Тендер - Поставка поликарбоната №244149450

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Контракт_поликарбронат.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50 Просмотр сведений о закупке «Поставка поликарбоната» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0932

Объект закупки: Поставка поликарбоната

Описание объекта закупки: Поставка поликарбоната

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.52

Дата размещения закупки: 17.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:20

Срок завершения подачи оферт: 18.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:20

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с Контрактом

Срок исполнения контракта: 31.12.2023

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с Контрактом

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования: Укажите данные для включения в шаблон контракта в подсистеме Электронный магазин

Сопроводительные документы: В соответствии с Контрактом

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с Контрактом

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с Контрактом

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с Контрактом

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Обоснование заключения контракта: Часть 1 пункт 5 статьи 93 - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 28 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПЕР. ПЕРЕВОЗНЫЙ, Д.21/ЛИТЕР А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПЕР ПЕРЕВОЗНЫЙ, 21/ЛИТЕР А, 21

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1127

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Степанова

Имя Алла

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Контракт №

на поставку поликарбоната для Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 28 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красногвардейского района Санкт-Петербурга, для нужд Санкт-Петербурга в 2023 году.

Санкт - Петербург «_____» __________ 2023 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красногвардейского района Санкт-Петербурга, в лице Заведующего Степановой Аллы Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и , действующий на основании , именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом Контракта является: поставка поликарбоната для Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 28 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красногвардейского района Санкт-Петербурга, для нужд Санкт-Петербурга в 2023 году.
1.2. Основанием заключения настоящего Контракта является п.5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).
1.3. Идентификационный код закупки (ИКЗ):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

ЦЕНА КОНТРАКТА
ФОРМА, СРОКИ и ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА
2.1. Цена по настоящему Контракту составляет руб. 00 коп. ( ) рублей 00 копеек, НДС не облагается (в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения), и определяется согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту.
Цена Контракта включает в себя все расходы, в том числе стоимость товара, упаковки, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные (включая подъем на этаж), расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи, а также прочие расходы, связанные с исполнением контракта.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.
Установленная Контрактом цена не может быть изменена в одностороннем порядке.
2.3. Оплата за поставленные товары осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.
Валютой, используемой для расчетов с Поставщиком, является российский рубль.
2.4. Авансирование подлежащего поставке Товара не предусматривается.
2.5. Сроки и порядок оплаты поставленного Товара:
Оплата за поставленный товар производится Заказчиком единовременно в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами товарной накладной, акта сдачи-приемки Товара на основании предоставленного Поставщиком Заказчику счета, счета-фактуры (если Поставщик является плательщиком НДС). Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств оплата принятого Заказчиком Товара может производиться Заказчиком за вычетом суммы неустойки, рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта. При этом в акте сдачи-приемки Товара указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (пени, штрафа), подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику.
2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

МЕСТО И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента подписания и действует по «31» декабря 2023 года.

3.2. Контракт подлежит обязательной регистрации в порядке, установленном законодательством.

Бюджетные обязательства по Контракту наступают после подписания Контракта Сторонами и регистрации его в порядке, установленном законодательством.

3.3. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

3.4. Местом поставки Товара является:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Перевозный пер., д. 21.

3.5. Сроки (периоды) поставки Товара: с момента заключения контракта в течение 10 календарных дней с момента заключения настоящего Контракта.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗА

4.1. Направление Заказчиком заказа Поставщику не требуется.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1. Поставщик производит доставку Товара непосредственно по адресу, указанному в Контракте в качестве места поставки Товара, а также выгрузку Товара в соответствующее помещение Заказчика.

5.2. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки товара Поставщиком и Заказчиком.

5.3. Поставщик поставляет Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ в соответствующем помещении Заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Также Поставщик осуществляет своими силами или с привлечением третьих лиц за свой счет расходы по уборке и вывозу упаковочного материала.

5.4. Заказчик должен принять Товар и оформить документы на полученный Товар по наименованию, количеству, комплектности, объему и качеству.

5.5. Условия Контракта являются обязательными для исполнения Сторонами.

6. СВЕДЕНИЯ О ТОВАРАХ.

ТРЕБОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА.

6.1. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:

6.1.1. Качество поставляемого Товара должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов РФ.

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)

6.1.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие Товара: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество Товара; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на Товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также единый перечень продукции, подлежащей декларированию, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 14.12.2009, №50, ст. 6096).

6.1.3. При поставке Товара Поставщиком должна быть обеспечена безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

6.1.4. Во время поставки Товара Поставщик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

6.2. Требования к размерам, упаковке Товара:

6.2.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативно-технических документов, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.

6.2.3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

6.2.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

6.2.5. Уборка и вывоз упаковки, иного мусора, образовавшегося при поставке и монтаже Товара, производятся силами Поставщика или за его счет непосредственно по завершении поставки и монтажа Товаров.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ

ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА.

7.1. При приемке Товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, комплектности, объему и качеству требованиям, установленным в настоящем Контракте.

Приемка Товара включает:

- проверку соответствия ассортимента, количества, качества, цены поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом;

- проверку полноты и правильности оформления товарной накладной;

- контроль наличия / отсутствия повреждений транспортной и оригинальной упаковки;

- проверку наличия документов, удостоверяющих качество Товара: сертификата соответствия или декларации о соответствии, иных документов, подлежащих передаче Заказчику по условиям настоящего Контракта.

Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25 апреля 1966 г.;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15 июня 1965 г.

7.2. В день отгрузки Товара Поставщик обязан передать Заказчику подписанные оригиналы товарных накладных, акта сдачи-приемки товара, счетов-фактур, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на Товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, иные документы, подлежащие по условиям настоящего Контракта передаче Заказчику одновременно с поставкой Товара.

7.3. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента отгрузки (передачи) товара и получения документов, указанных в п. 7.2. Контракта, осуществляет приемку поставленного товара, проверяет предоставленные Поставщиком документы, проводит экспертизу выполнений условий Контракта (поставленного товара) и подписывает товарные накладные и акт сдачи-приемки товара.

7.4. Сдача-приемка Товара осуществляется после выполнения Поставщиком обязательств, указанных в пункте 5.3 настоящего Контракта.

7.5. По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в п. 7.2. настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, а также при выполнении Поставщиком обязательств, указанных в пункте 5.3 настоящего Контракта Заказчик подписывает товарные накладные и акт сдачи-приемки Товара.

7.6. В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара Заказчик в пределах срока, установленного в пункте 7.3. Контракта, направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки Товара с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего Контракта и сроков их устранения (далее – мотивированный отказ).

7.7. Поставщик обязан устранить выявленные нарушения (допоставить, заменить Товар) своими силами и за свой счет в срок, установленный в мотивированном отказе и повторно поставить товар Заказчику.

7.8. Акт сдачи-приемки Товара подписывается Заказчиком после полного устранения Поставщиком нарушений условий настоящего Контракта, указанных в мотивированном отказе.

7.9. В случае повторного выявления в ходе приемки Товара нарушений условий настоящего Контракта, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7.10. Внесение каких-либо изменений в одностороннем порядке в текст товарной накладной после ее составления не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.

7.11. Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Товара и не могут быть устранены Поставщиком. Причиной отказа в приемке поставленного Товара может быть:

несоответствие количества Товара, указанного в Приложении № 1 к настоящему Контракту – фактически поставленному;

отсутствие документов, подтверждающих соответствие Товара: сертификатов соответствия и/или декларации о соответствии на Товар, подлежащий поставке по настоящему Контракту, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также единый перечень продукции, подлежащей декларированию, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 14.12.2009, №50, ст. 6096);

отсутствие паспортов, иной документации, требуемой в соответствии с законодательством Российской Федерации;

неправильное оформление документов.

7.12. Датой поставки Товара считается дата подписания акта сдачи-приемки Товара Заказчиком.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1. Заказчик обязан:

8.1.1. Осуществить приемку поставленного Товара по результатам экспертизы выполнения условий Контракта.

8.1.2. Оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом.

8.1.3. Письменно извещать Поставщика об изменениях бухгалтерских реквизитов, наименований, адресов и ответственных лиц Заказчика.

8.2. Заказчик вправе:

8.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта. Отказаться от приемки Товара (части партии Товара), не соответствующего условиям Контракта с отнесением на Поставщика расходов по его вывозу с территории Заказчика и доставке Заказчику Товара, соответствующего условиям Контракта.

8.2.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

8.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

8.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товаров.

8.2.5. Для проверки соответствия качества поставляемых Товаров привлекать независимых экспертов.

8.2.6. Ссылаться на недостатки поставляемых Товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих Товаров.

8.2.7. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

8.2.8. При обнаружении несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных Товаров условиям Контракта требовать от полномочных представителей Поставщика представления разъяснений в отношении соответствия поставленных Товаров условиям Контракта.

8.2.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. Поставщик обязан:

8.3.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товары в соответствии с условиями Контракта.

8.3.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.3.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

8.3.4. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные и подписанные со своей стороны: товарные накладные; акт сдачи-приемки товара, счета, счета-фактуры (если Поставщик является плательщиком НДС) и иные документы, предусмотренные настоящим Контрактом.

8.3.5. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

8.3.6. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

8.4. Поставщик вправе:

8.4.1. Требовать оплаты в соответствии с условиями настоящего Контракта в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту в соответствии с актом (-ами) сдачи-приемки поставленных Товаров, подписанным Заказчиком и Поставщиком в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта.

8.4.2. Осуществить досрочную отгрузку Товара по согласованию с Заказчиком.

8.4.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товаров в рамках настоящего Контракта.

9. Ответственность сторон и иные последствия

нарушения обязательств

9.1 Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнения обстоятельств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

9.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.2. Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в пятидневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.

9.4. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Сторонами обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

9.5. Ответственность Заказчика:

9.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

9.5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

9.5.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.6. Ответственность Поставщика:

9.6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

9.6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п. 9.6.5., п. 9.6.6. настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

9.6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

9.6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

9.6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.6.8. Уплата неустойки (штрафов, пеней) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств в натуре.

9.7. Указанная в настоящем Контракте неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.

9.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине стороны.

9.9. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные частями 9-23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

9.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.12. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта поставщиком, подлежат возмещению помимо суммы неустойки (пени, штрафа).

10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА, ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ГОДНОСТИ ТОВАРА.

10.1. Гарантия качества на поставляемый Товар предоставляется в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения споров в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, они разрешаются Сторонами путем переговоров.

11.2. В случае невозможности Сторонами разрешения спора путем проведения переговоров, он рассматривается Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.3. Все претензии по выполнению условий настоящего Контракта (Акты о нарушении этих условий) должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться контрагенту заказным письмом или факсимильной связью.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, что они совершены в письменной форме, не противоречат действующему законодательству и подписаны уполномоченными представителями сторон.

12.2. Контракт заключен в электронном виде. По согласованию сторон Контракт может быть дополнительно оформлен на бумажном носителе в 2-х экземплярах, по одному для Заказчика и Поставщика.

12.3. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. Условия Контракта могут быть изменены по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

в) в соответствии с пунктом 5 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации по соглашению сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

12.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Приложение №1 « Спецификация»

Приложение является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ______________

от «____» _______ 2022 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными