Тендер - Моющие средства №244385363

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_на_моющие

Государственный контракт № ___________

г. Чебоксары «____» ________ 2023 г.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике - Чувашии (УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя начальника Козлова Вячеслава Геннадьевича, действующего на основании Положения УФСИН
и Распоряжения от 13.10.2022 № 207-р, с одной стороны и_________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь п. 4 ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.13г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ИКЗ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0007, ЕАТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьзаключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Государственный заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке геля для стирки (далее – товар) в адрес грузополучателя Государственного заказчика указанного в п.4.2. настоящего Контракта в количестве, указанном в Спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Количество, цена поставки товаров определяются спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта (приложение № 1).

1.3. Срок поставки товара: в течение 3-х рабочих дней с момента подписания ГК сторонами.

Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(семнадцать тысяч восемьсот сорок девять) рублей 95 копеек, НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта включает в себя общую стоимость Товара, всех затрат, издержек
и иных расходов Поставщика (транспортные расходы, доставка, страхование, а также таможенные пошлины и другие обязательные платежи, налоги и сборы, связанные
с исполнением настоящего Контракта).

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и настоящим контрактом.

2.4. Оплата товара производится Заказчиком путем перечисления на лицевой счет Поставщика, по факту поставки товара в течение 10 (десяти) рабочих дня со дня подписания товарной накладной и представления счета - фактуры и выделения предельных объемов финансирования на 2023 год для оплаты поставленного товара.

2.5. Оплата поставленного товара осуществляется за счет средств Федерального бюджета РФ выделяемых на содержание УИС в пределах утвержденных и доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2023 год соответствующих коду экономической классификации▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2.6. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными
в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

2.7. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику путем направления сообщения по электронному адресу ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. С момента получения Заказчиком уведомления о смене реквизитов Поставщика Заказчик обязан производить оплату по измененным реквизитам. Также стороны подписывают дополнительное соглашение о внесении изменений в реквизиты сторон указанные в разделе 11 Контракта.

2.8. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, государственный заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному
в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта.

Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить товар в объеме, сроки, надлежащего качества и комплектности, предусмотренными настоящим Контрактом.

3.1.2. При передаче товара представить Заказчику платежные документы на Товар.

3.1.3. Незамедлительно в полном объеме и за свой счет осуществить замену некачественного (несоответствующего спецификации, комплектности) товара на аналогичный товар надлежащего качества, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента составления Сторонами Акта, но не позднее срока окончания действия контракта.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии
с подписанной Сторонами товарной накладной.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Произвести оплату Товара в соответствии с п. 2.4. настоящего Контракта.

3.3.2. Обеспечивать своевременную приемку поставленного Товара.

3.3.3. Своевременно сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его приемки.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.

3.4.2. Отказаться от оплаты поставленного Товара и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента получения Поставщиком письменного требования, или потребовать уменьшения оплаты стоимости Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае поставки Товара с нарушением условий настоящего Контракта.

3.4.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку Товара.

3.4.4. Назначать лиц для участия в проведении экспертизы поставленного Товара, а также лиц, ответственных за приемку Товара от Поставщика по количеству и качеству.

3.4.5. Отказаться от оплаты расходов, не предусмотренных настоящим Контрактом.

Сроки и условия поставки товара

4.1. Поставка товара производится автомобильным транспортом в сроки, указанные
в отгрузочной разнарядке.

4.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком за его счет, в адрес Грузополучателя Государственного заказчика по адресам указанным в отгрузочной разнарядке (приложение № 2). Грузополучатель по данному Контракту является ФКУ БМТиВС УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии.

4.3. Датой поставки товара является дата подписания товарной накладной, составляемой
в двух экземплярах и подписываемых Сторонами в момент передачи товара Государственному заказчику.

4.4. Право собственности и риск случайной гибели или повреждения товара, переходит
от Поставщика к Государственному заказчику с момента подписания товарной накладной.

Требования к маркировке, упаковке и транспортировке товара

5.1. Поставляемый товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии
с действующими стандартами, техническими условиями и условиями Контракта.

5.2. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать требованиям
ГОСТа и (или) ТУ на продукцию, указанную в настоящем контракте. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении.

5.3. На упаковке поставляемого товара должна содержаться информация о товаре.

5.4. Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается,
их стоимость включена в цену Контракта.

Качество и порядок приема

6.1. Поставщик обязуется передать Грузополучателю, уполномоченному Заказчиком, товар в количестве, по наименованиям и характеристикам, по качеству, цене, адресу и в сроки, предусмотренные (приложением № 1) и иными условиями Контракта, а Грузополучатель обеспечивает приемку товара, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6 (с изменениями
и дополнениями), Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 (с изменениями и дополнениями).

6.2. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно
по согласованию с Заказчиком.

6.3. Вместе с товаром Поставщик передает Грузополучателю относящуюся к товару документацию:

- счет в 1 экземпляре;

- счет – фактуру в 3 экземплярах, если упрощенная система налогообложения
(не требуется);

- товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 3 экземплярах
с печатью Поставщика;

6.4. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным
с момента подписания Грузополучателем акта о приемке товара (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД).

6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента подписания Грузополучателем акта о приемке товара по факту приемки товара.

6.6. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания Грузополучателем и Поставщиком акта о приемке товаров.

Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств
по настоящему Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет 1000,00 рублей.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в порядке, определяемой постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности
не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком, поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства
по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) календарных дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

8.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

8.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 9.2 - 9.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться
на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения
и (или)ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

8.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

Порядок урегулирования споров. Расторжение, изменение Контракта

9.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

9.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора,
за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

9.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок
не позднее 10 календарных дней с даты получения претензии.

9.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т. д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

9.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

9.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному
ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение Арбитражного суда.

9.11 Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

Заключительные положения

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2023 года.

10.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны
от выполнения в полном объеме своих обязательств по настоящему Контракту и
от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения настоящего Контракта.

10.3. Изменения и дополнения к настоящему Контракту допускаются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью Приложение № 1 – Спецификация, Приложение № 2 – Отгрузочная разнарядка, Приложение № 3 – форма акта сдачи-приемки товара.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П.

Приложение №1

к государственному контракту

№ ____________ от «___» ___________ 2023 г.

Спецификация - Посмотреть таблицу с данными

Грузополучатель и адрес доставки: ФКУ БМТиВС УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.Эльменя 11.

Государственный заказчик Поставщик

_________________/В.Г. Козлов/ ________________/___________

м.п. м.п.

Приложение №2

к государственному контракту

№ ____________ от «___»________ 2023 г.

Отгрузочная разнарядка

- Посмотреть таблицу с даннымиГосударственный заказчик Поставщик

_________________/В.Г. Козлов/ ________________/____________/

м.п. м.п.

Приложение №3

к государственному контракту

№ ____________ от «___»________ 2023 г.

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

по состоянию на ________ года

Поставщик _______________ в лице _______________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и Заказчик ___________ в лице ___________, действующего на основании ___________ , с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

В соответствии с Контрактом от __________ г. № ____ Поставщик выполнил обязанности по поставке продуктов питания (далее – Товар).

- Посмотреть таблицу с данными

Соблюдение условий перевозки Товара ____________________.

Итого поставлено Товара на общую сумму ____________, в том числе НДС _______/НДС не облагается на основании ____.

Следует получить по настоящему Акту ________________( ) рублей.

К настоящему Акту прилагаются подтверждающие документы на ______ листах.

Копии товарных накладных от ____

Стороны друг к другу претензий не имеют/имеют: _______________.

Государственный заказчик Поставщик

_________________/В.Г. Козлов/ ________________/____________/

м.п. м.п.

КП_моющие