Тендер - Строительные и отделочные материалы. Сантехника. Электрика. №244359987

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

%91%8f%85%96%88%94%88%8a%80%96%88%9f_%92%8e%82%80%90%80

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с даннымиТребование_к_поставщику_на_2023год

ТРЕБОВАНИЕ К ПОСТАВЩИКУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКЕ

Требования к участникам закупки:

1) Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов;

2) Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, на день подачи заявки на участие в закупке;

3) Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в настоящей закупке;

4) Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

5) Отсутствие сведений об участнике закупки в предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков;

6) Отсутствие сведений об участнике закупки в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков(декларация).

Перечень документов, представляемых участниками закупки в составе заявки, для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

1) Согласие участника запроса предложений на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о закупке и не подлежащих изменению по результатам проведения процедуры, а также с условиями и сроками за подписью и печатью руководителя. (Техническое задание)

2) Заявка на участие в АТМО на официальном бланке, подпись и печать руководителя.

3) Карточка организации (ФИО учредителей, директора, полное/краткое наименование, контакты, адрес почтовый/электронный, банковские реквизиты, контактный телефон)

4) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную соответственно, не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки;

5) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копию решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности, либо доверенность на осуществление действий от имени участника закупки) (для юридических лиц);

6) Учредительные документы участника закупки (для юридических лиц);

7) Решение об одобрении сделки органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

8) Копии документов: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ.

9) Копия паспорта индивидуального предпринимателя со всеми страницами (для ИП)

10) Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (форма КНД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) по состоянию не более 10 (десять) дней от даты подачи ценного предложения.

11) Обоснование снижения цены на официальном бланке, подпись и печать руководителя (при подаче ценового предложения ниже НМЦК).

12) Личные медицинские книжки не менее 10-ти сотрудников с отметками о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, выполняющих любые виды работ в медицинских организациях;

13) Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем (Отчет ЕФС-1).

К заявке прикреплять:

- карту партнера для составления муниципального контракта;

- информацию о системе налогообложения;

- коммерческое предложение с наименованием товаров, единицы измерения, цены товара.

Важно!!!

В случае отсутствия указанных документов заявка будет отклонена.

署糸樺 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №1

ИКЗ ________________________________________________

г.Благовещенск «____» ________ 2023г.

_, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _____________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ___________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые каждый в отдельности – «Сторона», а совместно именуемые – «Стороны», на основании Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

Предмет Контракта.

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется передать материальные запасы (строительные материалы (лакокрасочные материалы (_____________________________________________), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый товар на условиях, определенных настоящим Контрактом.

1.2. Количество, ассортимент, цена Товара определяются в согласованном Сторонами спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта. Увеличение цен на поставляемый Товар не допускается.

Количество, ассортимент и порядок поставки

2.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: _____________________________________

2.2. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар с приложением соответствующих документов, относящихся к Товару, в объеме и ассортименте, указанной в спецификации. Поставка включает в себя доставку и разгрузку Товара.

2.3. Дата поставки: _______________ 2023 года, после подписания Заказчиком и Поставщиком товарной накладной.

2.4. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности производится Заказчиком с составлением и подписанием товарной накладной в соответствии с законодательством.

2.5. Товар доставляется в заводской упаковке без механических, химических и прочих повреждений.

Цена Контракта и порядок оплаты.

3.1. Цена Контракта составляет: _________________________________________________________

Заказчик производит оплату поставленного ему товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет из средств бюджетного учреждения, полученных в виде субсидий из бюджета муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, после получения Товара Заказчиком.

3.2. Оплата по настоящему Контракту по оказанию услуг осуществляется в рублях.

3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, при этом может быть изменена в случаях, предусмотренных Контрактом.

3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.5. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом соглашение сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара;

3.6. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- в случаях, предусмотренных ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.

3.7. Если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Порядок расчета и сдачи-приемки

4.1. Оплата поставок Товара производится после сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком поставленного Товара.

4.2. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству и комплектности осуществляется Поставщиком и Заказчиком в день поставки Товара на основании акта сдачи-приемки Товара или товарной накладной.

4.3. Акт сдачи-приемки или товарная накладная оформляется в 2 (двух) экземплярах и подписывается Поставщиком и Заказчиком.

4.4. Расчет за поставленный Товар производится Заказчиком в течение 7 дней со дня исполнения обязательств, предусмотренных контрактом на расчетный счет Поставщика.

4.5. Оплата поставленного по настоящему Контракту Товара осуществляется безналичным расчетом.

4.6. Днем осуществления Заказчиком оплаты за Товар является день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. Гарантия

5.1. Гарантийный срок на Товар устанавливается – ____месяцев, начиная со дня передачи Товара Заказчику при условии соблюдения правил эксплуатации Товара, изложенных в Руководстве по его эксплуатации.

5.2. Товар на гарантийный ремонт вывозится от Заказчика (Получателя) в сервисный центр, силами Поставщика в срок не более двух рабочих дней со дня подачи от Заказчика заявки в любой форме.

5.3. В случае, если ремонт Товара превышает 4 дня Поставщик предоставляет Заказчику аналогичный Товар либо с близкими характеристиками на весь срок гарантийного ремонта.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1000,00 рублей:

6.5. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 10% в сумме _________ рублей.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.10. Штрафные санкции уплачиваются поставщиком посредством перечисления взыскиваемых сумм в порядке и в сроки, указанные в претензии Заказчика с предоставлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 2-дневный срок с момента оплаты Поставщиком штрафных санкций.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.12.Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

6.13. В случаях, не урегулированных контрактом, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по контракту обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.14. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого представителями обеих Сторон.

7.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. При наступлении указанных в пункте 8.1.-8.2. обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в десятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

9. Изменения и расторжение Контракта

9.1. Все изменения и дополнения к Контракту действуют только в письменной форме и если они оформлены в надлежащем порядке.

9.2. Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами, и действует до «31» декабря 2023 года включительно, а части расчетов действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

9.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

9.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.5. Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. Прочие условия

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Покупателя. В случае прекращения деятельности Поставщика Стороной Контракта является его правопреемник.

10.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются соответствующие нормы законодательства.

10.4. Настоящий Контракт изготовлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик Поставщик

к муниципальному контракту № 1

от «___» ____________ 2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик:

Заказчик:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _________________________________________________________

Заказчик Поставщик