Тендер - Расходный материал №244412912

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть12  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Карчигина Анастасия Олеговна (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть147) Проект_контракта

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

на приобретение расходного материала

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области» (сокращенно - ФКУ ИК-4 УФСИН России по Омской области), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Реппа Виталия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________ (сокращенно - ____________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь:

пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику расходный материал (далее – товар), а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Контракта. Количество, цена, характиристики товара, адрес и сроки поставки указаны в Спецификации (Приложении № 1 к настоящему Контракту).

1.2. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2. Цена Контракта и порядок расчетов.

2.1. Цена Контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,35 (______________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________ (_________) рублей __ копеек (или НДС не облагается, с обязательным указанием основания освобождения Поставщика от уплаты НДС).

Цена Контракта включает в себя общую стоимость товара, тары, упаковки, всех расходов по поставке до мест назначения Государственного заказчика, предусмотренные законодательством Российской Федерации акцизы, налоги, сборы и платежи, а также другие дополнительные расходы, осуществляемые Поставщиком в связи с исполнением обязательств по Контракту.

2.2. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения Контракта, кроме случаев снижения цены Контракта по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества приобретаемого товара и иных условий исполнения Контракта, а также иных случаев, предусмотренных положениями Контракта и законодательством Российской Федерации.

2.3. Оплата по Контракту производится в российских рублях за счет средств федерального бюджета в безналичном порядке платежными поручениями.

2.4. Источник финансирования – средства бюджетного финансирования.

КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2.5. Оплата производится путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика в пределах лимитов бюджетных обязательств. Оплата осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты поставки товара и предоставления Комплекта сопроводительной документации, указанной в п. 4.4. Контракта, на основании счетов-фактур, товарных накладных либо универсально передаточных документов (УПД).

2.6. Государственный заказчик считается исполнившим свою обязанность по платежам Контракта с момента списания соответствующей суммы денежных средств с его расчетного счета на расчетный счет Поставщика.

2.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней по запросу одной из Сторон и по факту исполнения Контракта, Стороны производят сверку взаиморасчетов, по результатам которой оформляют Акт сверки взаиморасчетов.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Государственный заказчик обязуется:

3.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставки товара в соответствии с Контрактом.

3.1.2. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 2 Контракта.

3.1.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком без замечаний Актов приема-передачи товара.

3.1.4 Проводить экспертизы для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Государственный заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств.

3.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.2. Государственный заказчик имеет право:

3.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

3.2.2. Привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности товара, установленных в нормативных и технических документах и настоящем Контракте, в ходе приемки товара, в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств.

3.2.3. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.

3.2.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 9 Контракта, причиненных по вине Поставщика.

3.2.5. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

3.2.6. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

3.2.7. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

3.2.8. Отказаться от приемки и оплаты товара, не соответствующего условиям Контракта.

3.3. Поставщик обязуется:

3.3.1. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

3.3.2. Обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и условиям Контракта.

3.3.3. Передать Государственному заказчику платежные и иные документы согласно с условиями настоящего Контракта.

3.3.4. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.3.5. Предоставлять Государственному заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Государственному заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать от Государственного заказчика произвести приемку товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

3.4.2. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.

3.4.3. Требовать возмещения убытков, уплаты штрафов в соответствии с разделом 9 Контракта.

4. Требования к поставляемому товару

4.1. Требования к поставляемому товару указаны в Спецификации.

4.2. На момент передачи товар должен принадлежать на праве собственности Поставщику, не должен быть заложенным, арестованным и обремененным правами третьих лиц.

4.3. Датой поставки товара считается дата подписания Сторонами или уполномоченными представителями Сторон товарной накладной, Акта приема – передачи товара без замечаний с учетом особенностей приемки товара указанного в разделе 7 настоящего Контракта

4.4. При отгрузке, товар должен сопровождаться следующими документами:

- счет;

- универсально-передаточный документ (УПД), либо счет – фактура и товарная накладная (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленные в 2 (двух) экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;

- товарно – транспортную накладную (в случаях предусмотренных законодательством РФ);

- оригинал декларации о соответствии или сертификата соответствия либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (передаются с продукцией, подлежащей декларированию либо сертификации в случаях установленный действующим законодательством РФ);

- документ, подтверждающий качество поставляемой продукции (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), (предоставляется один из перечисленных документов)), оформленный производителем в соответствии с требованиями нормативно технической документации на поставляемый товар или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке в случаях, определяемых действующим законодательством РФ.

4.5. В случае обнаружения и документального подтверждения недопоставки товара при приемке, Поставщик производит допоставку товара за свой счет, но не позднее срока поставки предусмотренный Контрактом.

5. Упаковка и маркировка товара

5.1. Все требования к упаковке и маркировке товара указаны в Спецификации.

5.2. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями.

6. Срок и порядок поставки

6.1. Поставщик обязан доставить товар Государственному заказчику в срок и по адресу, указанному в Спецификации к настоящему Контракту.

6.2. Доставка товара до места передачи товара производится силами и средствами Поставщика.

6.3. В случае, если документы, указанные в пункте 4.4 Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

6.4. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента подписания Государственным заказчиком акта о приемке товаров.

6.6. Качество и безопасность поставляемого товара должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, а также нормативно-технической документации на поставляемый товар.

7. Качество и безопасность товара, порядок приемки

7.1. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству товара.

7.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

7.3. Товар должен быть пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Контракта.

7.4. Приемка товара по количеству (в том числе по количеству внутри тарных мест) производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

7.5. Приемка товара по качеству (в том числе по качеству внутри тарных мест) производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

7.6. Моментом исполнения обязательств Поставщика по доставке товара считается дата подписания Государственным заказчиком Акта принятия товара.

7.7. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания Акта приема-передачи товара, который направляет Поставщику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

7.8. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара Поставщик обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки (передачи) товара ненадлежащего качества. Требование Государственного заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок эксплуатации товара: 30 (тридцать) календарных дней со дня его передачи Государственному заказчику.

Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству товара в момент его передачи, в течение гарантийного срока, установленного настоящим Контрактом.

Государственный заказчик предъявляет претензии по качеству товара в течение гарантированного срока годности товара.

8.2. В течение гарантийного срока эксплуатации товара Поставщик обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки товара возникли в результате нарушения Государственным заказчиком правил хранения Товара. Замена товара производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Государственным заказчиком Поставщика.

8.3. При замене товара срок годности (хранения) на него исчисляется заново со дня приемки товара Государственным заказчиком.

9. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

9.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств по оплате товара предусмотренного Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек штрафов. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляется штраф, определяемый в порядке, установленном пунктом 9 Правил, в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одной тысячи) рублей.

9.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственным заказчик в обязательном порядке направляет Поставщику требование об уплате неустоек штрафов.

9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в том числе обязательства, предусмотренного ч. 30 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом начисляется штраф, определяемый в порядке, установленном пунктом 3 Правил, в размере 10 % цены Контракта.

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), устанавливается штраф, определяемый в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил, в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одной тысячи) рублей.

9.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.10. Уплата штрафных санкций не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.12. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Обеспечение исполнения контракта, не применяются на основании ч. 2 ст. 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. Изменение и расторжение Контракта

11.1. При исполнении Контракта допускаются следующие изменения условий Контракта по соглашению Сторон:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий Контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом.

- при исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона) по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Государственным заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Государственный заказчиком.

11.2. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона и обусловливают невозможность исполнения Государственным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из Контракта, Государственный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из Контракта на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, и (или) по которому Поставщиком обязательства исполнены.

11.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

11.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.5. Государственный заказчик вправе провести экспертизу товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.6. Если Государственным заказчиком проведена экспертиза товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.

11.7. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщику, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Государственным заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Поставщиком по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.8. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.9. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.

11.10. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Государственному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Государственный заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Государственному заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Государственному заказчику указанного уведомления.

11.13. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.14. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.15. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.16. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации, исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

12. Форс-мажорные обстоятельства

12.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но, не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, военные действия, массовые заболевания и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

Доказательством наступления форс-мажорных обстоятельств является акт органа исполнительной власти о введении чрезвычайного положения.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

12.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления в течение 3 (трех) часов известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

12.3. По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить другую Сторону. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

12.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Контракт, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

13. Порядок рассмотрения споров

13.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Омской области.

13.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 7 (семи) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

14. Прочие условия

14.1. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с выполнением обязательств по настоящему Контракту, и непосредственно несут друг перед другом ответственность за ненадлежащее выполнение принятых по настоящему Контракту обязательств в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

14.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

14.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, а исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, с учетом положений Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

15. Заключительные положения

15.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 30.06.2023г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

15.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение 7 (семи) дней письменно известить об этом другую Сторону.

15.3. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

Приложения: - Приложение № 1 – Спецификация

16. Местонахождения, банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ ____ от ___._____.2023г.

Спецификация

Характеристика товара:

на приобретение расходного материала

Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Омская область, г. Исилькуль, ул. Луговая, д. 27.

Срок поставки: в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Контракта.

Доставка до места отгрузки осуществляется с учетом времени работы Государственного заказчика: с 8.30 ч. до 17.30. (с понедельника по четверг) и с 8.30 до 16.30 ч. (в пятницу), обед с 12.30 до 13.30 (время местное).

- Посмотреть таблицу с данными

Требование к качеству поставляемого товара:

Поставляемый товар (включая используемые при его изготовлении материалы) должен соответствовать установленным на территории Российской Федерации нормам и правилам. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам, требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество товара, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья пользователей.

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Поставляемый товар должен быть зарегистрирован для обращения на территории РФ, сертифицирован или декларирован, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия и ГОСТ, ТУ, и т.д. или других нормативных документов страны-производителя, если это применимо к данному Товару.

Требование к маркировке и транспортировке поставляемого товара:

Поставщик осуществляет транспортировку, доставку и разгрузку товара до места назначения способом, обеспечивающим сохранность его исходного качества, защиту от воздействия температуры окружающей среды и повреждения упаковок, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Поставляемый товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями действующего законодательства, способной обеспечить идентификацию товара и предоставить установленный нормативными документами объем информации о товаре потребителю и специалистам, осуществляющим с ним работу.

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть