Тендер - КРАСКИ НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ ИЛИ ВИНИЛОВЫХ ПОЛИМЕРОВ В ВОДНОЙ СРЕДЕ №242628491

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_контракта

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ ____________________

Поставка лакокрасочных материалов для проведения общегородского месячника

благоустройства территорий.

г. Москва

_______

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы

«Школа № 705», именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора

Людмилы Гутюм

, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в

лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о

Контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и города

Москвы, на основании результатов Котировочной сессии № ______________________

, заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного

учреждения (далее - Контракт ) о нижеследующем:

Статья 1 Предмет Контракта

1.1 Поставщик обязуется поставить лакокрасочные материалы для проведения

общегородского месячника благоустройства территорий.

(далее- товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом задании

(Приложении № 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью) (далее –

Техническое задание) и Спецификации (Приложение № 4 к Контракту), Заказчик

обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях,

предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) , с годом выпуска не ранее 2023 года.

1.3 Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4 Моментом поставки товараявляется доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами товарных накладных

(ТОРГ-12), Акта приемки-передачи товара (партии товаров) в двух экземплярах и

предоставлении счетов-фактур Поставщиком.

1.5 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями

Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

1.6 Идентификационный код закупки: ___________

1

Статья 2 Цена Контракта и порядок расчетов

2.1 Цена Контракта составляет ___________________, в том числе НДС ___%___(___)

НДС не облагается (далее - Цена Контракта).

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4 Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Контракта.

2.5 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных ч.1 ст.95 Закона о Контрактной системе.

Источник финансирования:_______

2.6 Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1 Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2 Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного

обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями

(далее – УКЭП) сформированного с использованием Автоматизированной

информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал

поставщиков») Докумета о приемке (Приложение № 2 к настоящему Контракту )

(далее - Документ о приемке), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания

Заказчиком Документ о приемке.

2.6.3 Оплата по Контракту осуществляется на основании подписанного УКЭП

электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта;

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Контракту.

2.6.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по

2

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

указанного в статье 14 Контракта.

Статья 3 Сроки и условия поставки

3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим

Контрактом и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего

Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): в течение 5 рабочих дней с

даты заключения Контракта.

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3 Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4 Порядок приемки товаров

4.1 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2 Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству,

техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в реестр Контрактов ЕАИСТ. Изменение настоящего Контракта

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Контракта.

4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5 Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

3

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8 Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня .

4.9 В день поставки товаров, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных

документов в соответствии с Техническим заданием, сертификаты (декларации о

соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и

иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации и направляет подписанный УКЭП

электронный структурированный Документ о приемке.

4.10 После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

Техническим заданием, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает

результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг)

по настоящему Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным

требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, направляет

Поставщику подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке, а также иные документы предусмотренные Техническим заданием, либо

информацию о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), либо информацию о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информацию о перечне

выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае отказа Заказчика от

принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью

устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный Поставщиком

подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о приемке.

Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне выявленных

недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11 Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.12 Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

(и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в Универсальной

автоматизированной информационной системы бюджетного учета города Москвы

(далее – УАИС «Бюджетный учет») в электронной форме, подписывается УКЭП и

направляется Поставщику в АИС «Портал поставщиков».

4.13 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке и направляет Поставщику.

4

4.14 В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10

(десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.15 Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, с

учетом положений пункта 2.6.4 Контракта.

Статья 5 Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Контракта.

5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Контрактов.

5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока действия Контракта), в том числе в части количества, ассортимента,

комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем

направления соответствующей информации посредством УАИС «Бюджетный учет» в

личный кабинет Поставщика в АИС «Портал поставщиков».

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3 Поставщик вправе:

5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта

Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

Документ о приемке по настоящему Контракту, при условии предоставления

Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара

требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

других характеристик Товара по настоящему Контракту.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Контракта.

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других

лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Контракту.

5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта.

5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6

5.4.4 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

5.4.6 Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

Статья 6 Гарантии

6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Контракту).

6.2 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.3 Если иное не предусмотрено Контрактом, гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее

изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в

котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается

гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не

предусмотрено Контрактом.

6.4 Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.5 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.6 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.7 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.8 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.9 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

7

Статья 7 Ответственность сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063» и иным законодательством Российской Федерации.

7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

Контракта,

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены Контракта , в случае, если цена Контракта не превышает 3

млн. рублей;

б) 5 процентов Цены Контракта , в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн.

рублей.

7.4 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

7.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных

Поставщиком.

7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

8

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать Цену Контракта.

7.9 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

7.10 Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.13 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8 Порядок расторжения Контракта

8.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок.

8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров, предусмотренных Контрактом .

8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

9

8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6 Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не

соответствует установленным Техническом задании, указанной в преамбуле

настоящего Контракта , требованиям к участникам данной Котировочной сессии, что

позволило ему стать победителем по результатам проведения данной Котировочной

сессии .

8.1.1.7 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Контрактом, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4 Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5 Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Контрактом предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6 Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2 Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3 Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о Контрактной системе.

8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 14 Контракта.

Статья 9 Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

10

неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего

Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3 Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10 Порядок урегулирования споров

10.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

11

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11 Срок действия, порядок изменения Контракта

11.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует

по 15.05.2023 года включительно.

11.2 Истечение срока действия Контракта влечет прекращение обязательств по

Контракту (за исключением предусмотренных Контрактом гарантийных обязательств

и обязательств заказчика по оплате товаров, поставленных в течение срока действия

Контракта).

11.3 Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов

ЕАИСТ.

11.4 Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные

соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок подлежат

регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

Статья 12 Прочие условия

12.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта, или нарочно, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим

предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием

почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического

получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений

посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются

полученными Стороной в день их отправки.

12.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4 Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание;

12

Приложение № 2 к Контракту - Форма Документа о приемке;

Приложение № 4 к Контракту - Спецификация.

Статья 13 Особые условия электронного взаимодействия Сторон

13.1 Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков, размещенном на официальном сайте АИС

«Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ (далее - Регламент), и Заказчиком УАИС

«Бюджетный учет»

13.1.1 При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

оформления отчетных документов по Контракту поставщик создает СТЕ с описанием

и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

поставщиков»

13.2 Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации, для должностных лиц, уполномоченных на

подписание документов при исполнении Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

усиленную квалифицированную электронную подпись.

13.3 Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.4 Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1 настоящей

статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют

дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за

исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном

носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.5 В случае сбоя в работе АИС «Портал поставщиков или УАИС «Бюджетный

13

учет», не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при

исполнении Контракта в течение более чем 240 минут, Стороны осуществляют

оформление и подписание документов на бумажных носителях информации в сроки,

предусмотренные Контрактом.

13.6 Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта , для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 14 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение города

Москвы «Школа № 705»

Адреса:

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул.

Кулакова, д. 25, корп. 2;

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, МОСКВА, УЛ.

КУЛАКОВА, Дом (Корпус/строение) Д.

25, К. 2;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс: +7

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Адрес электронной почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5540;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование банка: Казначейский счет

(р/с)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Единый

казначейский счет (к/с)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГУ Банка России

по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва

;

Получатель:Департамент финансов города

Москвы (ГБОУ Школа № 705, л/с

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть247)

Интернет сайт: sch705sz.mskobr.ru;

Директор

Людмила Гутюм

(ФИО лица, уполномоченного на

ПОСТАВЩИК:

____________________________

Адреса:

- юридический:

_________________________________;

- фактический:

_________________________________;

Телефон:

_______________________, Факс:

____________________;

Адрес электронной почты:

_____________________________________

__;

ИНН: ___________________;

КПП: ___________________;

ОГРН: ____________________;

л/с: ____________________________;

р/с: ______________________________;

к/с: ________;

БИК: ___________________;

Наименование банка:

_____________________________;

Получатель:_____________;

Интернет сайт:

___________________________________;

_____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

14

подписание Контракта)

М.П.

15

Приложение № 2 к Контракту

№ ____________________

от ______________________________

Форма Документа о приемке

Универсальный передаточный документ

Идентификатор электронного документа

Счет-фактура №

____

Документ о

Исправление №

____

приемке

Статус:1

1 – счетфактура и

передаточный

документ (акт)

2–

передаточный

документ (акт)

От ______ (1)

От______(1а)

Продавец:

Адрес:

ИНН/КПП продавца:

Грузоотправитель и его адрес:

___________________ / ___________________

_______

Грузополучатель и его адрес:

_______

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской

Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции

постановления Правительства Российской Федерации от 02

апреля 2021 г. № 534)

(2)

(2а)

(2б)

(3)

(4)

К платежно-расчетному документу

от _______

№

Документ об отгрузке № п/п

от _______

Покупатель:

Адрес:

ИНН/КПП покупателя:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Валюта: наименование, код

Российский рубль, 643

Идентификатор государственного

контракта, договора (соглашения)

________________

(при наличии):

Наимен

Стоимо

ование

сть

товара

В

Единица

товаров

(описан

том На

измерения

(работ,

ие

Код

Цена

чис лог

услуг),

товаров № выполн Код вида

Количество

(тариф) за

ле ова

имущес

/работ, п/п енных товара

(объем)

единицу

сум я

условн

твенны

работ,

услуг

измерения

ма ста

ое

х прав

оказанн

акц вка

обознач

без

ых

код

иза

ение

налога услуг),

(национ

всего

имущес

альное)

твенног

16

(5)

(5а)

(6)

(6а)

(6б)

(7)

(8)

Регистра

ционный

Страна

номер

Стоимость

происхождения

декларац

Сумма товаров

товара

ии на

налога, (работ,

товары

предъяв услуг),

или

ляемая имуществен

регистра

покупат ных прав с

Циф

ционный

елю

налогом рово Краткое

номер

всего

й

наименование партии

код

товара,

подлежа

Количественная

единица измерения

товара,

используемая в

целях

осуществления

прослеживаемости

код

Количест

Стр

во

товара, ана

подлежа реги

стра

щего

прослежи ции

ваемости, про

изво

усло в

дите

количест

вное

ля

венной

обоз

това

единице

наче

ра

измерени

ние

я товара

щего

прослежи

ваемости

о права

А

1 1а

1

использу

емой в

целях

осуществ

ления

прослежи

ваемости

12а 13

14

1б

2

2а

3

4

5

Всего к оплате (9)

Документ составлен

на___ листах

6

7

8

9

10

10а

11

12

Х

Особенности:

Поставщику начислена неустойка:

- назначен штраф в соответствии с п.__ Контракта в сумме ___________руб.____коп.

- пени в соответствии с п.__ Контракта в сумме _____________руб.___коп.

Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за услуги, принятые по настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%)

(указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с действующим на момент заключения Контракта законодательством

Российской Федерации) - __________ руб.___коп.

Руководитель организации или

Главный бухгалтер или иное

иное уполномоченное лицо

уполномоченное лицо

подпись

(ФИО)

подпись

(ФИО)

Индивидуальный

предприниматель

Основание передачи

(сдачи)/получения

(приемки)

подпись

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации

индивидуального предпринимателя)

(ФИО)

Контракт № ____________________ от ______________________________

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская/складская расписка и др./масса нетто/брутто груза, если не приведены ссылки на

грузе

транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал

(должность)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

(подпись)

Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял

(ФИО)

(должность)

«__»__________________20__г

(подпись)

Дата получения (приемки)

Иные сведения об отгрузке, передаче

Иные сведения о получении, приемке

претензии со стороны заказчика отсутствуют

17

(ФИО)

«__»__________________20__

г

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые

приложения и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера/агента) Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

___________________ / ___________________

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП)

ИНН/КПП)

м.п.

м.п.

Приложение к универсальному передаточному документу

от ______________________________

по Контракту (Договору) № ____________________

Дополнительные сведения о товарах, работах, услугах

Наименование товара (описание

Характеристик Характер

№

Наименование позиции Наименование

Характеристики позиции

выполненных работ, оказанных услуг),

Наименование позиции КТРУ

и позиции

истики

п/п

СПГЗ

СТЕ

КТРУ

имущественного права

СПГЗ

СТЕ

1

18

Приложение № 4 к Контракту

____________________

от ______________________________

Спецификация

№

п/п

Наименование

товара

1

Краска "КАРАТПЛЮС" "Farm-15"

черная, 15 кг

Характеристики (каждой

строкой)

Производитель

Водостойкость: Да

ООО "КАРАТВремя высыхания: 1.0 Час ПЛЮС"

Масса нетто: 15.0

Килограмм

Область применения:

Бетонные, кирпичные,

гипсовые, цементные,

гипсокартонные,

оштукатуренные и другие

минеральные

поверхности, а также

фанера, ДВП, ДСП,

деревянные поверхности.

Допускается нанесение на

поверхности, оклеенные

рулонными отделочными

материалами (обои под

покраску – бумажные,

виниловые на бумажной и

флизелиновой основе,

стеклообои).

Окрашиваемая

поверхность: Бетон,

19

Модель

Количество

Единица

измерения

ВД-АК-101

13.0

Штука

Камень, Кирпич,

Строительный блок,

Цемент, Штукатурка

Основа состава:

Акриловая воднодисперсная

Расход на однослойное

покрытие, гр/м2: 150.0

Тип краски: Акриловая

водно-дисперсионная

Тип тары

(потребительская

упаковка): Ведро

Цвет: черный

2

Краска "КАРАТПЛЮС" "Farm-15"

белая 15 кг

Водостойкость: Да

ООО "КАРАТВозможность колеровки: ПЛЮС"

Да

Время высыхания: 1.0 Час

Масса нетто: 15.0

Килограмм

Область применения:

Бетонные, кирпичные,

гипсовые, цементные,

гипсокартонные,

оштукатуренные и другие

минеральные

поверхности, а также

фанера, ДВП, ДСП,

деревянные поверхности.

Допускается нанесение на

поверхности, оклеенные

20

ВД-АК-101

20.0

Штука

рулонными отделочными

материалами (обои под

покраску – бумажные,

виниловые на бумажной и

флизелиновой основе,

стеклообои).

Окрашиваемая

поверхность: Бетон,

Камень, Кирпич,

Строительный блок,

Цемент, Штукатурка

Основа состава:

Акриловая воднодисперсная

Расход на однослойное

покрытие, гр/м2: 150.0

Тип краски: Акриловая

водно-дисперсионная

Тип тары

(потребительская

упаковка): Ведро

Цвет: белый

3

Краска "КАРАТПлюс" "Farm-15"

Ral▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг.

Водостойкость: Да

ООО "КАРАТВремя высыхания: 1.0 Час ПЛЮС"

Масса нетто: 15.0

Килограмм

Область применения:

Бетонные, кирпичные,

гипсовые, цементные,

гипсокартонные,

оштукатуренные и другие

21

ВД-АК-101

2.0

Штука

минеральные

поверхности, а также

фанера, ДВП, ДСП,

деревянные поверхности.

Допускается нанесение на

поверхности, оклеенные

рулонными отделочными

материалами (обои под

покраску – бумажные,

виниловые на бумажной и

флизелиновой основе,

стеклообои).

Окрашиваемая

поверхность: Бетон,

Камень, Кирпич,

Строительный блок,

Цемент, Штукатурка

Основа состава:

Акриловая воднодисперсная

Расход на однослойное

покрытие, гр/м2: 150.0

Тип краски: Акриловая

водно-дисперсионная

Тип тары

(потребительская

упаковка): Ведро

Цвет: RAL-6001

4

Краска "КАРАТПЛЮС" "Farm-40"

желтая А▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг.

Водостойкость: Да

ООО "КАРАТВозможность колеровки: ПЛЮС"

Да

22

ВД-АК-100-"КАРАТ-ПЛЮС"

"Farm-40" желтая А▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг.

2.0

Штука

Время высыхания: 1.0 Час

Масса нетто: 12.0

Килограмм

Область применения:

Бетонные, кирпичные,

гипсовые, цементные,

гипсокартонные,

оштукатуренные и другие

минеральные

поверхности, а также

фанера, ДВП, ДСП,

деревянные поверхности.

Допускается нанесение на

поверхности, оклеенные

рулонными отделочными

материалами (обои под

покраску – бумажные,

виниловые на бумажной и

флизелиновой основе,

стеклообои).

Окрашиваемая

поверхность: Водостойкая

краска, образующая

ровное матовое

паропроницаемое

(«дышащее») покрытие,

устойчивое к

незначительным

механическим

воздействиям и УФизлучению (не желтеет в

процессе эксплуатации).

23

Предназначена для

окраски стен и потолков в

помещениях с

нормальной влажностью

по деревянным,

бетонным, кирпичным,

гипсокартонным и

оштукатуренным

поверхностям, а также для

окрашивания различных

типов обоев. Допускается

легкая влажная уборка.

Тип краски: Акриловая

водно-дисперсионная

Тип тары

(потребительская

упаковка): Ведро

Цвет: А-63

5

Краска "КАРАТВодостойкость: Да

ООО "КАРАТПЛЮС" ВД-АК-101, Время высыхания: 1.0 Час ПЛЮС"

Farm-15 серая D-106

Масса нетто: 15.0

15 кг.

Килограмм

Область применения:

Бетонные, кирпичные,

гипсовые, цементные,

гипсокартонные,

оштукатуренные и другие

минеральные

поверхности, а также

фанера, ДВП, ДСП,

деревянные поверхности.

24

ВД-АК-101

2.0

Штука

Допускается нанесение на

поверхности, оклеенные

рулонными отделочными

материалами (обои под

покраску – бумажные,

виниловые на бумажной и

флизелиновой основе,

стеклообои).

Расход на однослойное

покрытие, гр/м2: 150.0

Тип краски: Акриловая

водно-дисперсионная

Тип тары

(потребительская

упаковка): Ведро

Цвет: Серая D-106

Заказчик:

Поставщик:

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

25

ТЗ_краска_23

Приложение №1

к Договору № ____________

от «____» ____________ 2023г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.

Объект закупки: Поставка лакокрасочных

материалов для проведения общегородского месячника благоустройства

территорий.

2.

Краткие характеристики поставляемых товаров:

Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том

числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных

частей, не были восстановлены потребительские свойства) иметь сертификаты, соответствовать

стандартам и техническим условиям заводов-изготовителей, в случае их обязательной

сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующей государственным

стандартам, техническим условиям. Поставляемый товар по качеству и комплектности должен

соответствовать стандарту образцов, описаний, технических характеристик.

Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать

возможность механических повреждений поставляемой продукции.

При приемке проверяются объемы и номенклатура продукции в соответствии с

Приложением № 1 к Техническому заданию

3.

Количество поставляемого товара для каждой

номенклатуры или ассортимента.

В соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию.

позиции

и

вида,

4.

Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к

выполнению: не установлено.

5.

Общие требования к товарам, требования по объему гарантий качества,

требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:

Предлагаемый к поставке товар должен быть изготовлен в соответствии со стандартами

качества и техническими регламентами.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, охраны

окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), а также

требованиям сертификации, безопасности, если такие требования предъявляются к

соответствующим товарам законодательством Российской Федерации.

Товар не должен иметь дефектов, потертостей, царапин, сколов, дефектов окраски, следов

вскрытия упаковки и иных дефектов.

В случае обнаружения некачественного товара (выявления его несоответствия

надлежащему качеству или его дефекта, определяемого в процессе эксплуатации товара, не

позволяющему использовать товар по своему предназначению), последний должен быть

заменен Поставщиком на товар, соответствующий требованиям, изложенным в Техническом

задании.

Поставщик обязуется заменить некачественный товар, признанный таковым в

установленном порядке и осуществить поставку недостающего товара, не позднее 3 (трех)

рабочих дней со дня уведомления, полученного от Заказчика.

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки.

Требования к упаковке товара

Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от его

повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

Упаковка (тара) товара должна иметь все признаки оригинальности, установленные

производителями, отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья и охраны окружающей

среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), иметь необходимые

маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество

содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

Если производителем (производителями) товара предусмотрена для него специальная

упаковка (тара), отличная от указанной Контрактом, то товар должен поставляться в упаковке

(таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара от повреждения или порчи во время

транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей

возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия. Если товар

поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств

пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за свой

счёт.

Другие требования

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Порядок и место доставки должны быть согласованы с Заказчиком.

До момента подписания акта сдачи-приемки товара все риски по утрате, порче товара

несет Поставщик.

На поставляемый товар должны быть предоставлены гарантия производителя либо

гарантия Поставщика. Гарантийный срок, установленный производителем либо Поставщиком

на поставляемый товар, должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Условия поставки товара

Отгрузка товара со склада Поставщика должна осуществляться силами и за счет

Поставщика в указанные Заказчиком адреса и сроки.

Поставка товара должна осуществляться Поставщиком в рабочие дни с 8:30 до 17:00 ч.

по московскому времени.

Поставщик своими силами и за свой счет осуществить доставку товара, погрузочноразгрузочные работы (в т.ч. подъем на этаж), уборку и вывоз упаковочного материала.

В цену поставляемого товара должны быть включены налоги, пошлины, сборы,

предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также расходы по

комплектации, упаковке, накладные и транспортные расходы.

Сдача и приёмки товара определяется порядком, установленным контрактом на поставку.

Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по адресу Заказчика

считается дата подписания Заказчиком Итогового акта сдачи-приёмки товара.

Особые условия

В целях определения соответствия предложенного товара требованиям, изложенным в

спецификации, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При необходимости проведения экспертизы Заказчик имеет право продлить срок

проверки товара. Срок проведения экспертизы будет составлять не более 5 (пяти) рабочих дней.

Место поставки товара:

Место поставки товара: согласно Разнарядке (Приложение № 3 к Техническому заданию)

Поставляемый товар должен быть доставлен до места Заказчика и разгружен в указанные

Заказчиком помещения. Время поставки товара должно быть согласовано с Заказчиком

После разгрузки поставщик обязан очистить помещения от транспортировочной упаковки

и мусора. Уборка и вывоз упаковки производятся силами поставщика в течение 1 (одного) дня

после дня поставки товаров и за его счет.

6. Требования к качественным и функциональным характеристикам товаров.

Требования к безопасности товаров, требования к комплектности (объемам) поставки.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с

действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товаров, а также

требованиям ГОСТ, государственным стандартам Российской Федерации и показателям

качества Технических характеристик поставляемого товара.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ. Маркировка

упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

7. Требования соответствия нормативным документам

Поставляемые товары должны соответствовать государственным стандартам, иметь

сертификаты, в случае их обязательной сертификации в соответствии с законодательством

Российской Федерации и другие документы, удостоверяющие их качество.

8. Сроки поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок,

периоды выполнения условий контракт:

Срок поставки Товара: 5 рабочих дней с момента заключения контракта.

9. Порядок поставки товара, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной

выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполнения условий контракта

Товар поставляется по заявкам Заказчика.

Заявки Заказчика могут быть направлены в устной форме, посредством факсимильной,

телефонной связи или посредством электронной почты. Поставка товара осуществляется в срок,

указанный в заявке Заказчика, который должен составлять не более 5 (пяти) дней с даты

получения Поставщиком заявки.

Поставщик обязан согласовать время и дату поставки товара с Заказчиком. Соблюдать

внутри-объектный режим, действующий на территории Заказчика.

Поставка товара осуществляется по рабочим дням с 8:30 до 17:00 по Московскому

времени.

В момент передачи товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарной

накладной, счета, счета-фактуры, акта сдачи-приёмки товара, подписанного Поставщиком в

двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида

товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

Оплата производится Заказчиком на основании надлежаще оформленного и подписанного

обеими Сторонами акта сдачи-приёмки товара, счета, счета-фактуры и товарной накладной.

Выплата аванса не предусмотрена.

Привлечение соисполнителей – допускается.

10. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров,

выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые

обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика.

Качество товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к аналогичному

виду товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,

Техническому заданию, техническим характеристикам в соответствии с Приложением № 1 к

Техническому заданию.

Приложение № 1 – Краткие характеристики

Заказчик

Директор

ГБОУ Школа №705

______________ Л.Гутюм

Приложение № 1 к Техническому заданию

Срок поставки Товара: 5 рабочих дней с момента заключения контракта

Адрес: ул. Кулакова д 25 к 2.

Необходимо предоставить сертификаты соответствия на товар.

Спецификация

№

п/п

Наименование

(вид, тип) товара

1.

Краска "КАРАТПЛЮС" "Farm15" белая 15 кг

2.

Краска "КАРАТПЛЮС" "Farm15" черная 15 кг

3.

Краска "КАРАТПЛЮС" "Farm15" зеленая 15 кг

4.

Краска "КАРАТПЛЮС" "Farm10" желтая 12 кг

резиновая

Технические характеристики и описание

товара

Соответствие

КТРУ

Количество товара, шт.

01.11.03.05

20

матовая, моющаяся, для окраски потолков и

стен в умеренно влажных помещениях

01.11.03.05

матовая, моющаяся, для окраски потолков

и стен в умеренно влажных помещениях

13

01.11.03.05

матовая, моющаяся, для окраски потолков

и стен в умеренно влажных помещениях

Водостойкость

Да

Возможность колеровки

Да

Время высыхания

2

01.11.03.05

2

Примечание

1ч

Масса нетто

12 кг

Область применения

Бетонные, кирпичные,

гипсовые, цементные,

гипсокартонные,

оштукатуренные и

другие минеральные

поверхности, а также

фанера, ДВП, ДСП,

деревянные

поверхности.

Допускается нанесение

на поверхности,

оклеенные рулонными

отделочными

материалами (обои под

покраску – бумажные,

виниловые на

бумажной и

флизелиновой основе,

стеклообои).

Окрашиваемая

поверхность

Бетон, бетонные блоки,

кирпичная кладка,

цемент, цементная

штукатурка, гипс,

гипсовые и

гипсокартонные плиты

Основа состава

Акриловая воднодисперсная

Расход на однослойное

покрытие, гр/м2

120

Тип краски

Акрилатная

Тип тары

(потребительская

упаковка)

Ведро

5.

Краска "КАРАТПЛЮС" "Farm15" серая 15 кг

01.11.03.05

2

матовая, моющаяся, для окраски потолков

и стен в умеренно влажных помещениях