Тендер - Поставка реактивов для лабораторных анализаторов, согласно спецификации №240793872

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть72 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.10#2rev179277c6

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.10#2rev179277c6

Приложение_№1_Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_к_документации_Спецификация_(1) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №2 к документации

о запросе котировок в электронной форме

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Заведующий лабораторией ___________________ Севостьянов А.С.

Извещение_о_проведении_запроса_котировок_в_электронной_форме

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

Государственного автономного учреждения

Здравоохранения «Городская больница №1

им. Г.И. Дробышева г.Магнитогорск»

_____________/Капланова И.Г.

Извещение

о проведении запроса котировок в электронной форме

среди субъектов малого и среднего предпринимательства

«Поставка реактивов для лабораторных анализаторов, согласно спецификации»

Часть 1. Информационная карта запроса котировок в электронной форме:

- Посмотреть таблицу с данными

Главный бухгалтер: Е.А. Хлопцева

Часть 2. Образец заявки на участие в закупке:

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Поставка реактивов для лабораторных анализаторов, согласно спецификации

1. Информация об участнике:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица):

_

- номер контактного телефона: ____________________________; контактное лицо ___________________________________;

- контактная эл.почта _______________________________________________________________________________________

- банковские реквизиты участника закупки: _______________________________________________________________________________________

- ИНН_________________________________________________________________________________

- КПП__________________________________________________________________________________

- ОКПО________________________________________________________________________________

-ОКТМО_______________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________ декларирует следующие сведения:

(участник закупки)

Декларирование участником закупки соответствия требованию:

1) 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов МСП является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов МСП является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов МСП является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП участником такой закупки предоставляется независимая гарантия;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП в отношении предмета такой закупки;

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;

13) предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги), за исключением проведения аукциона в электронной форме.

14) наличие декларации (сертификата) соответствия или их копии, действующего регистрационного удостоверения на поставляемый товар, в соответствии с законодательством РФ.

3._________________________________________ согласен

(участник закупки)

Исполнить условия проекта договора, указанные в извещении о проведении закупки.

4. Предложение участника закупки о наименовании объекта закупки, количественных, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках объекта закупки; предложение участника закупки выполнить работы или оказать услуги на условиях, предусмотренных документацией о закупке, о качестве работ, услуг, указание на товарный знак (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), наименование страны происхождения товара и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора:

Спецификация.

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора: _______________________________________________________________________________

Цена договора включает стоимость товара в объеме поставки, стоимость упаковки, стоимость транспортировки, доставки, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату всех обязательных налогов (в том числе НДС если предусмотрен), сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора.

Участник закупки: ____________________________________ / ____________ /_________________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

«____»______________20____г.

Приложение_№_3_Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект договора

Договор на поставку

№ __________

г. Магнитогорск « » _______ 20___г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск», в лице главного врача Каплановой Ирины Георгиевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

________________, в лице _______________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск», руководствуясь результатами проведенного запроса котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства Извещение № __________, Протокол № ________ от «__» __________ 202_ г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить товар, указанный в пункте 1.2. настоящего договора, и сдать его Заказчику, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его.
1.2. Поставщик обязуется осуществить поставить реактивов для лабораторных анализаторов, согласно спецификации (приложение №1 к Договору).
1.3. Место поставки: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Чкалова, д. 44, ГАУЗ «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск» (медицинский склад), до места хранения.
1.4. Срок поставки товара: Разовая поставка с даты подписания договора по «14» апреля 2023 года (включительно).

ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего договора составляет: __________________________________
2.2. Цена включает стоимость товара, НДС (если участник является плательщиком НДС), расходы на перевозку, доставку, погрузо - разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, необходимых для исполнения договора.
2.3. Заказчик оплачивает стоимость поставленного товара, указанную в п.2.1. в следующем порядке: по факту поставки в течение 7 рабочих дней, на основании выставленных поставщиком оригиналов счетов, счетов-фактур, (для плательщиков НДС), товарной накладной, акта приемки-передачи, подписанных обеими сторонами, путем перечисления безналичных денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика.
2.4. В случае если договор заключается с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица), сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права Заказчика:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором.

3.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по договору в любое время действия договора.

3.1.3. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в договоре.

3.1.4. В случае досрочного выполнения Поставщиком обязательств по договору принимать и оплачивать объект закупки в соответствии с установленным в договоре порядком.

3.1.5. Принимать решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.1.6. По соглашению с Поставщиком изменять существенные условия договора в случаях, установленных договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.7. Привлекать экспертов для проверки соответствия результатов, предусмотренных договором, требованиям, установленным договором.

3.1.8. Осуществлять экспертизу результатов, предусмотренных договором, путем выборочной проверки качества.

3.1.9. Создавать приемочную комиссию для приемки товара.

3.1.10. Не принимать и не оплачивать товар в случаях, установленных договором и законодательством Российской Федерации.

3.1.11. Фиксировать в двухстороннем акте Поставщика и Заказчика наличие несоответствий и сроки их устранения.

3.1.12. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, а также в иных случаях ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором.

3.1.13. Отказываться от приемки некачественного товара и требовать замены товара или безвозмездного устранения несоответствий.

3.1.14. Пользоваться иными правами, установленными договором и законодательством Российской Федерации.

3.2. Обязанности Заказчика:

3.2.1. Предоставлять Поставщику информацию, необходимую для выполнения Поставщиком своих обязательств.

3.2.2. Оказывать содействие Поставщику в выполнении его обязательств в объеме и на условиях, предусмотренных договором.

3.2.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством, соблюдением порядка и сроков выполнения Поставщиком обязательств, качеством используемых Поставщиком средств и материалов, не вмешиваясь при этом в его деятельность.

3.2.4. Обеспечивать приемку результата выполненных обязательств в соответствии с условиями договора.

3.2.5. Приостанавливать приемку товара и вызывать представителя Поставщика для продолжения приемки и/или составления двустороннего акта о несоответствии согласно условиям и требованиям договора.

Уведомлять Поставщика о несоответствиях товара условиям договора, обнаруженных в ходе его исполнения, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких несоответствий.

3.2.6. В случае обнаружения при приемке несоответствий результата выполненных обязательств условиям договора фиксировать в документах о приемке эти несоответствия либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

3.2.7. Уведомлять Поставщика в разумный срок об обнаружении после приемки результата выполненных обязательств отступлений от условий договора или иных несоответствий, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком.

3.2.8. Оплачивать товар надлежащего качества в порядке и форме, установленных договором.

3.2.9. В установленных договором и законодательством Российской Федерации случаях проводить экспертизу для проверки соответствия объекта закупки требованиям, установленным договором.

3.2.10. Принимать решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора.

3.3. Права Поставщика:

3.3.1. Самостоятельно определять способы исполнения обязательств.

3.3.2. Требовать от заказчика приемки товара, в соответствии с условиями договора.

3.3.3. Требовать от заказчика предоставления информации, необходимой для выполнения Поставщиком своих обязательств. Запрашивать у заказчика разъяснения и уточнения относительно товара в рамках договора.

3.3.4. Требовать от заказчика содействия в выполнении Поставщиком его обязательств в объеме и на условиях, установленных договором.

3.3.5. Досрочно исполнять обязательства по договору либо восполнять недопоставленное количество товаров в следующем периоде или периодах лишь при наличии согласия заказчика с представлением для осуществления приемки отчетной документации в порядке и на условиях, установленных договором.

3.3.6. Требовать своевременного подписания заказчиком документов о приемке выполненных по договору обязательств на основании документов, установленных договором и подтверждающих исполнение обязательств надлежащим образом.

3.3.7. Требовать своевременной оплаты в порядке и на условиях, установленных договором, в соответствии с подписанными заказчиком документами о приемке.

3.3.8. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, установленных договором.

3.3.9. Принимать решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.10. Пользоваться иными правами, установленными договором и законодательством Российской Федерации.

3.4. Обязанности Поставщика:

3.4.1. Своевременно, надлежащим образом и в полном объеме исполнять обязательства в соответствии с условиями договора и представлять заказчику определенные договором результаты исполнения обязательств и документы, подтверждающие их исполнение.

3.4.2. Обеспечивать соответствие результата исполнения обязательств требованиям договора, стандартов и норм качества и безопасности, эксплуатационно-технических и других нормативных документов, действующих в Российской Федерации и регламентирующих порядок организации исполнения обязательств, являющихся объектом закупки.

3.4.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения (порчи) результата исполнения обязательств до его приемки заказчиком.

3.4.4. Незамедлительно и достоверно информировать заказчика о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

3.4.5. Информировать заказчика об отсутствии возможности Поставщика выполнить свои обязательства, установленные договором, а так же обо всех непредвиденных обстоятельствах, не предусмотренных условиями договора и возникших в период его действия, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению договора. В случае невыполнения этого обязательства самостоятельно нести ответственность за наступившие в связи с этим последствия.

3.4.6. Обеспечивать своими силами и за свой счет устранение несоответствий результата исполнения обязательств условиям договора, выявленных при приемке или в течение гарантийного срока.

3.4.7. Согласовывать с заказчиком время и дату отгрузки и приемки товара не позднее чем за 1 (один) рабочий день до соответствующего дня отгрузки и приемки товара в адрес заказчика.

3.4.8. Поставщик обязан одновременно с передачей товара и/или по требованию заказчика представлять информацию и документы, относящиеся к предмету договора, и создавать условия заказчику для проверки выполнения Поставщиком обязательств по договору, в том числе представлять следующие документы, подтверждающие исполнение обязательств:

• декларации (сертификаты) соответствия или их копии (заверенные в установленном порядке Поставщиком);регистрационное удостоверение Минздрава России.
• документы, подтверждающие гарантийные обязательства;
• товарно-транспортные накладные, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (в трех экземплярах);
• счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС), оформленные в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ (в двух экземплярах);

3.4.9. Выполнять иные обязательства, установленные договором и законодательством Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Приемка товара осуществляется в ходе передачи заказчику товара в месте поставки и включает в себя следующее:

- проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие требованиям, установленным условиями договора;

- проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями договора;

- проверку наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки товара;

- проверку наличия необходимых документов (копий документов) на товар;

- проверку комплектности и целостности товара.

4.2. Приемка и оприходование товара осуществляется в соответствии с инструкцией о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству. Утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. №П-6 и инструкцией о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 №П-7

4.3. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению за счет средств заказчика могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. В случае если по результатам экспертизы будет установлено, что результаты, предусмотренные договором, не соответствуют условиям и требованиям договора, расходы по проведению экспертизы таких результатов несет Поставщик. В случае несогласия Поставщика с результатами указанной экспертизы, проведенной заказчиком, Поставщик вправе произвести за свой счёт дополнительную экспертизу.

4.5. Заказчик вправе осуществлять экспертизу результатов, предусмотренных договором, путем выборочной проверки качества. В случае обнаружения при осуществлении выборочной проверки несоответствия качества товара (части товара) требованиям договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку (отдельный этап исполнения договора).

4.6. Приемка Товара (отдельного этапа исполнения договора) осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня передачи Товара (отдельного этапа исполнения договора), а так же после получения от Поставщика документов, подтверждающих исполнение обязательств.

4.7. В случае выявления при приемке Товара несоответствий условиям договора заказчик обязан приостановить приемку и вызвать представителя Поставщика для продолжения приемки объекта закупки и/или составления двустороннего акта о несоответствии в порядке, установленном договором.

4.8. После устранения несоответствий, послуживших основанием для отказа от подписания документов о приемке, заказчик подписывает документы о приемке в порядке и сроки, предусмотренные договором.

4.9. Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Товар в случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего договора, в результате которого заказчик в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, в том числе в случаях:

- отказа Поставщика передать заказчику товар (п. 1 ст. 456, п. 1 ст. 463 ГК РФ);

- когда Поставщик в назначенный заказчиком срок не передает или отказывается передать относящиеся к товару принадлежности или документы, которые он обязан передать одновременно с передачей товара в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями договора (п. 2 ст. 456, ст. 464 ГК РФ);

- передачи Поставщиком заказчику в нарушение условий договора меньшего количества товара, чем определено договором (п. 1 ст. 466 ГК РФ);

- передачи Поставщиком предусмотренных договором товаров в ассортименте, не соответствующем условиям договора (п. 1 ст. 468 ГК РФ);

- поставки товаров ненадлежащего качества или существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружения заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (п. 2 ст. 475, п. 1 ст. 518, п. 2 ст. 520 ГК РФ);

- поставки товаров с нарушением условий договора, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности и невыполнении в разумный срок требований заказчика о доукомплектовании товара (п. 1 ст. 480, п. 1 ст. 519, п. 2 ст. 520 ГК РФ);

- когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар передается заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке (п. 1 ст. 482 ГК РФ);

- в иных случаях, предусмотренных настоящим договором и законодательством Российской Федерации.

4.10. Отгрузка, разгрузка и передача товара (партии товара) осуществляется в соответствии с условиями договора.

Время и дату отгрузки, разгрузки и передачи товара (отдельного этапа исполнения договора) заказчик и Поставщик согласовывают не позднее чем за 1 (один) рабочий день до соответствующего дня такой отгрузки, разгрузки и передачи товара.

4.11. Отгрузка, разгрузка и передача товара (партии товара) осуществляется в следующем режиме: с понедельника по четверг с 8:00 до 15:00, в пятницу - с 8:00 до 14:00, обеденный перерыв - с 12:00 до 12:30 (местного времени).

5. КАЧЕСТВО

5.1. Качество и безопасность объекта закупки должны соответствовать условиям и требованиям договора, стандартам, нормам и правилам, эксплуатационно-техническим и другим нормативным документам, действующим в Российской Федерации и регламентирующим порядок организации исполнения обязательств, являющихся объектом закупки.

Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Не обремененным правами третьих лиц. Товар должен быть произведен не ранее 4 кв. 2022 года.

5.2. При поставке товар должен быть маркирован и упакован в тару (упаковку), способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к месту поставки (отгрузки) и обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении, в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации нормативных документов, предъявляемыми к поставляемому объекту закупки.

Поставщик обязуется обеспечить надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара, определенных нормативной документацией на товар и инструкцией по применению. Маркировка товара должна соответствовать нормативным и техническим требованиям, действующим в Российской Федерации, и условиям договора.

5.3. В случае передачи товара ненадлежащего качества, если его несоответствия не были оговорены Поставщиком, заказчик по своему выбору вправе потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- незамедлительного безвозмездного устранения несоответствий товара;

- возмещения расходов на устранение несоответствий товара.

5.4. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых несоответствий, несоответствий, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных несоответствий) заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям договора.

Перечисленные требования не применяются в случае, когда Поставщик, получивший уведомление заказчика о несоответствиях поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

5.5. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения и транспортировки товара до его передачи заказчику.

5.6. В случае выявления несоответствий товара условиям договора в период действия гарантийного срока заказчик в письменной форме уведомляет Поставщика посредством направления факсограммы, телеграммы или письма, в том числе по электронной почте (с обязательным подтверждением о получении) по указанным в договоре реквизитам Поставщика. Для составления акта о несоответствиях и в целях устранения указанных несоответствий Поставщик обязан направить и обеспечить прибытие в адрес заказчика уполномоченного представителя в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения указанного уведомления.

Полномочия представителя подтверждаются предъявлением документа, удостоверяющего личность, доверенности либо иного надлежащим образом оформленного и заверенного документа, определяющего соответствующие полномочия.

5.7. Акт о несоответствиях подписывается представителями сторон (в случае создания комиссии подписывается всеми членами комиссии и утверждается заказчиком) не позднее 3 (трех) рабочих дней после наступления срока прибытия представителя Поставщика.

В случае отказа Поставщика от подписания акта о несоответствиях или неявки представителя Поставщика в указанный срок Заказчик (в случае создания комиссии - все члены комиссии) оформляет акт о несоответствиях с указанием причины его составления без участия представителя Поставщика. В этом случае к акту обязательно прилагается копия уведомления о вызове представителя Поставщика, а в случае отказа Поставщиком направить и обеспечить прибытие своего представителя - копия уведомления об отказе.

Акт о несоответствиях утверждается заказчиком и является документом, обязательным для всех сторон. Акты о несоответствиях, составленные в порядке, установленном настоящим пунктом, в одном экземпляре в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления направляются Поставщику. Один экземпляр остается у Заказчика.

5.8. Устранение несоответствий товара условиям договора осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оформления акта о несоответствиях в порядке, установленном настоящим договором. В случае невозможности устранить несоответствия в указанный срок Поставщик обязан вернуть заказчику уплаченные за объект закупки денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления заказчиком соответствующего требования.

5.9. Устранение несоответствий и возврат товара ненадлежащего качества осуществляются силами и/или средствами Поставщика.

5.10 Поставщик гарантирует возможность безопасного использования товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

5.11. Гарантийный срок, установленный договором или представленный поставщиком, продлевается на период, когда заказчик не мог пользоваться объектом закупки из-за обнаруженных несоответствий, при условии, что поставщик был извещен заказчиком об обнаружении несоответствий в письменной форме в срок, установленный настоящим договором.

5.12. Поставщик предоставляет заказчику гарантийные обязательства на товар, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими обеспечение гарантийных обязательств поставщика на объект закупки (с указанием заводских (серийных) номеров товара, гарантийного периода и сведений о лице, осуществляющем гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока).

5.13. Гарантийный срок на товар, предоставленный поставщиком взамен некачественного товара, равен гарантийному сроку, установленному договором на замененный товар. Начало гарантийного срока на предоставленный взамен товар начинает течь с момента, установленного условиями договора для начала гарантийного срока на замененный товар. Если в период действия гарантийного срока поставщик осуществляет замену (ремонт) части товара, на такую замененную или отремонтированную часть товара поставщик предоставляет гарантию на срок не меньший гарантийного срока на товар.

5.14. Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству, не менее 12 календарных месяцев. Бо́льший гарантийный срок устанавливается поставщиком в представленных им документах.

6.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. При обеспечения исполнения договора денежными средствами: срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, в соответствии с условиями настоящего Положения, обеспечения исполнения договора, должен составлять не более 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола процедуры закупки, на основании которого с победителем закупки или с иным участником заключается такой договор.

Договор заключается только после предоставления победителем Заказчику обеспечения исполнения договора. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору Поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Обеспечение исполнения настоящего договора предоставляется участником в размере 5 % от начальной (максимальной) цены договора.

Начальная (максимальная) цена договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,32 (Шестьсот семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей 63 копейки), российский рубль.

Размер обеспечения исполнения договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,26 (Двадцать две тысячи сто девяносто девять рублей 26 копеек), российский рубль.

Если Участник проведения закупки снизил цену от начальной (максимальной) цены договора более чем на 25%, Заказчик устанавливает требование об увеличении суммы обеспечения исполнения договора в 1,5 раза в виде фиксированной суммы:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,89 (Тридцать пять тысяч двести восемьдесят девять рублей 89 копеек), российский рубль.

В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами требований победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора.

Вариант 1. Внесение денежных средств.

Реквизиты для перечисления:

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск»

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01 ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2874 Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Магнитогорск,

ул. Чкалова, д. 44, тел/факс (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банковские реквизиты:

Министерство финансов Челябинской области (ГАУЗ «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск» лицевые счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть09ВР)

Банк получателя: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск

Счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Кор/счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«Обеспечение исполнения договора № ____ от _____202_г.

Поставка реактивов для лабораторных анализаторов, согласно спецификации - указывается полностью в платежном поручении, в поле «Назначение платежа».

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения договора. В противном случае, обеспечение исполнения договора в виде денежных средств, считается непредоставленным.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) после исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, являющегося предметом договора, подтвержденного документом о приемке товаров (работ, услуг), подписанным Заказчиком; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком в письменном требовании.

Вариант 2. Обеспечение исполнения договора в форме независимой гарантии.

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантией (далее - НГ), выданной гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом (Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 109-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и статью 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящей статьей 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Независимая гарантия должна содержать:

сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом.

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ;

указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока исполнения основного обязательства;

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

Реквизиты для независимой гарантии:

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск»

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01 ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2874 Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Магнитогорск,

ул. Чкалова, д. 44, тел/факс (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банковские реквизиты:

Министерство финансов Челябинской области (ГАУЗ «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск» лицевые счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть09ВР)

Банк получателя: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск

Счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Кор/счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«Обеспечение исполнения договора № _________ от _____202_г.

Поставка реактивов для лабораторных анализаторов, согласно спецификации - указывается полностью в платежном поручении, в поле «Назначение платежа».

При этом срок действия независимой гарантии не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока исполнения основного обязательства: по 31.12.2023г.

Участник закупки вправе направить Заказчику проект НГ на Адрес электронной почты Заказчика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть для согласования в течение 2 дней от даты публикации протокола Заказчик рассматривает поступившую НГ в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

В случае отказа в принятии НГ Заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее НГ, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

Основанием для отказа в принятии независимой гарантии Заказчиком является:

Несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в Извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте договора, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, размер которого может быть уменьшен.

Уменьшение размера обеспечения исполнения договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены договором.

В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения договора, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре договоров.

Уменьшение размера обеспечения исполнения договора, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии

Если победитель процедуры закупки или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник (победитель) признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником осуществления закупок, предложившим лучшие условия после победителя.

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего договора возможно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены условиями настоящего договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск».

2.2. Цена договора не может изменяться за исключением следующих случаев:

цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором количества объема услуг и иных условий исполнения договора;

возможность изменить цену договора предусмотрена договором, в размере не более 10 % от цены договора.

7.3. Изменение по инициативе заказчика существенных условий договора в одностороннем порядке при исполнении такого договора допускается в следующих случаях:

в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;

в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность исполнения договора.

8. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

8.3. Односторонний отказ заказчика от договора (исполнения договора) полностью или частично допускается в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором, в том числе в случаях, в которых заказчик вправе не принимать и не оплачивать объект закупки (п. 2 ст. 310, ст. 450.1, п. 5 ст. 454 ГК РФ).

8.4. В случае полного или частичного нарушения Исполнителем условий по настоящему Договору, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, действуя следующим образом: Заказчик направляет в адрес Исполнителя письменное предупреждение о необходимости соблюдения условий по Договору. В случае если Исполнитель в десятидневный срок, с момента получения предупреждения не устранит данные нарушения по соблюдению условий по настоящему Договору, Заказчик направляет в адрес Исполнителя письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора и о его расторжении в связи с нарушением условий Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора и о его расторжении.

8.5. Стороны признают все условия настоящего Договора существенными и при нарушении любого из условий одной стороной другая вправе требовать расторжения Договора.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий договора регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, Положением о закупке Заказчика, условиями настоящего договора.

9.2. Поставщик обязан возмещать Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору.

9.3. Заказчик при нарушении своих обязательств по оплате, предусмотренных условиями договора, несет ответственность перед поставщиком в форме пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени, от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Заказчиком, за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

9.4. Поставщик при нарушении своих обязательств, предусмотренных договором, несет ответственность перед Заказчиком в следующих формах:

- Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки, установленной Центральным банком РФ, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства;

- штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком предусмотренных договором обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных договором, размер которого определяется в размере 10 (десять) процентов от цены договора.

- в случае нарушения срока поставки, промежуточного графика поставки (при его наличии), Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 3000,00 рублей за каждый случай нарушения. Основанием для уплаты штрафа за нарушение срока поставки (промежуточного, указанного в графике-при его наличии или конечного срока поставки) служит акт о нарушении такого срока, составленный ответственным лицом Заказчика.

Ответственное лицо по договору со стороны Заказчика – Мельничук Елена Петровна тел:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть56.

9.5. Уплата пени, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.

9.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщика по договору, Заказчик направляет в адрес поставщика требование (претензию) о необходимости уплаты неустойки (пени, штрафа) с установлением срока уплаты поставщиком неустойки (пени, штрафа).

9.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, в том числе обязательств по уплате штрафных санкций, Заказчик вправе:

произвести оплату по настоящему договору за вычетом соответствующих сумм пени и/или штрафа, подлежащих взысканию с Поставщика. В случае принятии Заказчиком решения об оплате по настоящему договору за вычетом соответствующих сумм пени/штрафа Заказчик направляет в адрес Поставщика соответствующее Уведомление.

В случае неисполнения установленных требований, Заказчик вправе не производить возврат обеспечения исполнения договора либо произвести возврат обеспечения исполнения договора за вычетом соответствующего размера неустойки (пени, штрафа).В случае принятии Заказчиком решения об удержании неустойки (пени, штрафа) из обеспечения исполнения договора, Заказчик направляет в адрес Поставщика соответствующее Уведомление. Списание денежных средств осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления исполнителю Уведомления, в котором Заказчик обосновывает размер денежных средств, подлежащих списанию (зачет).

10.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания договора и действует до «31»декабря 202__г., в части оплаты до полного исполнения.

10.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от выполнения обязательств, предусмотренных договором, а также от ответственности за нарушение условий договора.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, поименованными здесь способами, прямо или косвенно, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимается:

• предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

• предоставление каких-либо гарантий;

• ускорение существующих процедур;

• иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущих в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло, или может произойти нарушение каких-либо положений данного раздела настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие, или дающее основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений данного раздела настоящего Договора и контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло, или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью, или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями данного раздела настоящего Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1.Разногласия, возникающие в результате выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия путем переговоров споры разрешаются в арбитражном суде Челябинской области согласно действующему законодательству.

12.2.По согласованию Сторон условия могут быть изменены в случаях, предусмотренных Положением и/или документацией о закупке, действующим законодательством РФ. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.

12.3.Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4.Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия, необходимых мер.

12.5.При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, возникновении обстоятельств существенно влияющих на возможности выполнения условий Договора, а также в случае реорганизации одной из Сторон Договора, она обязана незамедлительно уведомить о таких изменениях и обстоятельствах другие Стороны.

12.6.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе исполнения настоящего Договора, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

12.7.Каждая из сторон настоящего Договора принимает на себя обязательства по организации процессов обработки и защиты персональных данных, полученных в рамках исполнения настоящего Договора, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и несет ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных.

12.8.Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований п. 12.6, п.12.7 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

12.9. Стороны признают юридическую силу уведомлений и претензий о неисполнении/ненадлежащем исполнении условий Договора, направленных Заказчиком с корпоративной почты в домене ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть на электронный адрес Исполнителя, указанный в разделе 8 Договора.

12.10. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Гарантируем идентичность заключенного договора № __________ от ____________ г с договором, размещенным на Официальном сайте РФ в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов.

Главный врач /_______________/ И.Г.Капланова

Приложение № 1

к договору

от __________20___ г. № ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

Главный врач /________________/ И.Г. Капланова ______________/

Приложение № 2

к Договору № __________

от «___» __________ 202__г.

Рекомендуемый образец

Акт приема-передачи товара

по Договору от «__» __________ 202__№ ____

«Поставщик» _________________ (полностью наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице ____________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и «Заказчик» _________ (полностью наименование Заказчика/наименование Получателя (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) в лице _______________, действующего на основании _______________ (устав, положение, доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору) в установленные сроки:

Наименование Товара:

Единица измерения:

Количество в единицах измерения:

Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп, в том числе НДС __% ____ (сумма прописью) руб. __ коп. (если облагается НДС).

Серия Товара ______________

Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку годности.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

Товарная накладная от «__» _________ 20__ г. № ______

Счет-фактура от «__» ______ 20__ г. № ______

Копия регистрационного удостоверения лекарственного препарата от «__» __________ 20__ г. № _____.

Протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации (при поставке Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).

Копии документов, подтверждающих соответствие Товара, от «__» _________ 20__ г. № ____

Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

От Заказчика: От Поставщика:

___________________/ ___________________ /

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть72 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Чкалова, 44
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков