3 к настоящему Контракту), подписанный уполномоченным лицом Поставщика, в 2 (двух) экземплярах: по одному экземпляру Поставщику и Заказчику.

В документах, передаваемых Поставщиком, должна быть отражена следующая информация: полное наименование Заказчика, реквизиты настоящего Контракта.

3.9.При поставке Товара без передачи Заказчику документов, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Контракта, Товар приемке и оплате не подлежит.

3.10. При наличии замечаний к оформлению Акта приема-передачи Товара (Приложение № 3 к настоящему Контракту), Заказчик вправе направить в течение 10 (десяти) дней Поставщику мотивированный отказ от подписания указанных документов, который должен содержать перечень замечаний и сроки их устранения. Поставщик устраняет замечания, указанные Заказчиком и в установленный Заказчиком срок повторно представляет подписанные документы.

3.11.Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня передачи ему Поставщиком товара и документов, указанных в пункте 3.8 настоящего Контракта подписывает Акт приема-передачи товара (Приложение № 3 к настоящему Контракту) либо в этот же срок направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от приемки товара с указанием недостатков и сроков их устранения.

3.12. Поставщик обязан устранить указанные в мотивированном отказе от приемки Товара недостатки в установленные Заказчиком сроки и передать Заказчику Акт по устранению недостатков, а также повторно передать Заказчику документы, указанные в пункте 3.8 настоящего Контракта.

3.13.Подписанный Сторонами Акт приема-передачи Товара (Приложение № 3 к настоящему Контракту) подтверждает факт приемки Заказчиком Товара и является основанием для взаиморасчетов Сторон.

3.14.Права на Товар по настоящему Контракту возникают у Заказчика с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

3.15.Представители Сторон по поддержанию взаимодействия в ходе исполнения настоящего Контракта:

от Заказчика: ведущий специалист-эксперт Крылов Максим Евгеньевич, телефон – ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

от Поставщика: _________________________________.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1.Известить Заказчика за 2 (два) дня до даты передачи Товара о готовности осуществить передачу Товара, с использованием средств электронной почты, факсимильной связи или иными общепринятыми способами.

4.1.2.Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку Товара Заказчику с доставкой по адресу, указанному в пункте 3.3 настоящего Контракта.

4.1.3.Передать Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога.

4.1.4.Передать Товар в целостной (ненарушенной) упаковке (таре), обеспечивающей сохранность при транспортировке, погрузке/разгрузке и хранении.

4.1.5.Подготовить и передать Заказчику документы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.6.В случае приостановления поставки Товара в суточный срок с момента такого приостановления информировать об этом Заказчика с соответствующими обоснованиями.

4.1.7. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям настоящего Контракта, осуществить в срок, предусмотренный настоящим Контрактом, действие, требуемое Заказчиком, в том числе: безвозмездно устранить недостатки Товара, возместить Заказчику расходы на устранение недостатков Товара, осуществить возврат уплаченной Заказчиком за Товар суммы, заменить Товар на Товар надлежащего качества, уменьшить цену единицы Товара, доукомплектовать Товар.

4.1.8.В течение гарантийного срока своими силами и за свой счет устранить недостатки Товара, не подлежащего использованию в соответствии с его предназначением в течение 10 (десяти) дней со дня получения письменного обращения Заказчика. В случае невозможности устранения недостатков либо возникновения таких недостатков три и более раз Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней со дня обращения заменить дефектный Товар на Товар надлежащего качества.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно осуществить поставку Товара.

4.3.Заказчик обязан:

4.3.1.Осуществить приемку Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

4.3.2.Осуществить оплату поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4.Заказчик вправе:

4.4.1.Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.

4.4.2.Проверять соответствие Товара действующим стандартам, требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

4.4.3.Отказаться полностью или частично от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством Российской Федерации или настоящего Контракта.

4.4.4.В случае отступления Поставщиком от условий настоящего Контракта назначить срок для приведения результата исполнения Контракта в соответствие с указанными условиями.

4.4.5.Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.4.6.В случае поставки Товара ненадлежащего качества в установленный Заказчиком срок, потребовать по своему выбору:

- соразмерного уменьшения цены единицы Товара;

- безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 10 (десяти) дней со дня обращения Заказчика;

- возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков Товара в течение 10 (десяти) дней со дня обращения Заказчика.

4.4.7.В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта, установив срок осуществления замены Товара.

4.4.8.В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар передается Заказчику без тары (упаковки) либо в ненадлежащей таре (упаковке), потребовать от Поставщика затарить (упаковать) Товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) либо предъявить к Поставщику следующие требования:

- соразмерного уменьшения цены единицы Товара;

- безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 10 (десяти) дней со дня обращения Заказчика;

- возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков Товара в течение 10 (десяти) дней со дня обращения Заказчика.

к сроку действия такой гарантии

5.1.Настоящим Поставщик гарантирует, что:

5.1.1. Товар соответствует требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

5.1.2.Качество и безопасность поставляемого Товара соответствуют требованиям настоящего Контракта и подтверждаются сертификатами (паспортами) качества для данного вида Товара (иными документами), оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.3.Поставляемый Товар имеет идентификацию и маркировку в соответствии с законодательством Российской Федерации и обычаями.

5.2.Гарантийный срок на Товар указан в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

5.3.Поставщик принимает на себя гарантийные обязательства в отношении поставленного Товара в соответствии с условиями Технического задания (Приложение № 1 к Контракту).

6.Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6.2. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки в виде пени и/или штрафа, в том числе:

6.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены настоящего контракта, что составляет __________ (___________________________) рублей __ копеек.

6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.2.3. В случае просрочки Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, предусмотрено начисление пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

6.2.5. Заказчик вправе удержать размер неустойки с суммы, предназначенной для оплаты стоимости поставленного Товара. В случае если по какой-либо причине Заказчик не удержит неустойку при оплате Товара, Поставщик обязан оплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика.

6.2.6. Независимо от уплаты неустойки, Поставщик возмещает Заказчику причиненные убытки в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту, без зачета неустойки.

6.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени и/или штрафа, в том числе:

6.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, штраф устанавливается в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.3.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

6.4. Выплата неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

6.5. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что не исполнение принятых обязательств произошло вследствие непреодолимой силы, по вине другой Стороны или по вине третьих лиц.

6.6. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

6.7. Разногласия Сторон, неразрешенные в досудебном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Порядок разрешения споров

7.1.Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, решаются в претензионном порядке в рамках их досудебного урегулирования.

7.2.Вся переписка между Сторонами ведется путем направления претензионных писем (претензий) по адресам, указанным в настоящем Контракте.

7.3.Срок рассмотрения претензионного письма (претензии) и направления ответа на него (неё) не может превышать 15 (пятнадцати) дней со дня его получения Стороной.

7.4.В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного урегулирования в течение 30 (тридцати) дней с даты получения одной из Сторон претензии, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8.2.Свидетельство, выданное уполномоченным органом государственной или органом местной власти, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3.Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте8.1 настоящего Контракта, обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить другую Сторону о начале и окончании возникшего препятствия и его влиянии на исполнение настоящего Контракта.

9. Конфиденциальность

9.1. Стороны вправе определить информацию, относящуюся к конфиденциальной информации по настоящему Контракту.

9.2. Разглашение конфиденциальной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по взаимной договоренности Сторон (за исключением информации, распространение которой ограничено законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации).

10.Основания и порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества Товара, качества Товара и иных условий настоящего Контракта.

10.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить предусмотренное настоящим Контрактом количество Товара не более чем на 10% (десять процентов). При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта.

Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе уменьшить предусмотренное настоящим Контрактом количество Товара не более чем на 10% (десять процентов). При этом Заказчик обязан уменьшить цену Контракта пропорционально уменьшению количества поставляемого Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта.

10.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

10.4.Досрочное расторжение настоящего Контракта может иметь место по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств порядке статьи 95 Закона 44-ФЗ.

11.Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2023 года. Срок окончания действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от полного и надлежащего исполнения своих обязательств.

12.Дополнительные условия

12.1. В необходимых случаях в развитие и уточнение настоящего Контракта Стороны заключают дополнительные соглашения в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительным соглашением к настоящему Контракту, подписанным уполномоченными лицами Сторон.

12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Контракта, она обязана в течение 10 (десяти) дней с момента такого изменения письменно уведомить об этом другую Сторону.

12.3.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

12.4.Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

Приложение№1–Техническое задание.

Приложение № 2 – Спецификация на поставку товара.

Приложение №3–Форма Акта приема-передачи Товара.

13. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

От ЗАКАЗЧИКА: От ПОСТАВЩИКА:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ 9 от ____________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

на поставку незамерзающей жидкости для стеклоомывателей автотранспортных средств

1. Назначение товаров и цели использования:

Жидкость предназначена для мытья лобовых, задних стекол и фар при минусовых температурах.

2. Информация о порядке, времени и месте поставки товара

2.1.Поставка товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Часовая, 6, в рабочее время Заказчика. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

Режим рабочего времени Заказчика – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов (по пятницам – с 09.00 до 16.45 часов) по местному времени. Поставщик должен учитывать этот режим при поставке товара.

2.2. Поставщик поставляет и самостоятельно за свой счёт осуществляет:

- доставку товара;

- погрузку/разгрузку товара.

3. Срок поставки товара

Срок передачи товара Заказчику с учетом его доставки: не позднее 10.03.2023 года.

4. Требования к качеству поставляемого товара:

Поставщик гарантирует надлежащее качество поставляемого товара. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, применяемым к данному виду товаров, и подтверждаться копиями документов (при наличии), удостоверяющих качество и безопасность поставляемого товара, предоставляемых Поставщиком Заказчику с поставкой товара.

5. Требования к товару

Товар должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства.

6.Требования к упаковке и маркировки товара:

Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении от физического и атмосферно-климатического воздействия, а также от несанкционированного вскрытия без видимого нарушения ее целостности. Упаковка поставляемого товара не должна иметь механических повреждений. Маркировка товара на упаковке должна быть нанесена четко и соответствовать характеру поставляемого товара.

7. Наименование, технические и функциональные характеристики, количество товара (Перечень поставляемого товара):

- Посмотреть таблицу с данными

От ЗАКАЗЧИКА: От ПОСТАВЩИКА:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к

Государственному контракту

№9 от ____________2023г.

Спецификация на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Итого на сумму: ___________ (________________________________) рублей ______ копеек, включая НДС (либо НДС не предусмотрен).

От ЗАКАЗЧИКА: От ПОСТАВЩИКА:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Государственному контракту

№ ____от ____________2022

Форма Акта приема-передачи Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Общая цена поставленного Товара составляет: __________ (_________) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС* (___%) в сумме _________ (____________) рублей ______ копеек.

Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Государственному контракту на дату подписания настоящего Акта составляет: __________ (_________) рублей _____ копеек.**

В соответствии со статьей 308 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны производят зачет встречного однородного требования на сумму неустойки. ***

Следует к перечислению (с удержанием неустойки / без удержания неустойки): __________ (________) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС* (___%) _______________ (___________) рублей __________ копеек.

Исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки в установленном порядке в федеральный бюджет возлагается на Заказчика. ***

Поставка Товара произведена в полном объеме (/не в полном объеме)в установленные Государственным контрактом сроки (/с нарушением сроков).

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Поставщика.

*НДС не облагается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Государственному контракту.

*** В случае удержания неустойки Заказчиком с суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленный Товар по Государственному контракту.

- Посмотреть таблицу с данными

От ЗАКАЗЧИКА: От ПОСТАВЩИКА:

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272516704 ПАО "ЧМК" объявляет тендер: ЗАГОТОВКИ ДЛЯ СТАНКА ЭКОНОМОС	Не определен #272516704	См. док.	2 дня 14.05.2024 01.07.2024
Тендер №275059193 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМБИНАТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ" объявляет тендер: Поставка средства для мытья печей, грилей и духовок	Электронный аукцион #275059193	49 565 Обеспечение контракта: 5%	4 дня 20.06.2024 03.07.2024
Тендер №275059334 Поставка средства для мытья печей, грилей и духовок	Электронный аукцион #275059334	49 565 Обеспечение контракта: 5%	4 дня 20.06.2024 03.07.2024
Тендер №275107011 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 Г. ЧЕЛЯБИНСК" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Не определен #275107011	195 000	4 дня 21.06.2024 03.07.2024
Тендер №275140304 Поставка средства дезинфицирующего	Электронный аукцион #275140304	499 638 Обеспечение контракта: 10%	2 дня 21.06.2024 01.07.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №240366159 Поставка моющих и чистящих средств (План график)	Не определен #240366159	См. док.	срок истек - 31.12.2023
Тендер №240365878 Стеклоомывающая незамерзающая жидкость (с результатом)	Малая закупка #240365878	2 400 Обеспечение заявки: 120	срок истек 02.03.2023 02.03.2023
Тендер №240365789 Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу - Алматы" объявляет тендер: Лакокрасочные материалы (ТПФ) (Номер: 832720) (с результатом)	Электронный аукцион #240365789	3 116 596	срок истек 02.03.2023 13.03.2023
Тендер №240365732 Акционерное общество "Пассажирские перевозки" объявляет тендер: Закуп освежителей воздуха (повторно) (Номер: 830763) (с результатом)	Электронный аукцион #240365732	613 459	срок истек 02.03.2023 10.03.2023
Тендер №240365708 Поставка хозяйственных товаров (мыло жидкое, универсальное моющее средство) (План график)	Не определен #240365708	30 000	550 дней 02.03.2023 31.12.2025

Тендеры из региона Челябинск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №240366107 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" объявляет тендер: Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Фибриноген человеческий/тромбин человеческий (с резуль...	Запрос котировок #240366107	1 241 750	срок истек 02.03.2023 13.03.2023
Тендер №240366102 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" объявляет тендер: Поставка катетеров баллонных гемостатических внутриматочных (с результатом)	Запрос котировок #240366102	359 975	срок истек 02.03.2023 10.03.2023
Тендер №240365999 Оказание услуг по техническому осмотру автотранспортных средств. (с результатом)	Электронный аукцион #240365999	363 735 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 02.03.2023 10.03.2023
Тендер №240365998 Текущий ремонт помещений учебного здания в соответствии с дизайн-проектом (с результатом)	Электронный аукцион #240365998	4 489 474 Обеспечение заявки: 44 895	срок истек 02.03.2023 10.03.2023
Тендер №240365878 Стеклоомывающая незамерзающая жидкость (с результатом)	Малая закупка #240365878	2 400 Обеспечение заявки: 120	срок истек 02.03.2023 02.03.2023