Тендер - УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ №243166809

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Контракт №

г. Барыш «__» апреля 2023 года

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Барышский» (МО МВД России «Барышский»), в лице начальника Исаева Александра Викторовича, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, (далее - Стороны), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется в установленный срок осуществить поставку Товара Заказчику на условиях и в порядке, предусмотренных Контрактом, а Заказчик обязуется принять Товар и обеспечить его оплату.

1.2. Ассортимент, количество и цена Товара определяется Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________________________ руб.

Цена Контракта включает в себя все налоги и иные обязательные платежи, стоимость Товара, расходы на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, а также – все иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств, принимаемых по настоящему Контракту.

2.2. Цена Контракта является твердой и остается неизменной в течение всего срока исполнения настоящего Контракта. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема товаров и иных условий исполнения Контракта.

2.3. Поставленный Товар оплачивается за счет средств федерального бюджета.

2.4. Расчеты по Контракту осуществляются в следующем порядке:

2.4.1. Заказчик осуществляет оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 10 дней со дня, следующего за днем подписания Сторонами акта сдачи-приемки Товара.

2.4.2. Основанием для осуществления платежа являются: подписанный Сторонами акт сдачи-приемки Товара, товарные накладные, счет,

2.5. Авансирование по настоящему Контракту не предусматривается.

2.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, Заказчик вправе произвести оплату за вычетом соответствующего размера неустойки (пени), исчисленной по основаниям и в порядке, указанным в разделе 7 настоящего Контракта.

2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов объем поставляемого Товара, предусмотренных настоящим Контрактом при изменении потребности в Товаре, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного объема Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему такого Товара, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставляемом Товаре Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара по настоящему Контракту осуществляется в следующие сроки:

начало – с момента вступления в силу настоящего Контракта.

Окончание – по истечении 10 календарных дней с момента заключения Контракта. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки Товара.

3.2. Поставщик осуществляет поставку Товара в установленные Контрактом сроки. Конкретную дату и время поставки Поставщик согласовывает с Заказчиком дополнительно.

3.3. Поставщик производит доставку и отгрузку Товара Заказчику своими силами и средствами по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер. Кооперативный, д. 2.

3.4. Одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику товарные накладные, счет, подписанный со своей стороны проект акта сдачи-приемки Товара, гарантийные талоны (карты), техническую и пользовательскую документацию на Товар на русском языке (далее по тексту – сопроводительные документы).

3.5. В накладных и акте сдачи-приемки Товара Поставщик в обязательном порядке указывает наименование Товара (с указанием товарной марки и модели), страну происхождения товара.

Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки Товара. Акт сдачи-приемки Товара может быть подписан только лицом, уполномоченным на совершение подобных действий в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Риск случайной гибели Товара до подписания указанного акта несет Поставщик.

3.6. Доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы, связанные с доставкой Товара и выгрузкой его в соответствующее помещение Заказчика, осуществляются силами и за счет Поставщика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в течение 2 дней со дня, следующего за днем доставки Товара. При приемке Товара Заказчик проверяет:

- наличие сопроводительных документов в объеме, предусмотренном Контрактом;

- соответствие сопроводительных документов требованиям Контракта;

- соответствия упаковки и маркировки Товара требованиям Контракта;

- соответствие количества, ассортимента Товара требованиям Контракта;

- соответствие количества и ассортимента Товара данным, указанным в сопроводительных документах; - соответствие качества Товара требованиям, установленным Контрактом.

Прием Товара осуществляется в присутствии уполномоченного (в порядке, установленном действующим законодательством РФ) представителя Поставщика. Проверка осуществляется следующим образом: вскрывается упаковка Товара Заказчиком и производится осмотр на предмет соответствия требованиям Контракта. Отсутствие уполномоченного представителя Поставщика при проведении проверки Товара при приемке не лишает Заказчика возможности указанную приемку проводить и не дает Поставщику права оспаривать ее результаты. В ходе приемки Заказчик имеет право проверить любую предоставленную Поставщиком информацию о Товаре на предмет достоверности (в том числе – через таможенные органы, фирму-изготовителя и т.д.). Для проверки соответствия качества поставляемых Товаров, требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.2. По окончании процедуры приемки Товара Заказчик либо подписывает накладные и акт сдачи - приемки Товара, либо представляет Поставщику мотивированный отказ от приемки в письменном виде с указанием сроков для устранения недостатков. В любом случае срок для устранения недостатков не может превышать 2 рабочих дней со дня, следующего за днем вручения Поставщику извещения об отказе от приемки Товара.

4.3. Заказчик вправе отказаться от приема Товара в случаях:

- несоответствия сопроводительных документов требованиям Контракта либо их полного или частичного отсутствия;

- несоответствия упаковки и маркировки Товара требованиям Контракта;

- несоответствия качества товара требованиям, установленным Контрактом.

4.4. Исполнитель устраняет выявленные Заказчиком нарушения в установленные сроки и письменно извещает Заказчика о готовности предъявить результат не менее, чем за два рабочих дня до предполагаемой даты предъявления результата устранения недостатков.

Заказчик осуществляет приемку Товара в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня, следующего за днем получения письменного извещения Поставщику и в случае отсутствия претензий – подписывает товарные накладные и акт сдачи-приемки Товара.

4.5. В случае обнаружения Заказчиком при повторной приемке Товара не устраненных Поставщиком недостатков, либо - в случае замены некачественного, несоответствующего требованиям к ассортименту или допоставленного Товара - обнаружения недостатков во вновь поставленном Товаре Заказчик отказывается от приемки товара, о чем извещает Поставщика письменно.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ТАРА и УПАКОВКА

5.1. Товар новый, произведенный в 2023 году. Не допускается поставка Товара бывшего в употреблении или восстановленного. Каждая единица поставляемого Товара должна иметь маркировку следующего содержания: производитель, страна происхождения, четкое указание наименования типа.

5.2. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям, предъявляемым к Товару такого рода.

5.3. Поставщик производит замену некачественного Товара в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

5.4. На Товар, поставленный взамен некачественного, устанавливается новый гарантийный срок, исчисляемый с момента его получения Заказчиком.

5.5. Технические и функциональные характеристики Товара должны соответствовать или превосходить требованиям, указанным в Приложении № 1.

5.6. Товар должен быть упакован в стандартную оригинальную заводскую упаковку, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении. Упаковка должна иметь защитные логотипы производителя. В упаковке с Товаром в обязательном порядке должны быть вложены инструкция по эксплуатации и памятка по утилизации на русском языке. Товар должен поставляться в упаковке производителя, не имеющей повреждений и с наклеенным ярлыком, содержащим следующую информацию о Товаре: страна происхождения, четкое указание наименования модели и типа. На упаковку должна быть нанесена транспортная маркировка.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Осуществить прием Товара в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

6.1.2. Обеспечить оплату поставленного Товара.

6.1.3. Провести экспертизу товара предусмотренных Контрактом в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза товара, предусмотренных Контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством РФ.

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. Уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена по вине Поставщика.

6.2.2. Осуществлять проверку любой информации, предоставляемой Поставщиком в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

6.2.3. Отказаться от приема Товара в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2.4. Требовать выполнения обязательств Поставщиком по настоящему Контракту в полном объеме.

6.2.5. Привлекать независимые экспертные организации, экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.3. Поставщик обязан:

6.3.1. Согласовать с Заказчиком дату и время поставки Товара Заказчику в соответствии с п. 3.2. настоящего Контракта.

6.3.2. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, в количестве и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, а также – с соблюдением установленного Контрактом порядка поставки.

6.3.3. Осуществить доставку Товара собственными силами и за свой счет.

6.3.4. Выполнить погрузо-разгрузочные работы, связанные с доставкой Товара в пункт поставки, собственными силами и за свой счет.

6.3.5. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы.

6.3.6. Направить уполномоченного представителя для участия в приемке Товара.

6.3.7. Устранять выявленные Заказчиком недостатки в порядке и сроки, установленные Контрактом.

6.3.8. Надлежащим образом выполнять гарантийные обязательства, принятые по Контракту.

6.3.9. Нести расходы, связанные с проведением экспертизы товара на предмет соответствия товара условиям настоящего контракта, в т.ч. – соответствия качества поставляемого Товара.

6.4. Поставщик вправе:

6.4.1. Требовать оплаты в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту в полном объеме.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю (подрядчику,) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042

Размер штрафа, предусмотренном пунктом 4 Правил, если Контракт заключается по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения государственного (муниципального) контракта (контракта) размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042:

- за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей (1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно));

б) 5000 рублей (5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)).

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом Заказчик при оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени), начисленную на дату подписания приемочных документов, с суммы, предназначенной для оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. Сумма неустойки (штрафа, пени) засчитывается в счет исполнения обязательств Заказчика по оплате Исполнителю стоимости поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) в установленном порядке в федеральный бюджет возлагается на Заказчика.

7.10. В случае, если по какой-либо причине Заказчик не удержит сумму неустойки (штрафа, пени) при оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, Исполнитель обязан оплатить в установленном порядке сумму неустойки (штрафа, пени) в федеральный бюджет по первому требованию Заказчика.

7.11. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени), Исполнитель возмещает Заказчику причиненные убытки в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, без зачета неустойки (штрафов, пеней).

7.12. Удержание неустойки (штрафа, пени) в соответствии с пунктом 6.9 настоящего Контракта не лишает права Заказчика требовать от Исполнителя уплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, выявленные после даты подписания приемочных документов.

7.13. Сумма обеспечения исполнения настоящего Контракта может быть удержана заказчиком в случаях неисполнения и/или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе:

- нарушения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

- поставка товара, выполнение работ, оказание услуг с нарушением требований, установленных настоящим Контрактом к качеству;

- нарушения сроков устранения недостатков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

- невозможности осуществления поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по вине поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения настоящего Контракта по основаниям, не предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации;

- неисполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим Контрактом;

- невыполнение гарантийных обязательств поставщиком (подрядчика, исполнителя) в период срока действия обеспечения исполнения Контракта.

7.14. Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую тайны определяется законодательством Российской Федерации.

7.15. Услуги, не соответствующие требованиям ГОСТ, СНиП и иным нормативным актам, регламентирующим оказание соответствующих видов услуг, Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), требованиям качества, безопасности, считаются не оказанными.

7.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

7.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, с учётом положений пункта 7.1 настоящего Контракта.

7.18. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.19. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.1. Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в 5 дневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.

8.3. Сроки исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту продлеваются на время действия форс-мажорных обстоятельств, но не более чем 3 месяца.

8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств, как на основание, освобождающие ее от ответственности по настоящему Контракту.

8.5. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 Контракта, будут продолжаться более чем 3 месяца, Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение. Если указанное Соглашение не будет заключено Сторонами, Стороны вправе по согласованию расторгнуть настоящий Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2023 г. или до исполнения всех обязательств сторонами, предусмотренных настоящим контрактом .

9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9.3. Изменения настоящего Контракта совершаются только в письменной форме и подлежат подписанию обеими Сторонами.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ и РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. В случае возникновения споров в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, они разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Претензию необходимо рассмотреть и дать по ней письменный ответ по существу в срок не позднее 15 календарных дней с даты ее получения. Все претензии по выполнению условий настоящего Контракта должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться контрагенту по почте, с курьером или с использованием средств факсимильной связи.

10.2. В случае невозможности разрешения Сторонами спора путем проведения переговоров и в претензионном порядке, он рассматривается Арбитражным судом Ульяновской области.

10.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в одностороннем порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала им известна в ходе исполнения настоящего Контракта. Под конфиденциальной информацией следует понимать сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну, а также иные сведения, которые будут отнесены к конфиденциальным по заявлению заинтересованной Стороны. Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные при этом убытки в полном объеме.

11.2. В течение 5 (пяти) лет с даты вступления в силу настоящего Контракта стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, полученные каждой из Сторон в рамках выполнения настоящего Контракта добровольно не открывать и не разглашать, в общем или в частности, факты или информацию, относящиеся к предмету Контракта, какой-либо третьей стороне без письменного согласия второй стороны Контракта. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Условия настоящего Контракта о сроках поставки Товара, соответствии Товара требованиям Спецификации (Приложение № 1), иным требованиям Контракта, обязательным требованиям, устанавливаемым действующим законодательством Российской Федерации к Товарам данного рода, являются существенными для Заказчика.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они прямо разрешены действующим законодательством Российской Федерации, оформлены дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами.

12.3. В случае ликвидации Поставщика или проведения в отношении Поставщика процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня от даты принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

12.4. В случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня от даты принятия решения о приостановлении деятельности Поставщика.

12.5. В случае начала реорганизации Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня от даты принятия решения о реорганизации.

12.6. Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменном виде об изменении своего наименования, руководителя, юридического адреса или места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов) или адресов электронной почты в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня соответствующего изменения.

12.7. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.8. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

12.9. Все документы, связанные с исполнением настоящего Контракта, переданные по факсу с указанием входящих и исходящих реквизитов, имеют юридическую силу до обмена оригиналами документов. Обмен оригиналами документов должен быть произведен в течение 3 дней с момента обмена факсимильными копиями.

12.10. Настоящий Контракт составлен на русском языке в 2-х экземплярах, идентичных и имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара требованиям Контракта. Сроки гарантии на поставляемый Товар соответствуют срокам, отраженным в гарантийных талонах (картах) 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки товара.

13.2. В случае выявления Заказчиком в ходе эксплуатации Товара дефектов, свидетельствующих о несоответствии качества поставленного Товара требованиям контракта, он незамедлительно письменно информирует об этом Поставщика. Поставщик производит замену некачественного Товара в течение 10 дней со дня, следующего за днем получения письменного извещения Заказчика. При возникновении разногласий по вопросам качества Товара или несоответствия его условиям Контракта Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы. На Товар, поставленный взамен некачественного, устанавливается новый гарантийный срок, исчисляемый с момента его получения Заказчиком.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Спецификация (Приложение №1).

15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту №

от « » апреля 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Упаковка должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений и/или порчи при транспортировке.

Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению, единовременно в полном объеме; с остаточным сроком годности на момент поставки товара не менее 80% от общего срока годности товара, установленного производителем (изготовителем).

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства), ранее не использованный, готовый к эксплуатации.

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №286812889 Плавикошпатовый концентрат 64,773 тонн, содержание основных компонентов 28,57%	Публичное предложение #286812889	481 500	42 дня 16.12.2024 03.03.2025
Тендер №287587233 Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» объявляет тендер: Химические продукты прочие	Запрос предложений #287587233	См. док.	3 дня 24.12.2024 22.01.2025
Тендер №287935414 Поставка наглядных агитационных материалов (брелок, значок, браслет, повязка, мешок-рюкзак для обуви, светоотражающий спрей) по тематике безопасности дорожного движения, для нужд ОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу	Анализ цен #287935414	См. док.	5 дней 26.12.2024 25.01.2025

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243166697 Поставка газовой смеси (с результатом)	Запрос котировок #243166697	360 000 Обеспечение заявки: 3 600	срок истек 04.04.2023 12.04.2023
Тендер №243166628 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2" объявляет тендер: Поставка газовой смеси	Запрос котировок #243166628	360 000 Обеспечение заявки: 3 600	срок истек - 12.04.2023
Тендер №243166600 Строительные и отделочные материалы. Сантехника. Электрика.	Малая закупка #243166600	135 628	срок истек - 06.04.2023
Тендер №243166557 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ" объявляет тендер: Оказание комплекса услуг по приемке, хранению, отпуску МТР и погрузочно-разгрузочным работам (химическая продукция) Лот№23-1905.2-НУ-06-ОУДМТР	Запрос предложений #243166557	См. док.	срок истек - 10.04.2023
Тендер №243166384 ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка расходных материалов и реактивов для клинико-диагностической лаборатории ОБУЗ «ИвОКБ» (часть 22)	Электронный аукцион #243166384	1 479 667 Обеспечение заявки: 14 797	срок истек - 19.04.2023

Тендеры из региона Кузоватово

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243137613 Услуги охраны (План график)	Не определен #243137613	1 329 152	срок истек - 31.12.2023
Тендер №243137612 Услуги охраны (План график)	Не определен #243137612	473 506	срок истек - 31.12.2023
Тендер №243063913 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗОВАТОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" объявляет тендер: Строительные материалы (плитка керамогранитная, доборный элемент, кронштейн удлинительный) ...	Электронный аукцион #243063913	596 940 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 03.04.2023 11.04.2023
Тендер №243049708 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗОВАТОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" объявляет тендер: Строительные материалы (плитка керамогранитная, доборный элемент, кронштейн удлинительный) ...	Не определен #243049708	596 940	срок истек 03.04.2023 11.04.2023
Тендер №243045967 ООО "Вита плюс" объявляет тендер: Поставка кулачкового насоса для нужд ООО «ВОЛГА ИНДУСТРИЯ» (Самарская обл., г. Тольятти, улица Коммунальная, дом 26 А)	Запрос предложений #243045967	См. док.	срок истек - 12.04.2023