Тендер - Поставка расходных строительных материалов №245096109

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• контракт_строит.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть09 Просмотр сведений о закупке «Поставка расходных строительных материалов» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2359

Объект закупки: Поставка расходных строительных материалов

Описание объекта закупки: Поставка расходных строительных материалов

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 02.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:44

Срок завершения подачи оферт: 05.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:44

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с контрактом

Срок исполнения контракта: 31.12.2023

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с контрактом

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с контрактом

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с контрактом

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с контрактом

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с контрактом

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Обоснование заключения контракта: Часть 1 пункт 4 статьи 93 - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 14 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Кронштадт г, УЛ. ВСЕВОЛОДА ВИШНЕВСКОГО, Д.6/ЛИТ. А

Почтовый адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Кронштадт г, УЛ ВСЕВОЛОДА ВИШНЕВСКОГО, 6/ЛИТ. А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9177

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Остроух

Имя Галина

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

КОНТРАКТ №

г. Санкт-Петербург

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Остроух Галины Федоровны, действующего на основании Устава

и ____________________________________________, в лице __________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства в установленный срок поставить расходные строительные материалы (далее-Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Исполнитель поставляет товар полном объеме, в соответствии с контрактом и расчетом цены контракта (Приложение № 1).

1.3. ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Сроки поставки товара:

Начало – с момента заключения контракта, окончание – не позднее 14 дней с момента заключения контракта, по заявке Заказчика.

Погрузо-разгрузочные работы и поднятие на этаж товара осуществляются силами Поставщика в рабочее время Заказчика по предварительному согласованию.

При осуществлении поставки Поставщик должен предоставить заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы (на русском языке), подтверждающие качество и безопасность товара.

2.2. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика по адресу Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул.Всеволода Вишневского, д.6, литера А.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Приемка Товара Заказчиком осуществляется в присутствии представителя Поставщика. Заказчик отказывает в приемки Товара, если установит, что Товар не соответствует условиям настоящего Контракта.

3.2. При осуществлении поставки Поставщик должен предоставить заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы (на русском языке), подтверждающие качество и безопасность товара.

3.3. При приеме Товара Заказчик проверяет его соответствие характеристикам, указанным в Приложение №1. О выявленных недостатках Товара Заказчик должен незамедлительно известить Поставщика.

3.4. По результатам приемки Товара заполняется и подписывается товарная накладная, подтверждающая факт получения Товара. Заказчик отказывает в приемки Товара, если установит, что Товар не соответствует условиям Контракта. При обнаружении Заказчиком недостатков в поставленном Товаре, Заказчик уведомляет Поставщика о необходимости составления рекламационного акта. Рекламационный акт с указанием перечня недостатков со сроками их устранения составляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления Поставщиком. Рекламационный акт составляется в одностороннем порядке в случае нарушения со стороны Поставщика сроков его составления.

3.5. Право собственности на Товар, а также все риски случайной гибели и (или) порчи Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания товарной накладной.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ТАРА И УПАКОВКА

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

4.2. Поставщик гарантирует, что товар пригоден для использования и соответствует требованиям, которые установлены техническими регламентами, государственными стандартами, техническими условиями для данного вида товара.

4.3. В случае обнаружения некачественного Товара Заказчик должен незамедлительно заявить претензию Поставщику. При получении претензии Поставщик должен заменить некачественный товар на качественный в течение 3-х дней с момента получения претензии Заказчика. При возникновении разногласий по вопросам качества товара или несоответствия его условиям Контракта Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы.

4.4. Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемой продукции.

4.5. Поставка товара осуществляется в оригинальной упаковке производителя товара, без повреждений с сохранением всех защитных знаков производителей.

4.6. Заказчик при приемке Товара имеет право отказаться полностью или частично от приемки Товара в случае некомплектности, а также в случае обнаружения дефектов (механических повреждений товара и т.д.), что оформляется актом наличия дефектов Товара.

4.7. Остаточный срок годности товара на момент поставки – не менее 75% от срока годности указанного производителем.

4.8. Гарантийный срок должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара, и составляет не менее одного года.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Контракта составляет ____________________ (______________________________________), в том числе НДС 20% /НДС не облагается.

Цена Контракта поставки Товара остается фиксированной на все время действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. В цену Контракта включены все расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

5.2. Источник финансирования: Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, по целевой статье▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КВР 244; код ОСГУ 344 «Увеличение стоимости строительных материалов».

Оплата по настоящему Контракту производится по факту окончательной поставки, в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара без замечаний.

5.3. Авансирование не предусматривается.

5.4. Для оплаты поставленного товара Поставщик предоставляет Заказчику финансовые и отчетные документы: счет, счет-фактура (при наличии), товарно-транспортная (товарная) накладная, акт приема-передачи товара, подписанные Сторонами.

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, при условии перечисления неустойки в доход бюджета Санкт-Петербурга на основании платежного документа, оформленного Заказчиком с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки в соответствии с условиями Контракта.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

6.1.2. Требовать надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

6.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.1.4. Осуществлять контроль над порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

6.1.5. Отказаться от принятия и оплаты поставленного Товара не соответствующих требованиям Контракта до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

6.1.6. Провести экспертизу Товара в соответствии с условиями, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Принять поставленный Товар в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом, с подписанием товарно-транспортной (товарной) накладной и акта сдачи-приемки Товара.

6.2.2. Оплатить Поставщику поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта. Заказчик имеет право отказаться от оплаты товара, не соответствующего требованиям Приложения №1, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм, если Поставщик не устранит недостатки в объеме и сроки, указанные Заказчиком. При этом Заказчик вправе потребовать уплату неустойки.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать подписания Заказчиком документов в случае надлежащего исполнении Поставщиком обязательств по настоящему Контракту.

6.3.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. Поставить товар в соответствии с Приложением №1, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные Контрактом.

6.4.2. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленных товарах (включая период гарантии).

6.4.3. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и сроки, установленные Контрактом.

6.4.4. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту

6.4.5. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика объем, характер поставки товаров и условия их оплаты.

6.4.6. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

6.4.7. Поставить Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта, произвести погрузку, разгрузку, перенос товара в помещение, указанное Заказчиком.

6.4.8. В случае невозможности поставки Товара в срок, указанный в заявке, Поставщик обязан сообщить об этом Заказчику в день получения заявки, оговорив при этом новый срок доставки Товара.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения Стороной обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной обязательств, предусмотренных Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.4. Расчет неустойки, пени и штрафа осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее по тексту - Правила).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (в соответствии с пунктом 4 Правил).

7.5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается

в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

7.11. Указанная в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности.

7.12. Уплата неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по настоящему Контракту производится Стороной на основании требования другой Стороны.

7.13. Уплата неустойки (пени, штрафа) по настоящему Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением или неисполнением своих обязательств Сторонами по настоящему Контракту не освобождает Стороны от исполнения их в натуре.

7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка или иное ненадлежащее исполнение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.15. Исполнитель в соответствии с действующим законодательством обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента, предусмотренного Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и действует по 31.12.2023 года, а в части оплаты – до полного исполнения обязательств.

8.2. Настоящий Контракт может быть изменен в случаях:

при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуги, качества оказанной услуги и иных условий Контакта;

по предложению Заказчика по увеличению предусмотренных Контрактом объемов услуги не более чем на десять процентов или уменьшению предусмотренных Контрактом, объемов оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги;

при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на услуги;

при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в соответствии с пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ и в иных случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда и в одностороннем порядке.

8.4. В одностороннем порядке Контракт расторгается в случаях:

в соответствии с положениями части 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующими правоотношения сторон по оказанию услуг;

в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;

Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт:

если Поставщик не приступил к выполнению обязательств в предусмотренный Контрактом срок;

если Поставщик нарушил сроки поставки не по вине Заказчика;

если Поставщик поставил Товар ненадлежащего качества;

если Поставщик не выполнил указания Заказчика.

Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт:

если Заказчик нарушил сроки выполнения обязательств, предусмотренные Контрактом.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, постановлений Правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. В данном пункте Контракта содержатся следующие условия.

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно оказать услуги публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно оказать услуги сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим Контрактом, а также и из него вытекающие, стороны пытаются решить путем соглашения, если договоренности не достигнуто, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградский области.

Требования сторон при неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по Контракту направляются и ответы на них рассматриваются стороной посредством электронной почты, факсимильным сообщением либо иным способом, позволяющим оперативно получить информацию от стороны- инициатора требований. Стороны договорились, что неполучение ответа стороной, направившей требование, будет рассматриваться как безоговорочное согласие с заявленным требованием.

11.2. К правоотношениям сторон по настоящему Контракту, не урегулированным контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

11.3. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – «Расчет цены контракта».

12. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

- Посмотреть таблицу с данными

Подлинность и достоверность бумажной копии контракта, подписанного ЭЦП, заверяю

Заведующий Г.Ф. Остроух

Приложение № 1 к контракту от

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

- Посмотреть таблицу с данными

Подлинность и достоверность бумажной копии контракта, подписанного ЭЦП, заверяю

Заведующий Г.Ф. Остроух