Тендер - Поставка хозяйственных товаров №240426233

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_договора_-хоз._товары ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР№_______ на поставку товара

г. Балаково __________________

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Балаковский промышленно-транспортный техникум им.Н.В.Грибанова» (ГАПОУ СО «БПТТ им.Н.В.Грибанова»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Поперечнева Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является поставка товара, согласно спецификации (Приложение №1). Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Требования, предъявляемые к товару: наименование, технические характеристики, количество, цена определяются в спецификации (Приложение №1) являющееся неотъемлемой частью Договора.
1.3. Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора, по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 34, ГАПОУ СО «БПТТ им.Н.В.Грибанова».
1.4. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.
1.5. Поставщик обязан передать Заказчику также сертификат соответствия на поставляемый товар (при его необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства).

Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Договора составляет ________________________________, в том числе НДС (без учета НДС, если Поставщик в соответствии с действующим законодательством РФ, не является плательщиком НДС).
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость товара, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, затраты на доставку и отгрузку товара, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.
2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.
2.5. Оплата поставленного Товара по настоящему Договору осуществляется заказчиком по безналичному расчету, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями в следующем порядке:
- предоплата в размере 30% (тридцать процентов) от предложенной Поставщиком стоимости Договора на основании выставленного Поставщиком счёта,
- окончательный расчет по факту полной поставки товара по Договору течение не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара на основании выставленного Поставщиком счёта.
2.6. Оплата Товара осуществляется в российских рублях.

Права и обязанности сторон
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Произвести поставку Товара согласно условиям настоящего Договора.
3.1.2. Поставить Товар, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору и не позднее срока поставки, указанного в п .1.3. настоящего Договора.
3.1.3. После окончания поставки товара представить заказчику товарно-транспортные накладные (УПД).
3.1.4. Обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, на условиях, предусмотренных в спецификации.
3.1.5. Заменить некачественный Товар, признанный таковым в установленном порядке, в течение 3 (трех) дней со дня уведомления заказчиком.
3.1.6. Передать заказчику надлежаще оформленные документы: накладные; счета-фактуры; сертификаты, либо иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.1.7. Незамедлительно информировать заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору;
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно сообщать Поставщику об изменениях своего адреса, наименования и иных реквизитах путем направления письменного уведомления.
3.2.2. Оформить платежное поручение с необходимыми реквизитами для идентификации полученной оплаты Поставщиком. Обязательными при заполнении назначения платежа являются: номер и дата.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Требовать надлежащего выполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору.
3.3.2. В любое время проверять поставку Товара и потребовать от Поставщика отчет о ходе выполнения Договора.

Ответственность сторон
4.1. Ответственность заказчика:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
4.2. Ответственность Поставщика:
4.2.1. В случае обнаружения заказчиком недостатков в поставленном Товаре, Поставщик устраняет их за счет своих средств в срок, не позднее 3 дней с момента обнаружения, а при невозможности устранить недостатки осуществляет замену на качественный Товар в этот же срок с выплатой неустойки в размере 0,1 % за каждый день просрочки от цены настоящего Договора.
4.2.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик за каждый день просрочки выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки от цены настоящего Договора.
4.2.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного условиями настоящего Договора, Поставщик уплачивает неустойку Заказчику за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного условиями настоящего Договора в размере 0,1 % за каждый день просрочки от цены настоящего Договора.
4.2.5. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения принятых обязательств.

Качество и комплектность товара
5.1. Поставляемый по настоящему Договору Товар по своему качеству и техническим характеристикам должен соответствовать установленным стандартам, техническим условиям и характеристикам, иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения.
5.2. Качество и комплектность Товара поставляемого по настоящему Договору должно соответствовать требованиям ГОСТов и Заказчика.
5.3.Поставщик обязуется удостоверить качество поставляемого Товара сертификатами, установленными для данного вида Товара, которые отправляются вместе с Товаром.
5.4.При поставке некомплектного товара Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней доукомплектовать товар, в противном случае Заказчик имеет право отказаться от Товара и требовать возврата уплаченных за этот Товар сумм.
5.5. При обнаружении дефектов и невозможности их устранения этот товар подлежит замене.
5.6. Все расходы, связанные с устранением производственных дефектов и некомплектности, несет Поставщик.

Упаковка и маркировка
6.1. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар – международным стандартам упаковки.
6.2. Маркировка товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
6.3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

Порядок приемки поставляемых товаров
7.1. Заказчик определяет ответственное (ых) лицо (лиц), непосредственно контролирующего приемку товара для проверки соответствия количества, технических характеристик, потребительских свойств, комплектности и качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.
7.2. Приемка товара (партии товара) осуществляется ответственным лицом (лицами) Заказчика в присутствии представителя Поставщика в следующем порядке:
7.2.1. Товар (партия товара) передается Грузополучателю по акту сдачи-приемки товара (партии товара) по количеству и качеству. Если Грузополучателем товара (партии товара) является непосредственно Заказчик, то представление акта сдачи-приемки товара по количеству и качеству не требуется, а все существенные условия сдачи-приемки товара по количеству и качеству указываются в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по Договору.
7.2.2. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Договору.
7.3. По факту поставки товара Заказчик и Поставщик оформляют акт сдачи-приемки товара и товарно-транспортную накладную.
7.4. При обнаружении несоответствия количества, комплектности и качества поставляемого товара требованиям стандартов, условиям настоящего Договора, либо данным, указанным в сопроводительных документах к товару и удостоверяющим его качество, уполномоченное должностное лицо заказчика приостанавливает дальнейшую приемку товара и незамедлительно информирует руководителя заказчика.
7.5. Заказчик формирует комиссию для составления акта, в котором указывается характер выявленных при приемке недостатков. Акт направляется Поставщику в день его подписания.
7.6. Поставщик, после получения уведомления о недостатках поставленного товара, обязан без промедления заменить поставленные товары товарами надлежащего качества. В случае нарушения Поставщиком согласованных Заказчиком сроков замены товара Поставщик несет ответственность в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством.

Форс-мажор
8.1. Стороны не несут ответственность, предусмотренную разделом 4 настоящего Договора, если невозможность выполнения обязательств наступила в силу наступления непредвиденных (форс-мажорных) обстоятельств, в том числе войны, стихийных бедствий.
В случае непредвиденных и не зависящих от Поставщика обстоятельств непреодолимой силы форс-мажора (пожара, наводнение) срок поставки по настоящему Договору соразмерно отодвигается на время этих обстоятельств, лишь, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
8.2. Поставщик обязан по возможности в течение пяти дней известить в письменной форме Заказчика о начале и окончании действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению условий настоящего Договора.

Срок действия, изменение и расторжение Договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2023 г., а по расчетам до полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в течение 7(семи) дней обязан письменно известить об этом заказчика.
9.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Прочие условия Договора

10.1. Возможные разногласия по настоящему Договору рассматриваются сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в Арбитражном суде Саратовской области.

10.2. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

10.3. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. Неотъемлемой частью Договора является Приложение № 1 – спецификация

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. При исполнении Договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик, является правопреемником поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к договору на поставку товара

№______ от _____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

Директор ГАПОУ СО

«БПТТ им.Н.В. Грибанова»

________________ Д.Н. Поперечнев

Тех.задание_-_хоз._товарыxx

Техническое задание на поставку хозяйственных товаров для нужд

ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум им.Н.В.Грибанова»

- Посмотреть таблицу с данными

2. НМЦ Договора

Метод определения НМЦ: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

Способ изучения рынка: сопоставление рыночных цен (кабинетное исследование)

Дата изучения рынка: 27-28.02.2023 г.

Источники информации: Коммерческие предложения

- Посмотреть таблицу с данными

Начальную (максимальную) цену договора определяем как среднюю цену коммерческих предложений участников исследования КП№ 1, КП № 2, КП № 3 в размере:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто двадцать шесть тысяч триста девятнадцать) рублей 00 копеек.

Цена Договора: включает в себя стоимость Товара с учетом расходов на доставку Товара до Заказчика, разгрузку и оформление всех необходимых документов, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3. Сроки и условия поставки поставляемой продукции.

• Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора.
• Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 34.
• Поставщик должен доставить товар по адресу Заказчика. Все возможные расходы Поставщика, связанные с поставкой данного товара, включая расходы на упаковку, погрузку, транспортировку, разгрузку, подъем на этажи, вывоз и утилизацию упаковочных материалов, должны быть включены в предлагаемую им цену договора.
• Поставщик гарантирует поставку товара со всеми принадлежностями, частями, а также инструкцией или руководством пользователя на русском языке.

4. Технические требования к качеству товара, комплектности поставляемой продукции, гарантийные обязательства.

• Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации), не должны иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил хранения и/или использования поставляемых товаров. Поставляемые товары должны быть пригодны для целей, для которых товары такого рода обычно используются, иметь характеристики и свойства, соответствующие требованиям Заказчика, и должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.
• Поставщик обязан гарантировать Заказчику безопасность поставляемого товара. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ. Товар, не подлежащий обязательной сертификации, должен иметь документ изготовителя, подтверждающий его пригодность и безопасность применения.
• В случае выявления недостатков и дефектов при приемке товара, он будет возвращен Поставщику и подлежит замене на качественный товар без дополнительной оплаты Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения письменного требования от Заказчика.
• Поставляемый товар должен быть упакован. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара от повреждений при транспортировке, а также длительном хранении. Упаковка не должна быть нарушена. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида Товара стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанному Товару для реализации его в оптовой и розничной торговле на территории РФ.
• Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
• Поставщик должен предоставить гарантию качества на весь поставляемый товар. Гарантийный срок на товар составляет 1 (один) год с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара, но не менее гарантийного срока, установленного производителем.
• Заказчик при описании предмета закупки вправе указать конкретные марки, модели, товарные знаки, без указания на слово «или эквивалент». При наличии в описании предмета конкретных марок, моделей, товарных знаков, устанавливается запрет на предоставление эквивалентных товаров, работ, услуг.
• Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: предоплата в размере 30% (тридцать процентов) от предложенной Поставщиком стоимости Договора, окончательный расчет по факту полной поставки товара по Договору течение не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара.

Тех.задание_-_хоз._товарыxx

Техническое задание на поставку хозяйственных товаров для нужд

ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум им.Н.В.Грибанова»

- Посмотреть таблицу с данными

2. НМЦ Договора

Метод определения НМЦ: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

Способ изучения рынка: сопоставление рыночных цен (кабинетное исследование)

Дата изучения рынка: 27-28.02.2023 г.

Источники информации: Коммерческие предложения

- Посмотреть таблицу с данными

Начальную (максимальную) цену договора определяем как среднюю цену коммерческих предложений участников исследования КП№ 1, КП № 2, КП № 3 в размере:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто двадцать шесть тысяч триста девятнадцать) рублей 00 копеек.

Цена Договора: включает в себя стоимость Товара с учетом расходов на доставку Товара до Заказчика, разгрузку и оформление всех необходимых документов, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3. Сроки и условия поставки поставляемой продукции.

• Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора.
• Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 34.
• Поставщик должен доставить товар по адресу Заказчика. Все возможные расходы Поставщика, связанные с поставкой данного товара, включая расходы на упаковку, погрузку, транспортировку, разгрузку, подъем на этажи, вывоз и утилизацию упаковочных материалов, должны быть включены в предлагаемую им цену договора.
• Поставщик гарантирует поставку товара со всеми принадлежностями, частями, а также инструкцией или руководством пользователя на русском языке.

4. Технические требования к качеству товара, комплектности поставляемой продукции, гарантийные обязательства.

• Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации), не должны иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил хранения и/или использования поставляемых товаров. Поставляемые товары должны быть пригодны для целей, для которых товары такого рода обычно используются, иметь характеристики и свойства, соответствующие требованиям Заказчика, и должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.
• Поставщик обязан гарантировать Заказчику безопасность поставляемого товара. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ. Товар, не подлежащий обязательной сертификации, должен иметь документ изготовителя, подтверждающий его пригодность и безопасность применения.
• В случае выявления недостатков и дефектов при приемке товара, он будет возвращен Поставщику и подлежит замене на качественный товар без дополнительной оплаты Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения письменного требования от Заказчика.
• Поставляемый товар должен быть упакован. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара от повреждений при транспортировке, а также длительном хранении. Упаковка не должна быть нарушена. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида Товара стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанному Товару для реализации его в оптовой и розничной торговле на территории РФ.
• Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
• Поставщик должен предоставить гарантию качества на весь поставляемый товар. Гарантийный срок на товар составляет 1 (один) год с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара, но не менее гарантийного срока, установленного производителем.
• Заказчик при описании предмета закупки вправе указать конкретные марки, модели, товарные знаки, без указания на слово «или эквивалент». При наличии в описании предмета конкретных марок, моделей, товарных знаков, устанавливается запрет на предоставление эквивалентных товаров, работ, услуг.
• Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: предоплата в размере 30% (тридцать процентов) от предложенной Поставщиком стоимости Договора, окончательный расчет по факту полной поставки товара по Договору течение не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара.