Тендер - Поставка хозяйственных товаров и бытовой химии №241924689

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Требование_к_Участникам_ЗМОxx

В соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом №223-ФЗ, Положением об особенностях участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 г. №1352, Положением о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГБУ «Оренбургское горветуправление» участниками закупки малого объема являются ТОЛЬКО субъекты МСП.

Участники с составе своей заявки прикладывают дополнительным файлом реквизиты:

• • фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о местонахождении, почтовый адрес, номер ИНН/КПП, ОГРН, номер контактного телефона, сведения о руководителе (единоличном, коллегиальном исполнительном органе), банковские реквизиты (для юридического лица);
  • фамилия, имя, отчество, данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), сведения о месте жительства, почтовый адрес, номер ИНН/КПП, ОГРН, номер контактного телефона, банковские реквизиты (для физического лица и индивидуального предпринимателя);

Участники с составе своей заявки соглашаются с условиями поставки товара согласно договора, выполняя требования по предоставлению всех документов, предусмотренных комплектацией товара, сертификатов и декларацией и д.т. на соответствующий товар: «передаются вместе с товаром: принадлежности к товару, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами»

Примечание: при составлении предложения в ЭМ, обязательное условие – указание страны происхождения товара и цену за каждую единицу товара.

Техническое_задание ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Техническое задание

на поставку хозяйственных товаров и бытовой химии для нужд ГБУ «Оренбургское горветуправление»

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_2023_(поставка_испр.) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект

Только МСП

Договор № ___________

на поставку товара

г.Оренбург «__» _______ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение «Оренбургское городское управление ветеринарии», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Пау Алексея Сергеевича, действующего на основании устава, с одной стороны, _____________, действующий на основании _______________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Поставщик», (далее совместно именуемые «Стороны»), в соответствии с федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением «О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГБУ «Оренбургское горветуправление», по результатам проведения закупок малого объема с использованием электронного магазина, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором осуществить поставку товара согласно спецификации (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик принять и оплатить Товар.
1.2. Поставщик гарантирует, что обладает всеми правами на реализацию Товара на всей территории Российской Федерации, в том числе имеет необходимые лицензии, аккредитации, разрешения, патенты, сертификаты, заключения, не нарушает при этом авторских и патентных прав, прав на использование Товарных знаков, торговых марок и наименований Товаров.

Требования к товару.
2.1. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
2.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, предъявляемым к данному виду Товара, в т.ч. сертификации, международным нормам безопасности и иметь сертификат соответствия.
2.3. Товар должен быть поставлен в ассортименте, количестве, качестве, комплектности и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.4. Поставляемый Товар должен иметь маркировку производителя (изготовителя), позволяющую идентифицировать Товар (имущество), и сведения о соответствии стандартам и нормам.
2.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товаров (опись, упаковочные ярлыки или листы и т. д.).
При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты.
2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.
2.7. Поставщик несет все расходы по оплате транспортировки, доставке, погрузке, разгрузке, налогов, пошлин и других, необходимых и связанных с поставкой Товара сборов до передачи Товара Заказчику.

Гарантийный срок товара.
3.1. По настоящему договору Поставщик гарантирует качество и надежность Товара в течение гарантийного срока.
3.2. По настоящему договору гарантийный срок на Товар устанавливается производителем товара.
3.3. Гарантийный срок Товара исчисляется с даты подписания акта приема передачи товара от Поставщика Заказчику.
3.4. Если Заказчик лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не истекает до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.
Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Товара в 3-х дневный срок с момента обнаружения недостатков товара.
3.5. Гарантийное обслуживание Товара регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации Федеральным законом «О защите прав потребителей» (далее Закон), Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3.6. Если в течение срока гарантии выявятся недостатки, неполнота и (или) комплектность Товара, Поставщик обязуется незамедлительно за свой счет устранить все обнаруженные дефекты, путем исправления либо полной или частичной замены, а также допоставить недостающие принадлежности Товара на основании соответствующих претензий Заказчика.
3.7. Замененный дефектный Товар и (или) его части возвращаются Поставщику по его требованию и за его счет в срок, согласованный Сторонами.
3.8. Транспортные и другие расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, а также допоставкой недостающего Товара несет Поставщик.
3.9. Указанный в п. 3.2 настоящего договора срок в отношении новых товаров, поставленных взамен дефектных, начинается с момента поставки.
3.10. Содержание и обоснование претензии должно быть подтверждено актом, составленным при участии незаинтересованной компетентной организации.
3.11. Гарантийному ремонту (замене) не подлежит Товар:
- эксплуатировавшийся не должным образом, в том числе имеющий по вине Покупателя механические повреждения;
- эксплуатировавшийся или хранившийся в ненадлежащих условиях (среде);
- прошедший модификацию или ремонт не в [указать наименование сервисного центра, осуществляющего гарантийный/послегарантийный ремонт товара];
- имеющий нарушения гарантийных пломб.
3.12. Дополнительные гарантии не установлены.

Цена договора, порядок и форма расчетов
4.1. Цена Договора составляет ________ (____________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (___%) _____________ руб. (НДС не облагается).
4.2. Цена поставляемого Товара включает в себя стоимость Товара, а также все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на упаковку, перевозку, доставку до места передачи Заказчику, разгрузку, страхование Товара (при необходимости), уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
4.4. Оплата Товара производится Заказчиком по факту поставки Товара, на основании представленных Поставщиком оригиналов Товарных накладных на поставляемый Товар, актов сдачи – приемки Товара в 2-х экземплярах, счетов на оплату поставляемого Товара в 1-м экземпляре и счетов – фактур на оплату поставляемого Товара в 2-ух экземплярах (либо УПД) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке поставленного Товара.
4.5. Источником финансирования настоящего Договора являются средства Заказчика, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
4.6. Цена Договора выражается в валюте Российской Федерации.
4.7. Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в соответствии с условиями настоящего Договора. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на счет Поставщика.

Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату поставленного Поставщиком Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Предъявлять письменные претензии в случае ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств.
5.2.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе поставки Товара.
5.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
5.3. Поставщик обязуется:
5.3.1. Поставить Товар, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора, в полном объеме, с надлежащим качеством и в срок, указанный в пункте 6.2 настоящего Договора.
5.3.2. Поставить Заказчику Товар в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки.
5.3.3. Поставить Товар новый, не бывший в употреблении, не восстановленный, который не должен иметь дефекты, связанные с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющиеся в результате действия или упущения производителя (Поставщика), при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара.
5.3.4. Поставить Товар пригодный для применения в копировально-множительной технике всех типов и соответствующий функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке Товара.
5.3.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
5.3.6. Предоставить Заказчику при доставке Товара всю необходимую документацию и информацию без каких-либо дополнительных затрат со стороны последнего.
5.3.7. Известить о точном времени и дате поставки Товара по телефону: +7(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьне позднее 1 (одного) рабочего дня до дня поставки.
5.4. Поставщик имеет право:
5.4.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с подписанными Сторонами документами, указанными в п.4.4. настоящего Договора.
5.5 Стороны обязуются:
5.5.1. Обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по настоящему договору они, их работники и представители не совершали действий (бездействий), нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

Порядок и сроки приемки товара, порядок и сроки оформления результатов приемки товара.
6.1. Доставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: г.Оренбург, ул.Моторная 10, территория ГБУ «Оренбургское горветуправление».
6.2. Весь объем Товара по Договору должен быть поставлен Заказчику в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора. Вместе с Товаром Поставщиком передается Заказчику следующая документация на Товар:
- оригинал подписанной со стороны Поставщика Товарной накладной на поставляемый Товар в 2-х экземплярах;
- оригинал подписанного со стороны Поставщика акта сдачи – приемки Товара в 2-х экземплярах (далее – Акт);
- оригинал подписанного Поставщиком счета в 1-м экземпляре
- оригинал подписанной Поставщиком счет – фактуры (УПД) на оплату поставляемого Товара в 1-м экземпляре, в случае если данный документ предусмотрен законодательством.
- документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром: принадлежности к товару, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами.
Вышеуказанные документы должны быть представлены Заказчику в день поставки Товара, и в случае их неполучения Поставщик будет нести ответственность за просрочку поставки Товара.
6.3. Заказчик обязан для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора, провести экспертизу поставленного товара в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о договорной системе и настоящим Договором.
6.4. Приемка товара (отдельной партии товара) осуществляется Заказчиком после проведения экспертизы товара в течение 10 рабочих дней со дня доставки партии товара в место его доставки, или со дня получения от эксперта, экспертной организации заключения по результатам экспертизы, если к ее проведению привлекались эксперты, экспертные организации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.5. настоящего Договора. Сдача и приемка Товара по настоящему Договору оформляется Актом сдачи–приемки Товара в 2 (двух) экземплярах, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком. Днем поставки Товара считается день подписания сторонами Акта.
6.5. В случае если по результатам проведенной экспертизы были выявлены несоответствия Товара, препятствующего приемке Товара условиям настоящего Договора, Заказчик направляет Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней, мотивированный письменный отказ от подписания Акта, подлежащий рассмотрению Поставщиком в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня его получения.
6.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества (далее – некачественный Товар), Товар возвращается Поставщику за счет средств Поставщика и без оплаты некачественного Товара Заказчиком. Поставщик обязуется распорядиться забракованным Товаром, а также поставить за счет собственных средств качественный Товар в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения мотивированного письменного отказа.
6.7. Товар, не отвечающий условиям, предъявляемым настоящим Договором к его качеству, количеству, ассортименту, комплектности считается не поставленным.
6.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара, в случае выявления несоответствия товаров условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.
6.9. Поставщик обязан устранить все обнаруженные Заказчиком недостатки Товара своими силами и за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе Заказчика.
6.10. Переход к Заказчику права собственности на принятый Товар происходит в день приемки Товара.
6.11. Погрузочно-разгрузочные работы, доставка товара осуществляются силами Поставщика либо с привлечением третьих лиц за счёт Поставщика.

Изменение условий договора
7.1. При исполнении Договора изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательство РФ и Положением «О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГБУ «Оренбургское горветуправление».
7.2. По соглашению сторон, количество поставляемого товара по договору, может быть изменено. При этом допускается изменение цены договора не более чем на двадцать пять процентов цены договора.
7.3. По соглашению сторон, сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана независящими от сторон договора обстоятельствами, либо по вине поставщика, при наличии объективных причин невозможности исполнить договор в установленные договором сроки. При этом срок может быть однократно продлен на срок, не превышающий срок исполнения договора, предусмотренный при его заключении, при полной оплате поставщиком неустойки, начисленной Заказчиком (в случае наличия просрочки и (или) иного нарушения условий договора поставщиком, за совершение которого договором предусмотрена ответственность в виде уплату неустойки).
7.4. По соглашению сторон, цена договора может быть изменена следующим образом:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
- в случаях, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего договора;
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов).
7.5. По соглашению сторон, допускается изменение условий договора в случае поставки товара по качеству, техническим и функциональным характеристикам, которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре.
7.6. По соглашению сторон, допускается замена страны происхождения товара и (или) товарного знака поставляемого товара (при его наличии), в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового товара не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром. При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
7.7. Допускается изменения сведений договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для исполнения обязательств сторонами.

Действие неопреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон по настоящему Договору не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, если это явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых не имеют возможности (далее - форс-мажорные обстоятельства).
8.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, Поставщик должен незамедлительно информировать Заказчика (по телефону, факсимильной связи или любым иным способом) о возникновении таких обстоятельств, а также сроках и способах их устранения.
8.3. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны письменно уведомляют друг друга в 10 (десятидневный) срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на это органами власти. Удостоверяющие документы прилагаются к письменному уведомлению.
8.4. В случае не предоставления уведомления и удостоверяющего форс-мажорные обстоятельства документа в установленные сроки, Сторона Договора, подвергшаяся форс-мажорным обстоятельствам, не вправе будет ссылаться на них при возникновении спора о ненадлежащем исполнении такой Стороной обязательств по настоящему Договору.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 2 (двух) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств, предусмотренных Договором
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик обязан направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.3. Пеня за просрочку исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения Договора в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций, начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа составляет 10% цены договора.
9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1000 рублей.
9.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
9.7. В случае, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим Разделом договора, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.8. В случае просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
9.9. В случае, если Поставщик потребует уплаты пени за просрочку исполнения Заказчиком обязательств, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет 1000 рублей.
9.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
9.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.13. Каждая из Сторон обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.14. В случае наступления ответственности Поставщика за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе либо не производить оплату за поставленный товар до полной оплаты Поставщиком неустойки, либо произвести оплату по договору в размере, уменьшенном на сумму начисленной неустойки на основании акта приема-передачи, в котором должна быть указана сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями договора; сумма начисленной неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по договору.
В случае, если условиями Договора предусмотрено поэтапное исполнение договора и соответствующая поэтапная оплата, то данная оплата должна производиться с учетом указанного выше порядка.
9.15. В случае если в определенные Заказчиком сроки, Поставщик не перечислит сумму неустойки в доход бюджета Оренбургской области, оплата по Договору будет осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки.
9.16. Начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Расторжение договора
10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения или исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;

в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения договора.
10.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
10.4. При проведении Заказчиком экспертизы поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащее уведомление Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления.
10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
10.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
10.9. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
10.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
10.11. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
10.12. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Порядок разрешения споров
11.1. Все возникающие между сторонами споры решаются в претензионном порядке. Претензии рассматриваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения.
11.2. Споры, которые стороны не могут решить в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области, в порядке, установленном действующим законодательством.

Антикоррупционная оговорка
12.1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.
12.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.
12.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.
12.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.
12.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением договора пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения договора, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом.
Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном объёме всех причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением договора по вине другой стороны. Кроме того, с виновной стороны подлежит взысканию штраф в размере 50% от общей цены договора.

Прочие условия

13.1. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с его исполнением применяется законодательство Российской Федерации.

13.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами (Заказчиком и Поставщиком) и действует до 30.04.2023г., а в части оплаты до полного выполнения обязательств.

13.3. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по Договору третьим лицам.

13.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса и/или банковских реквизитов, Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение, которое будет являться неотъемлемой частью Договора.

13.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.6. Неотъемлемой частью к настоящему Договору являются следующие приложения:

Спецификация (приложение №1);

14. Адреса и платежные реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору

№__________от « » ____________ 2023г.

Спецификация

Поставщик передает, а Заказчик принимает и оплачивает принадлежащий Поставщику Товар по следующим ценам, в том числе НДС (__%):

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными