Описание тендера: | МАТЕРИАЛЫ РАСХОДНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (с результатом) |
Сумма контракта: | 111 586,70 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 13.04.2023 |
Окончание: | 14.04.2023 10:30:14 |
Тендер №: | 243930414 |
Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Центральный ФО / г. Москва |
Регион поставки: | Центральный ФО / г. Москва |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: МАТЕРИАЛЫ РАСХОДНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Цена контракта: 111 586,70 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Грунтовка акриловая | 682.5 | 682.5 | 1 | шт |
2 | Краска акриловая | 5257.8 | 5257.8 | 1 | шт |
3 | Краска для пушки CERTA PLAST молотковая, зеленная (ведро 10 кг) | 21718 | 10859 | 2 | шт |
4 | Грунтовка антикоррозийная CERTA PLAST цвет песочно-желтый, евроведро 4 кг | 4277 | 4277 | 1 | шт |
5 | Гидроизоляция Унифлекс ЭКП сланец Технониколь серый 10 кв.м верхний слой кровли наплавляемой | 20694 | 3449 | 6 | рул |
6 | Гидроизоляция Технониколь, Унифлекс ТПП черный 10м х 100см. | 16992 | 2832 | 6 | рул |
7 | Аэрозольная краска (баллончик) синяя | 2620.8 | 201.6 | 13 | шт |
8 | Краска аэрозольная красная | 1517.5 | 303.5 | 5 | шт |
9 | Краска-аэрозольная | 4368 | 336 | 13 | шт |
10 | Аэрозольная краска (баллончик) зеленая | 2419.2 | 201.6 | 12 | шт |
11 | Краска аэрозольная | 2001.6 | 166.8 | 12 | шт |
12 | Древопласт | 7050 | 1410 | 5 | шт |
13 | Краска для деревянного пола КОРИЧНЕВАЯ 20кг | 16260 | 8130 | 2 | шт |
14 | Колорант Luxens 0.9 л цвет черный | 5728.3 | 572.83 | 10 | л; дм[3*] |
Проект контракта.pdf | 116 КБ | 13.04.23 10:38 | Действующая |
ТЗ поставка сб. грунтовка.docx | 35 КБ | 13.04.23 10:38 | Действующая |
Приложение № 1
к Контракту №
от «___» ____________2023 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка хозяйственных товаров для проведения субботника (грунтовка, краска)
1.5 Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан соответствовать требованиям ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
2.Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию.
3.Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции, и вида, номенклатуры или ассортимента: в соответствии с Приложением № 1 к техническому заданию.
4. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: Доставка, разгрузка по адресам Заказчика осуществляется силами Поставщика, в сроки, установленные в Техническом задании.
5. Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:
- товар должен соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки;
- упаковка товара должна предотвратить повреждение или порчу товара во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения.
Вся маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.
Весь поставляемый товар должен быть новым. Товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц и других обременений, не должен быть предметом спора или залога. Товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, должен иметь сертификат и знак соответствия.
На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Началом срока гарантии считается день подписания УКЭП УПД. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара. В гарантийных документах должны оговариваться условия нарушения гарантии. В период гарантийного срока Поставщик за свой счет производит необходимый ремонт, устранение недостатков товара в соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 90% от установленного производителем срока годности на момент передачи товара Заказчику (в том числе и при замене).
6. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг. Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки: Согласно Приложению №1 к техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.
Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и техническим условиям изготовителей поставляемого товара.
Товар должен быть новым, без использования бывших в употреблении элементов, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием в процессе эксплуатации.
Товар должен быть пригоден для использования по прямому назначению, а также должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для поставляемых товаров.
Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются к товарам подобного рода.
Товар должен соответствовать требованиям безопасности, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации, для жизни, здоровья, и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992г №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей»).
По товарам, имеющим ссылки на конкретные товарные знаки и модели, допускается поставка эквивалента при условии, что предоставленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству товар, указанный Заказчиком в Техническом задании. В случае если участник размещения закупки предлагает к поставке товар, который является эквивалентом товару, указанному в Аукционной документации, необходимо указать (в заявке на участие) товарный знак поставляемого товара.
В случае поставки некачественного Товара или в случае повреждения упаковки (тары), в которой поставляется Товар, повлёкшего за собой ухудшение качества Товара или его уничтожение, Поставщик, в течение 3-х дней с момента получения письменной претензии от Заказчика, обязан произвести за свой счёт (включая транспортные расходы и погрузочно-разгрузочные работы) равноценную замену некачественного (повреждённого) Товара.
7. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, соответствовать требованиям по безопасности, санитарным нормам, действующим на территории Российской Федерации.
8.Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта: Поставщик обязан согласовать с Заказчиком дату и время поставки. Поставка товара должна осуществляться в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени (за исключением выходных дней и общегосударственных праздников).
9. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика. При этом недопустима излишняя детализация параметров, не влияющих на реализацию потребности в целом, приводящая к ограничению количества потенциальных участников закупок: в соответствии со спецификацией и техническим заданием.
10. Место поставки товаров: Согласно Приложению № 2 к Техническому заданию.
11.Объем и сроки гарантий качества
11.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара. В случае обнаружения недоработок или дефектов, допущенных по вине Поставщика и выявленных в гарантийный период, Поставщик устраняет их за свой счет в установленный Заказчиком срок.
11.2. Гарантийный срок на товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев.
Приложение № 2
к Техническому заданию
Перечень объектов закупки
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 2
к Техническому заданию
Адресный перечень
- Посмотреть таблицу с даннымиТелефоны ответственных по адресам
- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контрактаГражданско-правовой договор бюджетного учреждения
№ ____________________
Поставка хозяйственных товаров для проведения субботника (грунтовка, краска)
г. Москва
_______
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 760 имени А.П. Маресьева», именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в
лице заместителя директора Сентяевой Алевтины Анатольевны , действующего на
основании доверенности № 157 от 01.01.2023 г , с одной стороны,
и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в
лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением
требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о
Контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и города
Москвы, на основании результатов Котировочной сессии № ______________________
, заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного
учреждения (далее - Контракт ) о нижеследующем:
Статья 1 Предмет Контракта
1.1 Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары для проведения субботника
(грунтовка, краска) (далее- товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в
Техническом задании (Приложении № 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой
частью) (далее – Техническое задание) и Спецификации (Приложение № 4 к
Контракту), Заказчик обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в
употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не
была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские
свойства) , с годом выпуска не ранее 2022 года.
1.3 Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
1.4 Моментом поставки товараявляется доставка Поставщиком товара Заказчику по
адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при
наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами Документа о приемке (по
форме Приложения № 2 к Контракту), а также иных документов, предусмотренных
Контрактом и Техническим заданием.
1.5 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями
Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).
1.6 Идентификационный код закупки: ___________
Статья 2 Цена Контракта и порядок расчетов
2.1 Цена Контракта составляет ___________________, в том числе НДС ___%___(___)
1
НДС не облагается (далее - Цена Контракта).
2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому
лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.4 Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы
Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего
Контракта.
2.5 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта
и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,
предусмотренных ч.1 ст.95 Закона о Контрактной системе.
Источник финансирования:ПФХД 2023
2.6 Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
2.6.1 Авансовый платеж не предусмотрен.
2.6.2 Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке
путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого
счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет
Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи
Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного
обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями
(далее – УКЭП) сформированного с использованием Автоматизированной
информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал
поставщиков») Докумета о приемке (Приложение № 2 к настоящему Контракту )
(далее - Документ о приемке), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания
Заказчиком Документ о приемке.
2.6.3 Оплата по Контракту осуществляется на основании подписанного УКЭП
электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:
сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта;
размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и
порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате
Поставщику по Контракту.
2.6.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по
Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
2.6.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются
2
исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,
указанного в статье 14 Контракта.
Статья 3 Сроки и условия поставки
3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим
Контрактом и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): в течение _3__ (три) рабочих
дней с даты заключения Контракта.
3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с
Заказчиком.
3.3 Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом
задании.
Статья 4 Порядок приемки товаров
4.1 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,
возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в
соответствии с Техническим заданием.
4.2 Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству,
техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.
При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается
поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с
качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками
Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие
изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены
Заказчиком в реестр Контрактов ЕАИСТ. Изменение настоящего Контракта
оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Контракта.
4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с
привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;
осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой
счет.
4.4 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а
упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.
4.5 Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование
фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный
срок службы.
4.6 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
4.7 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и
погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
4.8 Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет
3
Поставщика в течение 1 (одного) дня .
4.9 В день поставки товаров, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных
документов в соответствии с Техническим заданием, сертификаты (декларации о
соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и
иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации и направляет подписанный УКЭП
электронный структурированный Документ о приемке.
4.10 После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного
структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных
Техническим заданием, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает
результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг)
по настоящему Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным
требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, направляет
Поставщику подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о
приемке, а также иные документы предусмотренные Техническим заданием, либо
информацию о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и
сопутствующих услуг), либо информацию о мотивированном отказе от принятия
поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информацию о перечне
выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае отказа Заказчика от
принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью
устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный Поставщиком
подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о приемке.
Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне выявленных
недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.
4.11 Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести
экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может
проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться
эксперты, экспертные организации.
4.12 Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров
(и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия
поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных
недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в Универсальной
автоматизированной информационной системы бюджетного учета города Москвы
(далее – УАИС «Бюджетный учет») в электронной форме, подписывается УКЭП и
направляется Поставщику в АИС «Портал поставщиков».
4.13 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении
недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении
Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,
а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в
отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и
сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный
Документ о приемке и направляет Поставщику.
4.14 В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика
информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и
4
сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия
поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне
выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10
(десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в
отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,
установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков
и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика
замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в
соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в
соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а
также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный
Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.
4.15 Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный
структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты
Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для
регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, с
учетом положений пункта 2.6.4 Контракта.
Статья 5 Права и обязанности Сторон
5.1 Заказчик вправе:
5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с условиями Контракта.
5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных
документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение
обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения
обязательств Поставщика по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик
предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих дней.
5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных
Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации на основании Контрактов.
5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после
окончания срока действия Контракта), в том числе в части количества, ассортимента,
комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных
уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета
города Москвы.
5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия
количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров
условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для
представления разъяснений в отношении поставленных товаров.
5.2 Заказчик обязан:
5
5.2.1 Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в
течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем
направления соответствующей информации посредством УАИС «Бюджетный учет» в
личный кабинет Поставщика в АИС «Портал поставщиков».
5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с
условиями Контракта.
5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки
товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки
товаров.
5.3 Поставщик вправе:
5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта
Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный
Документ о приемке по настоящему Контракту, при условии предоставления
Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара
требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и
других характеристик Товара по настоящему Контракту.
5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со
статьей 2 Контракта.
5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других
лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.
Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества
товаров по настоящему Контракту.
5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с
Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен
договор на другого субпоставщика.
5.3.5 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений
по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.
5.4 Поставщик обязан:
5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с
условиями Контракта.
5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или
документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской
Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством
Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством
Российской Федерации передаются вместе с товаром.
5.4.3 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.4.4 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического
6
местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня
соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок
уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет
считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.4.5 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим
законодательством и Контрактом.
5.4.6 Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным
частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.
Статья 6 Гарантии
6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,
указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему
Контракту).
6.2 Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1
к настоящему Контракту ).
6.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных
товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в
сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о
недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и
сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период
устранения выявленных недостатков.При отказе Поставщика от составления или
подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик
проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в
порядке, предусмотренном Законом о Контрактной системе, по итогам которой
составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению
недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.4 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования
о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.
6.5 Если иное не предусмотрено Контрактом, гарантийный срок на комплектующее
изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь
одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее
изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в
котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается
гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не
предусмотрено Контрактом.
6.6 Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным
нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным
законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6.7 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,
вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
7
6.8 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению
Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим
законодательством Российской Федерации.
6.9 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и
достоверной информации о товаре.
6.10 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной
информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после
его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.
6.11 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный
срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по
причинам, возникшим до этого момента.
Статья 7 Ответственность сторон
7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и
признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от
25 ноября 2013 г. № 1063» и иным законодательством Российской Федерации.
7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,
установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены
Контракта,
7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Контрактом, размер штрафа составляет:
а) 10 процентов от Цены Контракта , в случае, если цена Контракта не превышает 3
млн. рублей;
б) 5 процентов Цены Контракта , в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн.
рублей.
7.4 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, размер штрафа составляет:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.
8
7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного
выражения, размер штрафа составляет:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.
7.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных
Поставщиком.
7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства
Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать Цену Контракта.
7.9 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
7.10 Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.11 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов
поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик
осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
7.12 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
7.13 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего
исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,
являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Статья 8 Порядок расторжения Контракта
8.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- одностороннее расторжение в следующих случаях:
9
8.1.1 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от
исполнения Контракта по инициативе Заказчика:
8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не
могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок.
8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,
получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о
доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.
8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки
товаров, предусмотренных Контрактом .
8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.
8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с
условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.
8.1.1.6 Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не
соответствует установленным Техническом задании, указанной в преамбуле
настоящего Контракта , требованиям к участникам данной Котировочной сессии, что
позволило ему стать победителем по результатам проведения данной Котировочной
сессии .
8.1.1.7 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с
привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной
организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.
8.1.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от
исполнения Контракта по инициативе Поставщика:
8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты
поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.
8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от
приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от
подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Контрактом, без
письменного объяснения причин такого отказа.
8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.
8.1.2.4 Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,
но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в
ассортименте.
8.1.2.5 Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный
срок (если Контрактом предусмотрена поставка товара нескольким получателям).
8.1.2.6 Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае
если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения
Поставщика).
8.2 Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,
10
установленном действующим гражданским законодательством Российской
Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по
соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не
превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.3 Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением
требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о Контрактной системе.
8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть
направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному
в статье 14 Контракта.
Статья 9 Обстоятельства непреодолимой силы
9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных
явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних
факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и
т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном
законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств
по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего
Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана
в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств
уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и
возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.3 Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,
действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой
силы и их последствия.
Статья 10 Порядок урегулирования споров
10.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.
10.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.
10.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
10.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной
11
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не
превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление
претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
10.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты
организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,
почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой
направлена претензия.
10.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо
выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению
заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,
объективному урегулированию спора.
10.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения
взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города
Москвы.
Статья 11 Срок действия, порядок изменения Контракта
11.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
по «12»июля 2023 года включительно.
11.2 Истечение срока действия Контракта влечет прекращение обязательств по
Контракту (за исключением предусмотренных Контрактом гарантийных обязательств
и обязательств заказчика по оплате товаров, поставленных в течение срока действия
Контракта).
11.3 Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов
ЕАИСТ.
11.4 Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению
Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные
соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с
момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к
Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок подлежат
регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.
Статья 12 Прочие условия
12.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому
адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта, или нарочно, а также с
использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием
почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического
получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений
12
посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются
полученными Стороной в день их отправки.
12.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и
Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации
сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, в порядке,
предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы.
12.4 Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание;
Приложение № 2 к Контракту - Форма Документа о приемке;
Приложение № 4 к Контракту - Спецификация.
Статья 13 Особые условия электронного взаимодействия Сторон
13.1 Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП
электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в
соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством
использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с
Регламентом ведения Портала поставщиков, размещенном на официальном сайте АИС
«Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ (далее - Регламент), и Заказчиком УАИС
«Бюджетный учет»
13.1.1 При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие
стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей
описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –
СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком
Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого
оформления отчетных документов по Контракту поставщик создает СТЕ с описанием
и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал
поставщиков»
13.2 Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:
- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление
электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –
уполномоченные должностные лица);
- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в
аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, для должностных лиц, уполномоченных на
подписание документов при исполнении Контракта;
- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с
Регламентом;
13
- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов
усиленную квалифицированную электронную подпись.
13.3 Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей
Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами
на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями
уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.
13.4 Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1 настоящей
статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют
дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за
исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном
носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.
13.5 В случае сбоя в работе АИС «Портал поставщиков или УАИС «Бюджетный
учет», не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при
исполнении Контракта в течение более чем 240 минут, Стороны осуществляют
оформление и подписание документов на бумажных носителях информации в сроки,
предусмотренные Контрактом.
13.6 Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях
осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта , для
Сторон осуществляется безвозмездно.
Статья 14 Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 760 имени А.П.
Маресьева»
Адреса:
- юридический: г. Москва,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,
Ярославское ш., д. 147;
- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, МОСКВА,
ШОССЕ ЯРОСЛАВСКОЕ, Дом
(Корпус/строение) ДОМ 147;
Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс:
Адрес электронной почты:
ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0;
КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4568;
л/с: undefined;
р/с: undefined;
к/с: undefined;
БИК: undefined;
ПОСТАВЩИК:
____________________________
Адреса:
- юридический:
_________________________________;
- фактический:
_________________________________;
Телефон:
_______________________, Факс:
____________________;
Адрес электронной почты:
_____________________________________
__;
ИНН: ___________________;
КПП: ___________________;
ОГРН: ____________________;
л/с: ____________________________;
р/с: ______________________________;
к/с: ________;
БИК: ___________________;
Наименование банка:
_____________________________;
14
Наименование банка: : ГУ Банка России по
ЦФО//УФК по г. Моск ве г. Москва ; ;
Получатель:Департамент финансов города Получатель:_____________;
Москвы (ГБОУ Школа №760 им. А.П.
Интернет сайт:
Маресьева, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, л/с
___________________________________;
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть866)
Интернет сайт: http://schsv760.mskobr.ru/; _____________________
(ФИО лица, уполномоченного на
подписание Контракта)
Сентяева А.А
М.П.
(ФИО лица, уполномоченного на
подписание Контракта)
М.П.
15
Приложение № 2 к Контракту
№ ____________________
от ______________________________
Форма Документа о приемке
Универсальный передаточный документ
Идентификатор электронного документа
Счет-фактура №
____
Документ о
Исправление №
____
приемке
Статус:1
1 – счетфактура и
передаточный
документ (акт)
2–
передаточный
документ (акт)
От ______ (1)
От______(1а)
Продавец:
Адрес:
ИНН/КПП продавца:
Грузоотправитель и его адрес:
___________________ / ___________________
_______
Грузополучатель и его адрес:
_______
Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции
постановления Правительства Российской Федерации от 02
апреля 2021 г. № 534)
(2)
(2а)
(2б)
(3)
(4)
К платежно-расчетному документу
от _______
№
Документ об отгрузке № п/п
от _______
Покупатель:
Адрес:
ИНН/КПП покупателя:
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Валюта: наименование, код
Российский рубль, 643
Идентификатор государственного
контракта, договора (соглашения)
________________
(при наличии):
Наимен
Стоимо
ование
сть
товара
В
Единица
товаров
(описан
том На
измерения
(работ,
ие
Код
Цена
чис лог
услуг),
товаров № выполн Код вида
Количество
(тариф) за
ле ова
имущес
/работ, п/п енных товара
(объем)
единицу
сум я
условн
твенны
работ,
услуг
измерения
ма ста
ое
х прав
оказанн
акц вка
обознач
без
ых
код
иза
ение
налога услуг),
(национ
всего
имущес
альное)
твенног
16
(5)
(5а)
(6)
(6а)
(6б)
(7)
(8)
Регистра
ционный
Страна
номер
Стоимость
происхождения
декларац
Сумма товаров
товара
ии на
налога, (работ,
товары
предъяв услуг),
или
ляемая имуществен
регистра
покупат ных прав с
Циф
ционный
елю
налогом рово Краткое
номер
всего
й
наименование партии
код
товара,
подлежа
Количественная
единица измерения
товара,
используемая в
целях
осуществления
прослеживаемости
код
Количест
Стр
во
товара, ана
подлежа реги
стра
щего
прослежи ции
ваемости, про
изво
усло в
дите
количест
вное
ля
венной
обоз
това
единице
наче
ра
измерени
ние
я товара
щего
прослежи
ваемости
о права
А
1 1а
1
использу
емой в
целях
осуществ
ления
прослежи
ваемости
12а 13
14
1б
2
2а
3
4
5
Всего к оплате (9)
Документ составлен
на___ листах
6
7
8
9
10
10а
11
12
Х
Особенности:
Поставщику начислена неустойка:
- назначен штраф в соответствии с п.__ Контракта в сумме ___________руб.____коп.
- пени в соответствии с п.__ Контракта в сумме _____________руб.___коп.
Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за услуги, принятые по настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%)
(указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с действующим на момент заключения Контракта законодательством
Российской Федерации) - __________ руб.___коп.
Руководитель организации или
Главный бухгалтер или иное
иное уполномоченное лицо
уполномоченное лицо
подпись
(ФИО)
подпись
(ФИО)
Индивидуальный
предприниматель
Основание передачи
(сдачи)/получения
(приемки)
подпись
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя)
(ФИО)
Контракт № ____________________ от ______________________________
(договор; доверенность и др.)
Данные о транспортировке и
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская/складская расписка и др./масса нетто/брутто груза, если не приведены ссылки на
грузе
транспортные документы, содержащие эти сведения)
Товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал
(должность)
Дата отгрузки, передачи (сдачи)
(подпись)
Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял
(ФИО)
(должность)
«__»__________________20__г
(подпись)
Дата получения (приемки)
Иные сведения об отгрузке, передаче
Иные сведения о получении, приемке
претензии со стороны заказчика отсутствуют
17
(ФИО)
«__»__________________20__
г
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)
(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые
приложения и другие документы и т.п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
(должность)
(подпись)
(ФИО)
(должность)
(подпись)
(ФИО)
Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера/агента) Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
___________________ / ___________________
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП)
ИНН/КПП)
м.п.
м.п.
Приложение к универсальному передаточному документу
от ______________________________
по Контракту (Договору) № ____________________
Дополнительные сведения о товарах, работах, услугах
Наименование товара (описание
Характеристик Характер
№
Наименование позиции Наименование
Характеристики позиции
выполненных работ, оказанных услуг),
Наименование позиции КТРУ
и позиции
истики
п/п
СПГЗ
СТЕ
КТРУ
имущественного права
СПГЗ
СТЕ
1
18
Приложение № 4 к Контракту
____________________
от ______________________________
Спецификация
№ п/п
Наименование товара
1
Грунтовка акриловая
2
Краска акриловая
Характеристики (каждой
строкой)
Производитель
Вид товара: Грунтовка
Старатели
Время высыхания: 120.0
Минута
Морозостойкая: Да
Морозостойкость при
хранении и транспортировке: 5
циклов
Назначение средства: для
пропитки и укрепления
непрочных, сильно
впитывающих и
отмеливающих поверхностей
Объем: 10.0 литр
Основа: акриловая
Проникающая: Да
Тип грунтовки: глубокого
проникновения
Тип тары: канистра
Укрепляющая: Да
Цвет: прозрачный
Цвет (в соответствии с
палитрой цветов
ООО "Классик"
19
Модель
Количество
Единица измерения
Грунтовка акриловая
1.0
Штука
Краска акриловая
"CLASSIC"
1.0
Штука
производителя): белая матовая
Тип краски: акриловая
Страна производитель: Россия
Масса нетто: 22.0 Килограмм
Время высыхания: 3.0 Час
Вес : 22.0 Килограмм
Бренд: CLASSIC
3
Краска для пушки
CERTA PLAST
молотковая, зеленная
(ведро 10 кг)
Вес нетто :: 10.0 Килограмм Certa-PLAST
Вид упаковки: евроведро
Время высыхания: 24.0 Час
Растворитель: Р-021, CertacorR, ортоксилол
Рекомендуемое количество
слоев: 1-2 Штука
Срок хранения: 3 Год
Термостойкость: 150 Градус
Цельсия
Цвет: Зеленый
зеленая , ведро 10 кг
2.0
Штука
4
Грунтовка
антикоррозийная
CERTA PLAST цвет
песочно-желтый,
евроведро 4 кг
Вес: 4.0 Килограмм
Certa-PLAST
Вид упаковки: евроведро
Время полного высыхания: 72
Час
Растворитель: Р-021, CertacorR, ортоксилол
Термостойкость: до 150
градусов цельсия
Цвет: песочно-желтый
цвет песочножелтый, евроведро 4
кг
1.0
Штука
5
Гидроизоляция
Унифлекс ЭКП сланец
Унифлекс ЭКП
сланец Технониколь
6.0
Рулон
Верхняя сторона: Сланец,
Гранулят
Технониколь
20
Технониколь серый 10
кв.м верхний слой
кровли наплавляемой
Длина рулона: 10.0 Метр
Основа: Полиэстер, СБСмодифицированный
Тип кровли: плоская
Тип товара: гидроизоляция
Толщина: 3.8 Миллиметр
Цвет: серый
Ширина рулона: 100
Сантиметр
Самоклеящаяся: Нет
серый
6
Гидроизоляция
Технониколь, Унифлекс
ТПП черный 10м х
100см.
Вид кровли: плоская
Длина рулона: 10.0 Метр
Основа: Стеклоткань
Толщина: 2.8 Миллиметр
Цвет: черный
Ширина рулона: 100
Сантиметр
Технониколь
7
Аэрозольная краска
(баллончик) синяя
Блеск: Глянцевая
Вес : 0.41 Килограмм
Срок годности: 12 Месяц
Упаковка: баллон
Цвет: синий
Объем: 400.0 Кубический
сантиметр; миллилитр
Deton
8
Краска аэрозольная
красная
Вес : 0.4 Килограмм
Внешний вид: матовый
Время высыхания: 1.0 Час
Запах: Да
Поверхность применения:
ULTIMA
21
ТПП Технониколь
черный 10 кв.м
6.0
Рулон
A1
13.0
Штука
ULT3020
5.0
Штука
любая
Применение: для наружных и
внутренних работ
Температура использования:
10 Градус Цельсия
Цвет: красный
Объем: 520.0 Кубический
сантиметр; миллилитр
9
Краска-аэрозольная
Время высыхания: 1.0 Час
Гарантийный срок: 12 Месяц
Назначение: Граффити
Объем: 520.0 Кубический
сантиметр; миллилитр
Применение: дерево
Цвет: зеленый
10
Аэрозольная краска
(баллончик) зеленая
Блеск: Глянцевая
Вес : 0.41 Килограмм
Объем: 400.0 Кубический
сантиметр; миллилитр
Срок годности: 12 Месяц
Упаковка: баллон
Цвет: зеленая
11
Краска аэрозольная
Время высыхания: 1.0 Час
Цвет: черный
Вес : 0.36 Килограмм
Внешний вид: матовая
Поверхность применения:
любые материалы
Температура использования:
DECORIX
Deton
ULTIMA
22
Краска Jiggle
13.0
Штука
A
12.0
Штука
RAL 9005
12.0
Штука
10 Градус Цельсия
12
Древопласт
Вес : 3.0 Килограмм
КРАСКО
Время высыхания "от пыли": 1
Час
Время высыхания: 24.0 Час
Код цвета: 6018 ral
Область применения:
Применяется для окраски
деревянных фасадов домов и
сооружений
Основа: акриловая смола
Инструмент нанесения: Кисть,
валик, распылитель
Разбавитель: Р-4
Состав: Совмещает в себе
антисептическую грунтовку,
воск и атмосферостойкое
эластичное декоративное
покрытие с эффектом
пластика.
Обрабатываемая поверхность:
дерево
13
Краска для деревянного
пола КОРИЧНЕВАЯ
20кг
Вес : 20.0 Килограмм
Вид работ: антикоррозия
Назначение: Эмали для
деревянных полов
Цвет: коричневый
ООО "УНИКОМ"
14
Колорант Luxens 0.9 л
цвет черный
Вес: 1038.0 Килограмм
Назначение: Внутренний /
Luxens
23
Краска по дереву для
наружных работ
Древопласт
5.0
Штука
Краска для пола
коричневая 20 л
2.0
Штука
Luxens
10.0
Литр;^кубический
дециметр
наружный
Применение продукта:
Колерование
воднодисперсионных,
алкидных и других
лакокрасочных материалов
Тип тары (потребительская
упаковка): Бутылка
Цвет: черный
Заказчик:
Поставщик:
____________ / __________
_______________ / ____________
М.П.
М.П.
24
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос предложений
#277226070 |
4 дня
29.07.2024 30.09.2024 |
||
Тендер №278853294
Закупка в области: Углеводороды ациклические
|
Анализ цен
#278853294 |
5 037 440
|
1 день
26.08.2024 27.09.2024 |
Отбор
#279155934 |
364 дня
30.08.2024 25.09.2025 |
||
Запрос цен
#279455073 |
5 дней
05.09.2024 01.10.2024 |
||
Запрос предложений
#279623015 |
646 542
|
7 дней
09.09.2024 03.10.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос предложений
#243930300 |
75 000
|
срок истек
13.04.2023 20.04.2023 |
|
Тендер №243930295
Краска (с результатом)
|
Запрос предложений
#243930295 |
47 500
|
срок истек
13.04.2023 21.04.2023 |
Тендер №243930184
поставка товара
|
Малая закупка
#243930184 |
14 555
|
срок истек
- 17.04.2023 |
Тендер №243930125
поставка товара (с результатом)
|
Малая закупка
#243930125 |
14 555
|
срок истек
13.04.2023 17.04.2023 |
Электронный аукцион
#243929805 |
1 208 541
|
срок истек
13.04.2023 21.04.2023 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#243930411 |
212 369
|
срок истек
13.04.2023 13.04.2023 |
|
Электронный аукцион
#243930404 |
67 308
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
337 |
срок истек
- 24.04.2023 |
|
Тендер №243930402
Пластиковая бочка для воды 200 литров (с результатом)
|
Электронный аукцион
#243930402 |
30 000
|
срок истек
13.04.2023 13.04.2023 |
Тендер №243930390
Скоростная поворотная видеокамера DS-2DE2A204IW-DE3 (с результатом)
|
Электронный аукцион
#243930390 |
52 500
|
срок истек
13.04.2023 13.04.2023 |
Тендер №243930385
Канистра для бензина к бензопиле 5 л (с результатом)
|
Электронный аукцион
#243930385 |
380
|
срок истек
13.04.2023 13.04.2023 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |