Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №242933008

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• приложение № 2 проект гпд.doc.zip

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть08 Извещение о проведении электронного аукциона от 31.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000034

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Республика Башкортостан, Бижбулякский район, с. Бижбуляк, ул. Пушкина, д. 17а

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.10 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

1453.35 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Обеспечение предоставляется в виде независимой гарантии или путем внесения на счет денежных средств. Способ обеспечения определяется участником закупки самостоятельно. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых установлен Распоряжением Правительства РФ от 13.07.2018 N 1451-р. Блокирование денежных средств, внесенных участником закупки в качестве обеспечения заявки, осуществляется в порядке, установленном ст. 44 Закона N 44-ФЗ. Независимая гарантия должна отвечать требованиям ст. 45 Закона N 44-ФЗ. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. Участник закупки для подачи заявки выбирает с использованием электронной площадки способ обеспечения заявки путем указания реквизитов специального счета или указания номера реестровой записи из реестра независимых гарантий, размещенного в ЕИС

Реквизиты счета в соответствии с п.16 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан, г Уфа

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки самостоятельно. Контракт заключается после предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан, г Уфа

"Номер корреспондентского счета"

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 приложение № 1 нмцк.docx

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1 приложение № 3 описание объекта закупки.docx

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 приложение № 4 требования к содержанию, составу заявки.docx

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены приложение № 2 проект гпд.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 2 проект ГПД

Гражданско-правовой договор № ___

ИКЗ

с. Бижбуляк « ___ » __________ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Бижбулякская центральная районная больница, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Абдуллина Марата Фаниловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице_______, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту Закон № 44-ФЗ) и иных нормативно-правовых актов РФ, на основании результатов аукциона в электронной форме ИКЗ плана-графика, заключили настоящий гражданско-правовой договор(далее по тексту Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется произвести ___ (далее - товар), согласно прилагаемой Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта. Качество Товара, его технические характеристики, потребительские свойства и наименование должны соответствовать данным, указанным в спецификации (Приложении № 1 к настоящему контракту).

1.2. Порядок определения количества поставляемого товара на основании заявок заказчика с учетом потребности в Товаре.

1.3. Место поставки товара:

-Республика Башкортостан, Бижбулякский район, с. Бижбуляк, ул. Пушкина, д. 17а

1.4. Срок поставки товара:

с момента подписания контракта по 25.12.2023 года по заявкам Заказчика. Количество товара в соответствии с заявкой Заказчика.

Поставщик поставляет Товар по плановым и срочным заявкам партиями, согласно заявкам Заказчика, передаваемым Поставщику:

- по плановым заявкам – поставка в течение 10 (десяти) календарных дней со дня направления заявки Заказчиком на поставку партии Товара,

- по срочным заявкам – поставка в течение 3 (трех) календарных дней со дня направления заявки Заказчиком на поставку партии Товара. Заявка может быть передана по факсимильной связи или по электронной почте с фиксацией передачи, при этом Заказчик не обязан её дублировать в письменном виде.

2. Цена и порядок оплаты

2.1. Цена Контракта составляет _______ руб. __ коп. (_____________________________________), включая НДС __ – _________ руб. ___ коп. (если НДС не облагается, указать основание).

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона о контрактной системе, оплата поставленного товара осуществляется по цене единицы товара исходя из количества поставленного товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта.

Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений.

2.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества Товара, качества поставляемого товара и иных условий исполнения контракта. 2.4. Цена контракта формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей.

2.5. Оплата поставленного Товара по Контракту (по каждому этапу) осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком документов, указанных в п. 3.2.5 Контракта. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение не более чем 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара в ЕИС.

2.6. Оплата товара по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. Цена контракта может быть изменена, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательстваРоссийской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.8. Сумма, подлежащая уплате юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. Обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Принять Товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.1.2. Оплатить принятый Товар в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 2 настоящего контракта.

3.1.3. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 6 Контракта.

3.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3.2. Поставщик обязуется:

3.2.1. Не позднее дня поставки товара сформировать с использованием единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и разместить в Единой информационной системе в сфере закупок (далее –ЕИС) документ о приемке.

3.2.2. Осуществить своевременную доставку и разгрузку Товара на склад Заказчика.

3.2.3. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Контракта, в упаковке, исключающей возможность порчи Товара при его транспортировке и хранении.

3.2.4. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц.

3.2.5. Предоставить вместе с товаром следующие документы:

- счет на оплату;

- товарную накладную;

- сертификат соответствия (декларации о соответствии), в случае, если товар подлежит обязательной сертификации (декларированию) установленного образца;

- регистрационные удостоверения на товар, выданногоФедеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, в случае, если товар подлежит обязательной регистрации установленного образца;

- техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара на русском языке.

3.2.6. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.2.7. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

4. Порядок приема-передачи товара

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии со Спецификацией (Приложение №1). Характеристики поставляемого товара должны соответствовать данным Спецификации настоящего Контракта.

4.2. Приемка-передача Товара производится Заказчиком в присутствии представителей Сторон на складе Заказчика в течение 2-х рабочих дней с даты поступления товара на склад.

Приемка-передача Товара производится Заказчиком в присутствии представителей Сторон на складе Заказчика и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации;

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, сертификата соответствия (декларации о соответствии);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г. № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденная постановлением Госарбитража СССР при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в ЕИС. Датой приемки поставленного товара, считается дата размещения в единой информационной системе документ о приемке, подписанного заказчиком.Документ о приемке считается подписанным с момента его подписания заказчиком усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика в ЕИС.

Если Поставщиком передано меньшее количество Товара, чем это предусмотрено Контрактом, Заказчиком составляется акт частичной приемки (Унифицированная форма N ТОРГ-2,утв. Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 N 132).

4.3. Заказчик и Поставщик подписывают документ о приемке, отражающий количество единиц Товара, переданных Поставщиком Заказчику. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения документа о приемке подписывает его либо дает Поставщику мотивированный отказ, который размещается в ЕИС. Возражения, на которых основан отказ от приема Товара, не должны выходить за пределы обязательств Поставщика, предусмотренных Контрактом.

4.4. Поставка Товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее время (с 08.00ч. до 15.00ч, местное время). Приемка партии Товара Заказчиком по количеству производится в течение 2-х рабочих дней с момента поставки товара. Заказчик принимает товар при отсутствии у него претензий по количеству или качеству.

4.5. При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур:

1) поставщик в срок, установленный в контракте в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части 2 статьи 51 Федерального закона о контрактной системе, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона о контрактной системе идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

е) стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона о контрактной системе;

2) к документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 настоящей части, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 настоящей части информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания ими документа о приемке.

4.7. Если в Товаре будут обнаружены недостатки, в том числе нарушение условий Контракта об ассортименте, комплектности, качестве, Заказчик предъявляет Поставщику претензию по поводу указанных недостатков в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты, когда такие недостатки могли быть обнаружены, исходя из характера и назначения Товара.

С момента получения от Заказчика претензии о недостатках Товара, в том числе об ассортименте, комплектности, качестве, Поставщик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней направить в адрес Заказчика представителя с надлежаще оформленными полномочиями на подписание Акта выявленных недостатков.

В случае отсутствия представителя Поставщика в месте нахождения Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком претензии, в том числе посредством факсимильной и иной связи, позволяющей удостоверить факт направления Заказчиком претензии в адрес Поставщика, выявленные недостатки считаются подтвержденными Поставщиком, а обязательства Поставщика по замене некачественного Товара, допоставке согласно Контракту – наступившими.

4.8. Замена некачественного Товара должна быть произведена Поставщиком не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта выявленных недостатков либо даты наступления обязательства Поставщика по замене и/или допоставке Товара. Допоставка или замена товара по претензии производится за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

4.9. В случае, если Поставщиком в течение сроков, указанных в п. 4.8Контракта, не будут устранены все выявленные Заказчиком недостатки поставленного Товара, в том числе по ассортименту, комплектности, количеству и качеству, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта.

4.10. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контракта. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение экспертом, экспертной организацией требования части 3 статьи 41 Федерального закона о контрактной системе эксперт, экспертная организация, уполномоченный представитель экспертной организации, должностные лица экспертной организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Качество товара, упаковка, маркировка

5.1. Поставщик гарантирует комплектность Товара и качество в соответствии с прилагаемой Спецификацией (Приложение № 1), с декларацией соответствия и регистрационными удостоверениями, которые подтверждаются соответствующей документацией и не имеет недостатков, связанных с качеством изготовления и несет все расходы по замене дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение всего гарантийного срока.

5.2.Товар, на который установлен срок годности, поставщик обязан передать заказчику с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности. Срок годности на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен составлять не менее 12 месяцев.

5.3. Поставщик обязуется поставить новый товар, не бывший в употреблении (ранее не находившийся в использовании у Поставщика или у третьих лиц), не подвергавшийся ремонту (модернизации или восстановлению), не находящийся в залоге, под арестом или под иным обременением.

5.4. При обнаружении дефектов в течение гарантийного периода, Поставщик производит полную замену дефектного Товара на новый.

5.5. В случаях замены Товара гарантийный срок на замененный Товар устанавливается с момента подписания Сторонами документа о приемке нового Товара. Гарантийный срок прерывается на период, в течение которого использование Товара по назначению Заказчиком невозможно

5.6. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки некачественного Товара, Стороны руководствуются положениями настоящего Контракта.

5.7. Просрочка исполнения гарантийных обязательств Поставщиком более чем на 3 (три) дня признается неисполнением обязательств Поставщиком.

5.8. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

5.9. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:

Наименование товара:_______________________

Номер контракта N___________________

Заказчик (название):_________________

Поставщик (название компании):_____________

Получатель:_____________

Пункт назначения:_____________

Грузоотправитель:____________________

Ящик/контейнер N_______, всего ящиков/контейнеров_________

Размеры (высота, длина, ширина)_______________

Вес брутто ________ кг

Вес нетто _________ кг

5.10. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов. Импортные товары должны иметь соответствующую маркировку на русском языке

5.11. Наименование медицинского изделия на маркировке товара должно соответствовать наименованию в регистрационном удостоверении на данное изделие.

5.12. В случае, когда поставленный Поставщиком Товар ненадлежащим образом упакован, Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществления действий, предусмотренных статьей 482 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными ПостановлениемПравительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе взыскать с Заказчика штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно),

что составляет _______ рублей.

6.7. В случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) срока представления документов, необходимых для оплаты контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 6.3.- 6.6. Контракта.

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта

6.9. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.11. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

6.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

что составляет ______________рублей.

6.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

1) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

2) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

а) 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

что составляет ____________ рублей.

6.14. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

что составляет ___________ рублей.

6.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.16. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.17. В случае просрочки со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнения настоящего Контракта на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам оказания услуг, Заказчик имеет право обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с предложением о расторжении настоящего Контракта, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если контрактом предусмотрена выплата аванса) и уплате штрафных санкций, а при несогласии поставщика (подрядчика, исполнителя) - обратиться в суд с соответствующим иском.

6.18. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

6.19. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.20. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

6.21. В случаях, не урегулированных Контрактом, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по Контракту обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.22. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием поставщика (подрядчика, исполнителя), за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.

7. Обеспечение исполнения контракта

7.1. Обеспечение исполнения настоящего контракта по выбору поставщика осуществляется предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2. Сумма обеспечения настоящего контракта, в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, что составляет ________ (_______________________), подлежит выплате Заказчику вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по настоящему контракту на основании уведомления (требования) Заказчика. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, что составляет ________ (_______________________).

7.3. В случае обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему контракту в форме независимой гарантии, поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе

7.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе.

7.5. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

7.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение 30 дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

7.7. Документом, подтверждающим исполнение условий контракта поставщиком, является подписанный сторонами акт сверки.

7.8. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий контракта, будут рассматриваться путем переговоров. При не достижении договоренности спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан, по месту исполнения контракта.

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения контракта путем внесения денежных средств:

Министерство финансов РБ (ГБУЗ РБ Бижбулякская ЦРБ)

ИНН получателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

КПП получателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ Республика Башкортостан Банка России//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

л/счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90

Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по электронному аукциону № ___________. Внимание: назначение платежа в платежном поручении указывать обязательно.

8. Изменение и расторжение контракта

8.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту, действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны представителями обоих сторон.

8.2. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям и в порядке, предусмотренным в частях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 25 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе и Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. Контракт может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор), Стороны ведут переговоры с целью установления иных способов исполнения контракта или его расторжения в установленном законодательством порядке. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнять работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

-не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10. Прочие условия контракта

10.1. В случае возникновения разногласий по контракту стороны принимают все меры для их урегулирования путем проведения переговоров.

10.2. Все споры по настоящему контракту Стороны решают путем переговоров в соответствии с действующим законодательством. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров спор рассматривается в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

10.3. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 25.12.2023 года, а в части осуществления расчетов по Контракту и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 6 Контракта, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет прекращение обязательств Поставщика по поставке Товара.

Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. Реквизиты сторон

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к гражданско-правовому договору

Универсальный передаточный документ УПД (ОБРАЗЕЦ)

- Посмотреть таблицу с данными

Заполняется, если страной происхождения товара является Российская Федерация

приложение № 1 нмцк.docx

Приложение №1

- Посмотреть таблицу с данными

Коэффициент вариации по каждому наименованию не превышает 33% (V≤ 33%), таким образом, совокупность цен, используемых в расчете однородна, можно использовать данные в расчете НМЦК

приложение № 3 описание объекта закупки.docx

Наименование и описание объекта закупки

(далее – Техническое задание)

Поставка моющих и чистящих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Мыло хозяйственное твердое

наличие

кг

80

Группа мыла

I

Наличие антибактериального компонента

наличие

Твёрдое на ощупь, не должно иметь деформации, трещин, твёрдых инородных включений

наличие

Запах мыльный, без запаха продуктов разложения органических веществ, прогорклых жиров, рыбного и других неприятных запахов.

наличие

Жирность

не менее 65%

Массовая доля хлористого натрия 0,5% к номинальной массе куска

наличие

углекислой соды к номинальной массе куска, %:

не более 0,5%

Вес

грамм

не менее 200

4

Средства отбеливающие для стирки 20.41.32.114

Средство отбеливающее жидкое

наличие

л

100

Предназначено для отбеливания, дезодорирования и удаления пятен белья из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, тканей из смешанных волокон (кроме изделий из натурального шелка и шерсти) перед стиркой.

наличие

Средство подходит для чистки ванн, раковин, унитазов, а также кафельных, пластиковых и эмалированных поверхностей.

наличие

Форма выпуска

пластиковая туба

Вес

мл

не менее 900

Упаковка: пластиковый флакон

наличие

Инструкция по заполнению заявки:

Согласие участника электронного аукциона на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки.

Описание товара, предлагаемого к поставке, должно быть выполнено как описание индивидуально определенной вещи, в строгом соответствии с реальными функциональными характеристиками товара.

При описании предлагаемого товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения.

В «Описании объекта закупки» формулировка «до», «не более», означает «меньше или равно». Формулировка «не менее», «не ниже», означает «больше или равно». Точка с запятой « ; » или запятая « , » при перечислении однородных показателей (характеристик) (например, несколько показателей диаметров, толщин, размеров и т.д.) означает, что требуются все указанные показатели. Формулировка «в диапазоне от и до», «в диапазоне не менее и не более», «в диапазоне не шире и не уже» или «в диапазоне с символа/знака «-» (тире)» включает крайние значения диапазона. Формулировка «либо» и «или» означает выбор показателей по значению взаимоисключающих или заменяющих друг друга, указывая на необходимость выбора между ними. Формулировка «не хуже» применяемая к показателям для определения соответствия означает, что характеристики и/или потребительские свойства товара не должны уступать установленному значению показателя соответствующего товара, т.е. не должны изменять к худшему характеристики и/или потребительские свойства товара.

Не допускается при описании товара указывать: «не более», «не менее», «более», «менее», «соответствует», «либо», «в полном соответствии», «должен быть», «должен», «не должен», «(с)выше», «или», «до», ставить знаки «+», «-», «V», «≥», «±», «≤», « » и т.п.

При описании характеристик (показателей) товара участник закупки должен указать одно из значений, включенных в числовой диапазон, если это предусмотрено параметрами определения товара в описании объекта закупки.

Формулировки "не более", "не менее", «более», «менее», «(с)выше», «ниже», «до», «св.», знаки «+», «≥», «-», «±», «≤», могут быть использованы при описании показателей в случае, если применение данных формулировок предусмотрено техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, с обязательной ссылкой на такой регламент. В отношении показателей, предусмотренных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, участником закупки в первой части заявки должны быть указаны максимальные и (или) минимальные значения, в виде одного значения показателя или в виде диапазона значений показателей.

Если в «Описании объекта закупки» указан товар, у которого технические, функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики должны соответствовать указанным в описании объекта закупки техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (далее - ГОСТ), то участник закупки должен указать конкретные показатели предлагаемого товара соответствующие ГОСТ, указанному в описании объекта закупки.

приложение № 4 требования к содержанию, составу заявки.docx

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Бижбулякская центральная районная больница

- Посмотреть таблицу с данными

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Наименование объекта закупки: Поставка моющих и чистящих средств

Исполнитель: спец. в сфере

закупок

________ О.В. Данилкина

с. Бижбуляк – 2023 г.

- Посмотреть таблицу с данными