Тендер - УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА, СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА, МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА, КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА, МЫЛО ЖИДКОЕ, ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА, БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ БЫТОВАЯ, СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ, ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА, СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКОЛ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ БЛОКОВ, ОСВЕЖИТЕЛИ ДЛЯ ТУАЛЕТА, ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, САЛФЕТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ПАКЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ, ВЕНИК, ЛАМПОЧКА, БАТАРЕЙКИ, АККУМУЛЯТОРЫ №242719380

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Комарова Марина Александровна (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть488) Контракт_на_поставку_хоз_товары ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____

г. Окуловка «____»________202_ г.

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Окуловскому району Новгородской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Начальника ОМВД Исаева Дмитрия Андреевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и__________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом Контракта является поставка хозяйственных товаров (далее – Товар). Наименование, количество, функциональные, технические и качественные характеристики Товара указаны в Спецификации (приложение № 1 к Контракту). Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику Товар, указанный в Спецификации, а Заказчик обязуется принять поставленный Товар и оплатить его.
1.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. Соответствующие изменения оформляются дополнительным соглашением между Заказчиком и Поставщиком.
1.3. При исполнении Контракта по предложению Заказчика и по согласованию с Поставщиком предусмотренное Контрактом количество Товара может быть увеличено или уменьшено не более чем на 10 (Десять) процентов. Соответствующее изменение оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Поставщиком. При этом цена Контракта изменяется в соответствии с пунктом 3.4 Контракта.
1.4. Контракт заключается в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
2.1. Передаваемый по Контракту Товар должен быть новым товаром (то есть товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен быть выставочным образцом. Товар должен строго соответствовать указанным в приложении № 1 к Контракту характеристикам и не иметь дефектов.
2.2. Качество и комплектность Товара должны соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида товара, в том числе требованиям действующих ГОСТ, ТУ, сертификатам изготовителя, иной нормативно-технической документации и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и контрактом. Качество Товара должно обеспечивать безопасность для жизни и здоровья, для окружающей среды, а также соответствовать цели его использования.
Поставка контрафактного Товара не допускается.
2.3. Срок гарантии на Товар составляет 6 месяцев с даты подписания Заказчиком и Поставщиком документов, предусмотренных Контрактом, подтверждающих приемку Товара. В период гарантийного срока Поставщик гарантирует качество и безопасность поставленного Товара.
2.4. При обнаружении в пределах гарантийного срока несоответствий поставленного Товара требованиям Контракта Поставщик обязан заменить такой Товар на новый в срок не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.
В период гарантийного срока Поставщик обязуется выполнить восстановление работоспособности поставленного Товара, при выходе его из строя по причинам, не связанным с его неправильной эксплуатацией Заказчиком.
При невозможности восстановления работоспособности Товара по месту его нахождения и при наличии у Заказчика потребности, Поставщик предоставляет Заказчику такой же или аналогичный товар для замены вышедшего из строя товара на срок его восстановления (ремонта), который должен быть выполнен в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.
2.5. Заказчик, которому передан Товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
2.5.1. Безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;
2.5.2. Замены несоответствующего Товара на новый;
2.5.3. Возмещения расходов на устранение недостатков Товара.
2.6. Поставщик отвечает за недостатки Товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи Товара Заказчику вследствие нарушения правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.
2.7. Если Заказчик предъявил требование о безвозмездном устранении недостатков Товара или возмещения расходов на устранение недостатков Товара, Поставщик обязан исполнить его в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента его получения. Расходы по возврату Товара, его замене, производятся за счет Поставщика.
2.8. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на Товар:
2.8.1. Документы, подтверждающие качество поставляемого Товара, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2.8.2. Сертификат соответствия, если Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит обязательной сертификации;
2.8.3. Счет-фактуру в одном экземпляре в случае, если Поставщик является плательщиком НДС;
2.8.4. Товарную накладную в двух экземплярах на каждую партию Товара (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания);
2.8.5. Поставщик вправе передать Заказчику вместо документов, указанных в подпунктах 2.8.3 и 2.8.4. Контракта, универсальный передаточный документ, содержащий все реквизиты, предусмотренные действующим законодательством, в двух экземплярах на каждую партию Товара (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания);
2.8.6. Товар должен поставляться с комплектом технической документации, гарантийным талоном. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке.
2.9. В случае непредставления Поставщиком документов на Товар, указанных в пункте 2.8 Контракта, Товар считается не поставленным.

ЦЕНА КОНТРАКТА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Контракта составляет _______ (____) рублей __ копеек и включает стоимость Товара, тары, упаковки и маркировки, транспортные расходы, монтаж, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, расходы на страхование, уплату налогов, в том числе НДС, и других обязательных платежей.
Цены за каждую единицу Товара указаны в Спецификации (приложение № 1 к Контракту).
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.3-3.5 настоящего Контракта.
3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
3.4. В случае, предусмотренном пунктом 1.3 Контракта допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.
3.5. В случае уменьшения Заказчику главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из Контракта, Заказчик в ходе исполнения Контракта обязан обеспечить согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренного Контрактом.
3.6. При формировании цены Контракта и расчетов с Поставщиком используется валюта Российской Федерации (рубль).
Источник финансирования: средства федерального бюджета 2023 года.
КБК: _____________________.
3.7. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
– аванс в размере 1 % от цены Контракта, что составляет ____ (___) рублей _ копеек в течение 7 (семи) дней с даты предоставления Исполнителем счета на выплату аванса;
– оплата за выполненные Исполнителем в полном объеме Услуги производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной.
Поставщик вправе требовать своевременную оплату на условиях, предусмотренных Контрактом, только за надлежащим образом поставленный и принятый Заказчиком Товар.
3.8. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичном порядке. Основанием для оплаты Товара являются подписываемые Сторонами товарная накладная, счет на оплату, счет-фактура (в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, счет-фактура может не предоставляться), либо универсальный передаточный документ, содержащий все реквизиты, предусмотренные действующим законодательством. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.9. Товар, переданный Заказчику, поступает в его свободное распоряжение и не считается находящимся в залоге у Поставщика.

МЕСТО, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Заказчику по следующему адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Уральская, д.31.
4.2. Срок поставки: поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме в срок не позднее _________.
4.3. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж Товара осуществляются за счет Поставщика.
4.4. Поставщик будет считаться исполнившим обязанность по поставке Товара и его монтажу в полном объеме в день подписания обеими Сторонами товарной накладной на поставленный Товар, либо универсального передаточного документа, содержащего все реквизиты, предусмотренные действующим законодательством.
4.5. Поставляемый Товар должен быть затарен (упакован) в тару (упаковку) в соответствии с установленными на нее требованиями, отвечающую требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды. Тара (упаковка) Товара должна обеспечивать целостность, защиту и сохранность Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит. Стоимость тары (упаковки), приспособлений для перевозки Товара входит в цену Товара и отдельно не оплачивается.
4.6. Маркировка Товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям.
4.7. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент подписания Сторонами товарной накладной на поставленный Товар, либо универсального передаточного документа, содержащего все реквизиты, предусмотренные действующим законодательством.
4.8. Риски случайной гибели и случайного повреждения Товара переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной на поставленный Товар, либо универсального передаточного документа, содержащего все реквизиты, предусмотренные действующим законодательством.
4.9. Поставщик обязан передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц.

ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Заказчик обязан принять переданный Поставщиком Товар, если Поставщиком выполнены все требования Контракта по поставке Товара, в том числе соблюдены требования к качеству Товара, сроки поставки Товара и его монтажу, представлены все необходимые документы, предусмотренные Контрактом (товарные накладные, счета на оплату). В случаях, когда Заказчик в нарушение закона, иных правовых актов или Контракта не принимает Товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Заказчика принять Товар.
5.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.
5.3. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.
5.4. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает товарную накладную, счет на оплату, счет-фактуру (в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, счет-фактура может не предоставляться), либо универсальный передаточный документ, содержащий все реквизиты, предусмотренные действующим законодательством. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.
5.5. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения и направляет его Поставщику.
5.6. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения акта, указанного в пункте 5.5 Контракта. Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет.
5.7. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
5.8. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.
5.9. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 5.4 Контракта.
5.10. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):
6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы;
6.2.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее Постановление Правительства РФ № 1042) и равен 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
6.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней):
6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком;
6.3.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 и составляет на дату заключения Контракта 10 (Десять) процентов цены Контракта;
6.3.3. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения. Размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации № 1042, и составляет на дату заключения Контракта▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек.
6.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы (то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств) или по вине другой Стороны. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (за исключением пункта 3.5 Контракта).
6.5. По требованию Заказчика Поставщик обязан возместить Заказчику убытки в случае расторжения настоящего Контракта вследствие нарушений обязательств Поставщиком и приобретения Товара у иного поставщика, по основаниям, предусмотренным статьей 524 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.6. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок списания начисленных Поставщику, но не списанных Заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.8. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Поставщику. Сумма такой неустойки (штрафов, пеней) перечисляется Заказчиком в доход федерального бюджета Российской Федерации.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
7.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации о контрактной системе.
7.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
7.3. Односторонний отказ от исполнения контракта осуществляется в соответствии с положениями частей 9-25 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.
7.4. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.5. Нарушение Контракта Поставщиком полагается существенным в случаях:
7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества Товара с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Контрактом срок;
7.5.2. Нарушения сроков поставки Товара более чем на 10 (Десять) календарных дней.
7.6. Нарушение Контракта Заказчиком признается существенным в случае неоднократного нарушения сроков оплаты Товара.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из Контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем взаимных переговоров.

8.2. До предъявления иска, вытекающего из Контракта, Сторона, считающая, что ее права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию. При неисполнении Поставщиком условий Контракта претензия о взыскании задолженности в досудебном порядке направляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней с момента неисполнения Поставщиком принятых обязательств.

8.3. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Контракта.

8.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой Стороне в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения претензии.

8.5. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд.

8.6. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путем взаимных переговоров, то такие споры и разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде Новгородской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения.

9.2. Контракт действует до 31.12.2023 и / или до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Контракту. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.3. Изменения и дополнения в Контракт вносятся путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. Все приложения, изменения и дополнения являются неотъемлемой частью Контракта и имеют одинаковую юридическую силу.

9.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

9.6. В случае изменения местонахождения, реквизитов Стороны обязаны сообщить об этом друг другу в течение 5 (Пяти) календарных дней в письменном виде.

9.7. При выполнении Контракта Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту от «__» ______ 202__ г. № ______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с даннымиЦеновое_предложение_Комарова