Тендер - Поставка дезинфицирующего средства №242820204

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_товара_Стераниос - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_ИМН ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор поставки №___________

п.Новоорск « » ________2023 г.

____________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании___________, с одной стороны, и Государственное автономное учреждение здравоохранение «Новоорская районная больница» (ГАУЗ «Новоорская РБ»), именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице главного врача Кретинина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить ____________________________, именуемый в дальнейшем «Продукция», согласно Спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

II. Условия поставки

2.1. Срок поставки продукции: с даты заключения в течение 5 рабочих дней по заявкам Заказчика.

2.2. Место поставки продукции:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Оренбургская обл. Новоорский р-н, п. Новоорск, ул. Булдакова, 2.

2.3. Заявка подается Поставщику в письменной форме, а также посредством почтовой, телеграфной телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит непосредственно от Заказчика.

2.4. Продукция поставляется отдельными партиями, количество и ассортимент которых определяется на основании заявки Заказчика. Под партией понимается количество продукции, указанное в отдельной счет-фактуре и накладной.

2.5. Датой поставки является дата получения продукции в месте поставки.

2.6. Право собственности на каждую партию продукции и все риски, связанные с этим, переходят к Заказчику в момент подписания уполномоченными представителями обеих сторон документов, подтверждающих передачу продукции.

2.7. Поставщик сообщает Заказчику до отгрузки о способе доставки и предполагаемой дате поставки.

2.8. Поставщик предоставляет вместе с продукцией следующую документацию:

а) товарную накладную с обязательным указанием номера данного договора;

б) счет-фактуру с обязательным указанием номера данного договора;

в) заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие качество каждой серии поставляемой продукции, оформленные в соответствии с действующим законодательством для конкретного вида продукции;

2.9. Поставщик гарантирует соблюдение температурного режима при хранении и транспортировке продукции в соответствии с условиями, предусмотренными инструкцией по применению.

2.10. Поставка, разгрузка продукции на склад Заказчика, осуществляется силами и средствами Поставщика

Продукция, не заказанная Заказчиком (п. 2.1) не подлежит поставке и оплате.

III. Цена продукции

3.1. Продукция поставляется по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Цена договора включает в себя сумму всех налогов, сборов, таможенных пошлин, других обязательных платежей, таможенное оформление и т.д., т.е. является конечной.

3.3. Цена настоящего договора может быть изменена только в сторону уменьшения, причем качество продукции не может быть ниже согласованного сторонами.

3.4. Цена продукции выражается в валюте Российской Федерации.

3.5. Сумма настоящего договора составляет.

3.6. Финансирование по настоящему договору осуществляется за счет _____________________.

IV. Порядок расчетов

4.1. Порядок расчетов за поставку: по факту поставки в течение 7 рабочих дней.

4.2. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

V. Качество поставляемой продукции

5.1. Продукция, поставляемая по настоящему договору, прошла государственную регистрацию в РФ, разрешена в установленном порядке для применения, качество продукции соответствует требованиям действующей нормативно-технической документации и подтверждается соответствующими документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством для конкретного вида продукции. Вся продукция и связанные с ней услуги, подлежащие поставке, имеют происхождение из правомочных стран-источников. В отношении качества продукции отсутствуют претензии со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля качества.

5.2. Поставщик обязуется оформить всю товарно-сопроводительную документацию на русском языке, и представить её Заказчику одновременно с передаваемой продукцией.

5.3. Остаточный срок годности поставляемой продукции на момент поставки ее Заказчику должен составлять не менее 12 месяцев основного срока годности.

VI. Упаковка и маркировка поставляемой продукции

6.1. Поставщик обязуется обеспечить маркировку и упаковку продукции, соответствующую требованиям нормативно-правовых актов РФ, требованиям ГОСТов, ТУ и другой действующей нормативно-технической документации, которая обеспечит сохранность продукции при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохранит продукцию от атмосферных воздействий.

6.2. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение продукции вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе Заказчика. Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки и (или) упаковки продукции.

VII. Гарантии, порядок приемки продукции, предъявление претензий

7.1. Поставщик гарантирует, что продукция, которую он обязуется поставить по настоящему договору, соответствует требованиям качества (п. 5.1. настоящего договора), имеет свободное обращение в России и Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов за настоящую продукцию.

7.2. Заказчик производит приемку поставленной продукции по количеству, комплектности и качеству в соответствии с инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (N П-6 от 15.06.1965 г.) и по качеству (N П-7 от 25.04.1966 г.). Присутствие представителя Поставщика при приемке продукции не обязательно.

7.3. В случае обнаружения недостачи, боя, порчи или ненадлежащего качества отгруженной продукции Заказчик вправе предъявить претензию в адрес Поставщика:

- по недостаче, порче и бою в 10-дневный срок с момента получения продукции;

- по качеству – в пределах срока годности продукции.

7.4. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ на полученную претензию в течение трех дней, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой.

7.5. Поставщик обязан в течение 15 дней со дня предъявления мотивированной претензии заменить некачественную продукцию на продукцию надлежащего качества и/или восполнить недопоставку за свой счет. Допоставка (и) или замена продукции по претензии Заказчика производится на склад Заказчика за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

VIII. Ответственность сторон.

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора виновная Сторона возмещает другой Стороне ущерб, возникший в связи с нарушением условий настоящего договора. Невыборка всего объема товаров Заказчиком не является нарушением договора поставки и не является основанием для отказа Поставщика от исполнения договора поставки.

8.2. За нарушение сроков поставки продукции, установленных настоящим договором Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от цены настоящего договора, указанной в п. 3.5. настоящего договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после последнего дня срока поставки, указанного в п. 2.1. настоящего договора.

8.3. За неисполнение каждого иного, не связанного со сроком поставки обязательства, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от цены настоящего договора, указанной в п. 3.5. настоящего договора .

8.4. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного п. 4.1. настоящего договора, Поставщик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки. Неустойка начисляется в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после последнего дня срока исполнения такого обязательства.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустоек и штрафов, предусмотренных в настоящем разделе договора, только в случае если докажет, что неисполнение обязательств, повлекшее необходимость уплаты неустойки, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны договора.

8.6. Неустойки и штрафы уплачиваются виновной Стороной на основании письменной претензии, направленной заказной почтой по адресу, указанному Стороной в настоящем договоре.

8.7. В случае, если стороны не пришли к соглашению по урегулированию разногласий в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение в Оренбургский арбитражный суд.

8.8. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего договора, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

8.9. Отсрочка платежа по настоящему Договору не является коммерческим кредитом и на сумму отсрочки не начисляются и не уплачиваются проценты по денежному обязательству, предусмотренные ст. 317,1 ГК РФ.

IX. Форс – мажор

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по договору, если это невыполнение произошло из-за таких обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельствами форс-мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1. договора, каждая сторона обязана немедленно известить о них другую сторону в письменном виде, однако не позднее чем через 10 дней с момента их начала.

9.3. В случае несоблюдения стороной сроков, предусмотренных п. 9.2., сторона не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по настоящему договору.

X. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его сторонами.

10.2. Срок действия договора с момента подписания до 31.12.2023 г. в части проведения расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

XI. Заключительные положения

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

11.2. Досрочное расторжение настоящего договора возможно по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11.3. В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны выполняться сторонами надлежащим образом. В случае нарушения условий договора и/или нарушения срока выполнения обязательств Исполнителем Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Исполнителя в течение 2-х календарных дней с момента принятия такого решения.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

11.5. Настоящий договор составлен письменно в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Поставщика, второй – у Заказчика.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Главный врач ГАУЗ «Новоорская РБ» Руководитель______________

________________/ Кретинин С. В. _______________/ ______________

МП МП

Приложение №1

к договору поставки №_________от

« » _________2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _________________________________________________-

Главный врач ГАУЗ «Новоорская РБ» Руководитель______________

________________/ Кретинин С. В. _______________/ ______________

МП МП

Обоснование_начальной_цены_договора_стераниос - Посмотреть таблицу с данными