Тендер - Тест-системы №245033955

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть55 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):Не заполнено
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 28.04.2023 по 11.05.2023Место предоставления документации:на сайтеПорядок предоставления документации:бесплатноОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется 2023_%a3%ae%a4._%8f%90%8e%85%8a%92_%e2%a5%e1%e2-%e1%a8%e1%e2%a5%ac%eb

(ПРОЕКТ) Договор № ___________

г. Москва «______» _________________

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Молдованова В.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем «Стороны», а каждый в отдельности «Сторона», на основании решения Единой комиссии (протокол закупки № __________________ от ___________________г. Приложение №1) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

1. Поставщик обязуется поставить тест-системы для проведения лабораторных исследований (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять поставленный товар и оплатить его по ценам, указанным в котировочной заявке Поставщика (Приложении № 2).

2. Условия поставки и оплаты, а также иные условия, являются предметом настоящего договора.

3 Срок поставки товара: июнь 2023 г. с правом досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.

Цена договора и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет _____________ (___________) руб. _______ коп.

1 ВАРИАНТ: в т.ч. НДС 20 % ______ (_______) руб. ___ коп.

2 ВАРИАНТ: без НДС на основании Уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.2. Цена единицы Товара, указанная в котировочной заявке (Приложение № 2), является фиксированной и изменению в течение всего срока действия настоящего Договора не подлежит. В цену настоящего Договора включены все расходы Поставщика, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи, а также расходы на упаковку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. Оплата Товара Заказчиком производится на основании товарной накладной, выставленной Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней после принятия товара и подписания товарной-накладной Заказчиком.

2.4. Обязанность Заказчика по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Заказчика.

2.5. Источник финансирования настоящего Договора – внебюджетные средства.

2.6. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.7. Выплата авансового платежа не предусмотрена.

2.8. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

Качество Товара, гарантии, упаковка и маркировки

3.1. Товар должен быть новым, ранее не использованным, освобожденным от прав третьих лиц

3.2. Качество Товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к Товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации.

3.3. Срок годности Товара должен соответствовать сроку годности утвержденного производителем на данный вид продукции и составлять не менее 12 месяцев с даты подписания документов о приемке товара.

3.4. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт либо иной документ, содержащий все существенные технические характеристики Товара на русском языке, инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке, сертификат соответствия, сертификат качества и т.п.), предусмотренные законом или иным правовым актом, и подтверждающие соответствие Товара требованиям Договора, государственным стандартам Российской Федерации, техническим условиям, регламентам и иным нормативным правовым актам, которые устанавливают требования к Товару или условиям его производства.

3.5. Тара и упаковка Товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним действующими нормативами и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, загрузке-разгрузке, хранении в условиях действующих климатических условий (дождь, снег, град, пониженные и высокие температуры и т.д.).

3.6. Упаковку и маркировку обеспечивает Поставщик.

3.7. Товар с нарушенной упаковкой Заказчиком не принимается.

4. Условия поставки и приемка товар

4.1. Товар поставляется на склад Заказчика по адресу: г. Москва, Графский переулок, д. 4, корп. 2, 3, 4.

4.2. Поставщик оформляет передачу Товара Заказчику с предоставлением товарной накладной, счета-фактуры и документов, указанных в пункте 3.3. Договора.

4.3. Передачу Товара осуществляет уполномоченный представитель Поставщика, имеющий право подписи товарно-сопроводительных документов и контроля комплектности, качества и ассортимента Товара.

4.4. Приемка и проверка товара на соответствие требованиям, установленным в Договоре, производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи товара.

4.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика товара, направляет Поставщику подписанную товарную накладную или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

4.6. Стороны пришли к соглашению, что, если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения товара, Заказчик не представил Поставщику нарочным, заказным почтовым отправлением или иным способом, мотивированный отказ, то товар считается принятыми Заказчиком.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2. Размер штрафа, предусмотренный настоящим разделом Договора определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщик требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщик обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

5.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере предусмотренном настоящим разделом Договора, что составляет: 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщик

ом (подрядчиком, поставщиком) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора

5.14. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами, содержащими нормы гражданского права.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30.06.2023 г.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, в том числе решения органов государственной власти.

7.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана в течение 3 (трёх) дней в письменном виде известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия выше указанных обстоятельств.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более одного месяца, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением условий Договора, разрешаются путем переговоров. В случае отсутствия взаимной договоренности, рассмотрение спора передается в Арбитражный суд города Москвы.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор подлежит обязательной регистрации в «Реестре договоров» (далее Реестр). Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они выполнены в письменной форме, подписаны сторонами и зарегистрированы в Реестре.

9.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

9.3. По окончании срока действия Договора Стороны при необходимости обязуются заключить дополнительное соглашение об исполнении обязательств по Договору.

9.4. Договор подписан в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны и составляет _____ листов, включая следующие Приложения:

Приложение № 1 Копия протокола Единой комиссии

Приложение № 2 Копия котировочной заявки

10. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными氏逗㊤棒且宙錘ｎ絡脂_〝氓活 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 1

к договору №_________ от «___» ________ 20___ г

котировочная заявка

(котировка цен)

«___»________20____ г.

Кому: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»

Заявитель: ___________________________

( наименование организации)

Юридический адрес: _____________________________

Почтовый адрес: _____________________________

Телефон: ____________ Телефакс: ___________________

ИНН/КПП____________________________ ОГРН ____________________

ОКПО _________________ ОКТМО __________________ ОКОПФ _________________

Дата постановки на налоговый учет ______________________

_________________________________________________________

Банковские реквизиты

Контактное лицо (Ф.И.О.) _______________ телефон:________ E-mail:________

Уважаемые господа!

Настоящей Котировочной заявкой мы соглашаемся принять участие в запросе котировок цен №__________ от __.__.20___ г. «______________», проводимом Вашей организацией на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и проекте Договора, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем __________________________ для нужд вашей организации на сумму _____________________(_____) рублей ___ копеек, согласно следующей спецификации:

- Посмотреть таблицу с данными

* таблица заполняется в случае поставки товара и оказания работ (услуг) с применением изделий и материалов

Место поставки товара, оказания услуг:

Сроки поставки товара, оказания услуг: ___________________ 20___ г.

Сведения о включённых или не включенных в цену расходах:

Порядок оплаты:

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

_________________ ____________________ ___________________

(должность) (подпись, печать) (расшифровка подписи)

техническое_задание_тест-системы_пцр Главному врачу

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования заказчика к выполнению заказа:

Предмет договора: поставка тест-систем для проведения лабораторных исследований Начальная цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. Наименование, характеристика и количество товаров, подлежащих закупке:

- Посмотреть таблицу с данными

4. Место поставки: ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве”г.Москва, Графский переулок, д.4, к.2,3,4;доставка транспортом поставщика.

5. Сроки (периоды)поставки: июнь 2023 года.

6. Требования заказчика к порядку и условиям оплаты: цена включает все расходы Поставщика, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи, а также расходы на упаковку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.

Оплата осуществляется в течение 7 (семи)рабочих дней после принятия товара и подписания товарной-накладной Заказчиком

7. Основные требования к Участнику размещения заказа: предоставление паспортов и регистрационных удостоверений на тест-системы;остаточные сроки хранения при поставке тест-систем –не менее 80%.

8. Срок действия договора: до 30 июня 2023 года.