Тендер - Поставка чистящего порошка №244617292

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть92 Извещение о проведении электронного аукциона от 24.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000018

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск г,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 119. Поставка осуществляется одним этапом в течении 15 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

п.12 Извещения

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Порядок предоставления: Участник закупки, с которым заключается контракт, может предоставить обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств любым из двух способов: 1) внесение денежных средств на счет заказчика. 2) предоставление независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение №2 ОНМЦК_средство чистящий порошок

Проект контракта

1 Приложение №4 Проект ГК чистящий порошок

Описание объекта закупки

1 Приложение №1 Описание предмета закупки чистящий порошок

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение №3 Требование к заявке и инструкция по ее заполнению

Дополнительная информация и документы

1 Извещение чистящий порошок▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложение_№1_Описание_предмета_закупки_чистящий_порошок

Приложение № 1 к Извещению

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№3_Требование_к_заявке_и_инструкция_по_ее_заполнению

Приложение № 3 к Извещению

Требования к содержанию, составу заявки

на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013

N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»и инструкция по ее заполнению

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки и до окончания срока подачи заявок на участие в закупке установленных Заказчиком в соответствии требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

В соответствии с ч. 5 ст. 43 Закона о контрактной системе, подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

В соответствии с ч. 6 ст. 43 Закона о контрактной системе, при проведении электронных процедур:

- подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом о контрактной системе оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки;

- при проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 настоящей статьи, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

- Посмотреть таблицу с данными

С целью применения специальных экономических мер Заказчик при осуществлении закупки руководствуется Указом Президента РФ от 03.05.2022 № 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2022 г. N 937 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. N 2571" (установлено требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера)

Сведения об участнике определения поставщика, подавшем заявку*

- Посмотреть таблицу с данными

* - сведения предоставляются во второй части заявки в добровольном порядке по желанию участника определения поставщика, либо участник закупки может сформировать сведения в другой произвольной форме отвечающей требованиям Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ.

(сведения будут использованы для своевременной подготовки к заключению государственного контракта)

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_чистящий_порошок_576_800

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель начальника

полковник внутренней службы

_______________________________А.В. Исламов

«22» апреля 2023 г.

Извещение об осуществлении закупки путем проведения аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт поставки чистящего порошка для нужд ГУФСИН России по Красноярскому краю.

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение об осуществлении закупки, содержит следующие электронные документы:

Приложение №1 «Описание объекта закупки»;

Приложение №2 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»;

Приложение №3 «Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с настоящим Федеральным законом и инструкция по ее заполнению»;

Приложение №4 «Проект контракта».

Приложение_№2_ОНМЦК_средство_чистящий_порошок

Приложение № 2 к Извещению

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

В соответствии с требованиями части 6 статьи 22 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, контрактной службой проведены маркетинговые исследования на предмет поставки чистящего порошка для обеспечения нужд учреждений ГУФСИН России по Красноярскому краю. Для определения начальной (максимальной) цены Государственного контракта Государственным заказчиком использовался метод сопоставимых (рыночных) цен (анализ рынка).

В коммерческих предложениях потенциальных участников закупки, цена товара, отвечающего всем требованиям, установленным Государственным заказчиком, включает в себя стоимость товара, транспортные расходы по доставке товара на склад Государственного заказчика, обеспечение контроля качества, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по контракту.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, определяем коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по формуле:

где:

V-коэффициент вариации;

среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара;

n – количество значений, используемых в расчете

НМКЦ методом сопоставимых рыночных цен (анализы рынка) определяем по формуле:

где:

v – количество закупаемого товара;

n – количество значений, используемых в расчете;

i – номер источника ценовой информации;

- цена единиц товара, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициента (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров.

Средняя арифметическая величина цены единицы товара

Среднее квадратичное отклонение

Коэффициент вариации(%)

Таким образом, значение коэффициента вариации не превышает 33% ни в одном случае, совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК является однородной, дополнительного исследования рынка не требуется.

- Посмотреть таблицу с данными

На основании вышеизложенного, учитывая доведенное финансирование, начальная (максимальная) цена государственного контракта при размещении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на поставку чистящего порошка устанавливается в размере – 115,36 рублей за 1 кг., т.е. в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 00 (пятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Оплата Товара осуществляется по факту его поставки в адрес Грузополучателя в течении
7 рабочих дней с момента подписания Государственным заказчиком документов о приемке Товара.

Старший инспектор ОП и ВО ОТО ГУФСИН / ___________________ / Е.В. Грудинина

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ОТО ГУФСИН / __________________ / М.С. Мохнач

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение_№4_Проект_ГК_чистящий_порошок ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 4 к извещению

(Проект контракта)

Государственный контракт №_______

на поставку товаров для нужд уголовно-исполнительной системы

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Красноярск «____» __________ 2023 г.

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю (сокращенное наименование – ГУФСИН России по Красноярскому краю), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице заместителя начальника Исламова Андрея Валерьевича, действующего на основании доверенности № исх-24/ТО/1-808д от 30 ноября 2020 года, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

руководствуясь протоколом подведения итогов электронного аукциона № ____________________ от «_____» ______________ 2023 г, и в соответствии с

Федеральным Законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ;

Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. По месту нахождения Грузополучателя, Поставщик обязуется передать (поставить) Государственному заказчику чистящий порошок ГОСТ___________________ в количестве _____ килограмм (далее – Товар) в ассортименте, цене, по качеству, в количестве и сроки, согласно Спецификации (Приложение № 1) и иными условиями Контракта, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями Контракта.
1.2. Грузополучателем Государственного заказчика является подведомственное учреждение уголовно – исполнительной системы (далее – Грузополучатель): федеральное казенное учреждение «База материально-технического и военного снабжения Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» (ФКУ БМТиВС ГУФСИН России по Красноярскому краю»); ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2481, код получателя: ТГНЛ 1628, контактный телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 119.

Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик обязан:
2.1.1. Обеспечить приемку товара (включая проведение экспертизы поставленного товара) в соответствии с условиями разделов 5-7 Контракта.
2.1.2. Осуществлять контроль качества товара, поставляемого по Контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика, условиям Контракта.
2.1.3. Взыскивать неустойку (пени, штраф) в соответствии с разделом 8 Контракта за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара фактически поставленного на момент расторжения Контракта при условии отсутствия претензий по его качеству на основании подписанных Поставщиком и Грузополучателем, Государственным заказчиком структурированного документа о приемке товара, сформированного с использованием Единой информационной системе (далее – ЕИС).
2.1.5. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.
2.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.2. Государственный заказчик вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
2.2.2. Удержать денежные средства из обеспечения исполнения контракта в размере неустойки, начисленной на нарушение обязательств по контракту и не уплаченной контрагентом добровольно.
2.2.3. Производить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или вправе вернуть обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней.
2.2.4. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
2.2.5. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов товара в соответствии с условиями раздела 7 Контракта.
2.2.6. Участвовать в приемке товара по качеству. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара.
2.2.7. Привлекать экспертов, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, для проверки (экспертизы) в ходе приемки товара показателей его качества и безопасности на соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.
2.2.8. В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом, отказаться от исполнения Контракта, потребовать возврата уплаченной за товар суммы авансового платежа (если выплата аванса была предусмотрена Контрактом), а также возмещения ущерба, причиненного Поставщиком неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта.
2.2.9. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.3. Поставщик обязан:
2.3.1. В письменной форме известить Государственного заказчика и Грузополучателя о готовности товара к поставке и о дате поставки товара в порядке, предусмотренном пунктом 4.2. Контракта.
2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, актов Государственного заказчика и условиям Контракта.
2.3.3. Передать товар, соответствующий по качеству и количеству требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.
2.3.4. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 4 Контракта.
2.3.5. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 4.3. Контракта.
2.3.6. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов товара в порядке и сроки, предусмотренные разделом 7 Контракта.
2.3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту возвратить сумму авансового платежа (в случае, если выплата аванса была предусмотрена по условиям контракта) и возместить ущерб, причиненный Государственному заказчику неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.3.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
2.3.13. Обеспечить целевое использование бюджетных средств, полученных Поставщиком в целях выполнения Контракта.
2.3.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Грузополучателем товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.
2.4.2. Требовать уплату неустойки (штрафов, пеней) согласно разделу 8 Контракта.
2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, указанным в разделе 10 Контракта.
2.4.4. Осуществлять поставку товара, качество (потребительские свойства), которого являются улучшенными по сравнению с качеством товара, указанным в Контракте.
2.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Цена Контракта, порядок и срок оплаты

Цена контракта, определяется протоколом подведения итогов электронного аукциона № _____________________ от «____» _______ 2023 г.

Цена Контракта составляет ______________ (____________________________) рублей _________ копеек и включает стоимость и доставку товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, погрузочно - разгрузочные работы, затраты на уплату налогов, таможенных пошлин и других налогов и сборов, утвержденные действующим законодательством, а также иные расходы, связанные с исполнением Контракта. Цена единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1).

3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных разделом 10 Контракта.

3.3. Цена этапа исполнения Контракта составляет: ______________ (_____________) рублей ___ копеек.

3.4. Оплата товара, поставленного в адрес «Грузополучателя», уполномоченного «Государственным заказчиком», указанного в ведомости поставки (Приложение №1) производится по главе 320, раздел (подраздел) 0305, целевой статье▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, вид расхода 244, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Государственным заказчиком документов о приемке товара. Поставщик при формировании документа о приемке в электронном виде прикладывает в ЕИС декларации или сертификаты соответствия (или их копии), либо другие документы, подтверждающие качество поставленного товара.

3.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. Изменение банковских реквизитов действительно, если оно оформлено в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписано Сторонами. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте банковским реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3.6. Обязательства по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.7. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Сроки и порядок поставки Товара
4.1. Поставщик своими силами и за свой счет передает товар Грузополучателю путём отгрузки и доставки его в ассортименте, цене, по качеству, в количестве, сроки и по адресу, предусмотренным в Спецификации (Приложение № 1) и иными условиями Контракта с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькроме выходных и праздничных дней на склад Грузополучателя.
4.2. Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки товара Поставщик в письменной форме уведомляет Государственного заказчика и Грузополучателя по адресам, указанным в разделе 15 Контракта и в Спецификации (Приложение № 1), о готовности товара к поставке и о дате поставки товара.
4.3. Вместе с Товаром Поставщик передает Грузополучателю относящуюся к Товару документацию:
УПД (универсальный передаточный документ, заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру, рекомендованный Письмом ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@), оформленный в 3-х экземплярах или
счет-фактуру, либо счет (в случае, если Поставщик находится на упрощенной системе налогообложения), оформленный в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика);
товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;
декларацию о соответствии, либо сертификат соответствия или его копию, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
4.4. В случае, когда документы, указанные в пункте 4.3. Контракта, не переданы Поставщиком Грузополучателю одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.
4.5. Срок приемки товара Заказчиком не может превышать 20 рабочих дней. Срок подписания Государственным заказчиком документа о приемке в ЕИС не должен превышать 20 рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в ЕИС. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного заказчиком.
4.6. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по Контракту считается дата подписания без замечаний уполномоченными представителями Государственного заказчика и Поставщика документа о приемке товара, указанного в пункте 5.2.1. Контракта.
4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 4.6 Контракта.
4.8. Права на товар переходят к Государственному заказчику с момента подписания Государственным заказчиком и Поставщиком документа о приемке без замечаний в соответствии с разделом 5 Контракта.

Порядок проведения приемки Товара
5.1. Приемка поставленного товара или результатов отдельного этапа исполнения контракта оформляется документом о приемке, который подписывается Государственным заказчиком.
5.2. При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронной процедуры:
5.2.1. Поставщик, не ранее чем за 3 дня до даты поставки Товара в адрес Грузополучателя, но не позднее дня поставки Товара, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:
а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Государственного заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, единицу измерения оказанных услуг;
б) наименование поставленного товара;
в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);
г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);
д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);
ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
5.2.2.К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.2.1.контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 5.2.1. контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.
5.2.3.Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Государственному заказчику. Датой поступления Государственному заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Государственный заказчик;
5.2.4.Не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем поставки Товара в адрес Грузополучателя, Государственный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
5.2.5. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;
5.2.6. В случае получения в соответствии с пунктом 5.2.5 контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Государственному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 5.3. контракта;
5.2.7. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком.
5.3. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с пунктом 5.2.1.контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Государственного заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

Порядок и сроки проведения экспертизы поставляемого товара, порядок и сроки оформления результатов такой экспертизы
6.1. На основании части 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами.
6.2. Экспертиза товара своими силами проводится комиссией Государственного заказчика.
6.3. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения в произвольной форме.
6.4. При установлении по результатам экспертизы не соответствия товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта Государственный заказчик обязан направить письменное уведомление о вызове представителя Поставщика для замены товара и оформления соответствующего акта.

Качество товара, срок годности

7.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, в том числе требованиям безопасности, требованиям нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта. Остаточный срок годности составляет ___________________ месяцев на момент поставки.

7.2. Приемка товара по количеству производится в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

7.3. Приемка товара по качеству производится в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

7.4. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, приемке не подлежит и считается не поставленным. Грузополучатель уведомляет Государственного заказчика об отказе от приемки товара и подписания документа о приемке товара. При этом Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания документа о приемке товара с указанием недостатков и сроков их устранения, который направляет Поставщику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта. При этом, в случае выявления несоответствия товара требованиям Контракта, Грузополучатель вправе не отказывать в приемке товара, если выявленное несоответствие не препятствует его приемке и устранено Поставщиком.

7.5. Поставщик за свой счет устраняет недостатки и дефекты, выявленные при приемке товара и в течение срока годности на товар.

7.6. Поставщик обеспечивает безвозмездную замену некачественного товара.

7.7. Срок замены некачественного товара составляет не более 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

7.8. При замене товара срок годности на него исчисляется заново со дня приемки товара.

7.9. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности оплачиваются за счет Поставщика.

7.10. Грузополучатель обеспечивает режим хранения товара в соответствии с требованием производителя товара.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.4. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе взыскать с Государственного заказчика штраф, размер штрафа устанавливается в размере ____ рублей ___ копеек, установленной в зависимости от цены контракта, указанной в пункте 3.1. Контракта:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа включается в контракт в размере суммы, определяемой в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пени).

8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей и составляет _______ рублей.

Размер штрафа устанавливается в виде суммы, рассчитываемой как процент цены контракта, определяемой в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

8.9. В случае заключения контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в размере ________ рублей ____ копеек, установленной в зависимости от цены контракта, указанной в пункте 3.1. контракта:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере _______ рублей _____ копеек, установленной в зависимости от цены контракта, указанной в пункте 3.1. контракта:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.12. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по контракту.

8.14. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по контракту, возмещается за его счет.

Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их наступления, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
9.3. По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их прекращения, известить об этом другую Сторону в письменной форме.
В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возвестить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
9.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне документ (сертификат, справку, иное) компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.
9.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

Изменение и расторжение Контракта
10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;
б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта, при уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.
10.3. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
10.4. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
10.5. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае: поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок; неоднократного нарушения сроков поставки товара.
10.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случаях:
неоднократного нарушения Государственным заказчиком сроков оплаты товара.
10.8. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.
10.9. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

Порядок разрешения споров
11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.
Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 15 (пятнадцати) дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2023 г., а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств - до полного исполнения.

13. Прочие условия

13.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.3. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме. Изменение адресов и реквизитов оформляется дополнительным соглашением подписанным Сторонами.

13.4. По факту исполнения взаимных обязательств по Контракту в срок, не позднее 15 рабочих дней после оплаты товара Государственным заказчиком, а также по требованию Сторон, Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов в произвольной форме, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Факсимильные и иные копии настоящего Государственного контракта и приложений к нему, подписанные и скрепленные печатью обеими Сторонами, имеют силу оригинала до получения стороной подлинного экземпляра.

13.7. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 – Спецификация (на 2 листах).

14.Обеспечение исполнения Контракта

14.1. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 52, ст. 7787), или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику:

Полное наименование: Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю.

Сокращенное наименование: ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Юридический адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Охраны Труда, 1

Банк получателя: УФК по Красноярскому краю

Получатель: ГУФСИН России по Красноярскому краю. ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Банковский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8627 , ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКОГУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01.

В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения контракта по электронному аукциону № ____________ НДС не облагается.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

14.2.Государственным заказчиком определены следующие обязательства по Контракту, которые должны быть обеспечены:

обязательства о поставке товара в срок, указанный в государственном контракте;

обязательства о поставке товара по количественным и качественным характеристикам, установленным в Контракте.

обязательства по уплате неустойки (пени, штрафа).

14.3. Размер обеспечения исполнения Контракта установлен в размере 5% от цены Контракта.

14.4. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, по результатам которого данный контракт заключается, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с п. 14.5 контракта, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

14.5. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

14.6. В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, предусмотренный размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Законом № 44-ФЗ заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.

14.7. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

14.8. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

14.9. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона № 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

14.10. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

14.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом контракта, начисляется пеня в размере, установленном в соответствии с частью 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

14.12. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, возвращаются поставщику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № к Контракту

№ _______ от « ____» _______________ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого количество : _________________ (______________________________) килограмм.

Итого: ___________ (_______________________________________________) рублей ___ копеек.

Остаточный срок годности Товара: _________________ месяцев на момент поставки.

Грузополучатель: федеральное казенное учреждение «База материально-технического и военного снабжения Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» (ФКУ БМТиВС ГУФСИН России по Красноярскому краю»); ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2481, код получателя: ТГНЛ 1628, контактный телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 119 .

- Посмотреть таблицу с данными