Тендер - Поставка хозяйственных товаров для МБУ «Зеленстрой» в 2023 году. №245207466

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 1. Обоснование начальной максимальной цены контракта.doc
• 3. Требования к содержанию составу заявки на участие в закупке.doc
• 4. Проект муниципального контракта.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть66 Извещение о проведении электронного аукциона от 03.05.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000866

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

620130, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 204

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта установлен в соответствии со статьей 96 Закона 44-ФЗ, раздела 7 муниципального контракта

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть04

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

-

Требования к гарантии производителя товара

-

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

В соответствии с разделом 5 муниципального контракта

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Штука 128.73 9011.10 Средство для мытья посуды 20.41.32.119 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Штука 117.80 11780.00 Средство для сантехники 20.41.32.119 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Штука 103.96 10396.00 Чистящее средство универсальное 20.41.32.119 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Штука 149.31 14931.00 Мыло жидкое 20.41.32.119 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Штука 697.50 13950.00 Средство отбеливающее 20.41.32.129 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Штука 132.01 13201.00

Итого: 73269.10 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1 2. Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ(10)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Документация_2 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Описание объекта закупки

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Наименование объекта закупки: Поставка хозяйственных товаров для МБУ «Зеленстрой» в 2023 году.

Общие требования к товарам:
2.1. Качество товаров должно соответствовать условиям контракта, стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами. Товары в момент передачи Заказчику должны обладать свойствами, указанными в контракте и/или определенными обычно предъявляемыми требованиями к аналогичным товарам, и в пределах разумного срока быть пригодными для использования по назначению.
2.2. Поставляемый Товар должен быть новым, без внутренних и внешних повреждений, без дефектов (деформаций, не обремененный правами третьих лиц, соответствующим технологическим стандартам производителя, готовым к эксплуатации).
- Товар не должен иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению. Упаковка (бочки, канистры, банки, тубы и так далее) не должны быть вскрытыми.
В случае обнаружения скрытого брака, выявленного после вскрытия тары, Заказчик имеет право требовать замены на аналогичную единицу Товара Поставщиком на основании комиссионно составленного акта в срок, установленный Заказчиком.

Требования к характеристикам поставляемых товаров: - Посмотреть таблицу с данными

Требования по комплектности товаров: При поставке товара не должно быть недостающих частей и упаковка не должна иметь браков и вмятин, в том числе и при транспортировке.

Требования к качеству товаров: Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания документа о приемке.
5. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров: в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: Поставщик подтверждает качество и безопасность поставляемого товара представлением документов, подтверждающих данные параметры, если таковые документы предусмотрены законодательством для данного вида Товара.

4._Проект_муниципального_контрактаxx

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № _______

на " Поставка хозяйственных товаров для МБУ «Зеленстрой» в 2023 году "

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Екатеринбург «___» ___________2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице контрактного управляющего Кротовой Марины Дмитриевны, действующего на основании Приказа № 74-к от 01.11.2022, с одной стороны, и

_________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», во исполнение Протокола комиссии по осуществлению закупок № _________ от «____» ____________ 2023 г., заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В целях обеспечения нужд Заказчика в соответствии с Контрактом Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику, а Заказчик принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим контрактом, Товар, определенный в п. 1.2 настоящего контракта.

1.2. Предметом контракта является "Поставка хозяйственных товаров для МБУ «Зеленстрой» в 2023 году" в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), в дальнейшем именуемые «Товар».

1.3. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не находится под арестом, не является предметом иска третьих лиц, и несет ответственность перед Заказчиком в случае его изъятия в пользу третьих лиц, с возмещением убытков, понесенных Заказчиком.

1.4. Поставляемый Товар должен сопровождаться сертификатом качества или иными документами, подтверждающими качество товара, согласно действующему законодательству Российской Федерации. Товар при поставке должен соответствовать условиям контракта, нормативно-технической документации, государственным стандартам; документами удостоверяющими его качество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. Качество и безопасность товара должны соответствовать стандартам и нормам качества и безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид продукции.

1.6. Поставляемый Товар и условия его поставки также должен соответствовать требованиям Технического задания (Приложение № 2).

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость Товара, подлежащего поставке, составляет ______ (_______________________________) рубля __ коп. Цена Товара указывается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ.

2.3. Цена Товара включает в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств, в том числе на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных контрактом количества, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения контракта.

2.4. Оплата поставленного Поставщиком Товара производится в рублях РФ в безналичной форме платежными поручениями на расчетный счет Поставщика.

2.5. Заказчик производит оплату за фактически выполненные работы по Контракту безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Исполнителя, в единой информационной системе документа о приемке.

2.6. При изменении расчетного счета Поставщик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 2 (двух) рабочих дней. В этом случае Стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении несущественных условий Контракта (реквизитов). В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислениями Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Контракта счет, несет Поставщик.

2.7. Датой оплаты считается дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению.

2.8. В случае невыполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик обязан произвести оплату неустоек (штрафов, пеней) на реквизиты Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления. В случае неоплаты Поставщиком начисленной неустойки в установленный срок, Заказчик имеет право удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

2.9. В случае расторжения Контракта по инициативе Заказчика, Поставщику оплачивается только фактически поставленный Товар на основании документов о приемке Товара, подписанных Сторонами.

2.10. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.11. Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения (субсидия из бюджета МО "города Екатеринбурга") на выполнение муниципального задания, КВР 244.

2.12. Цена контракта может быть изменена по соглашению Сторон, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом изменение цены контракта осуществляется пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества Товара Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цены единицы Товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого Товара.

Цена может быть изменена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества Товара, предусмотренных контрактом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, в срок, установленный Контрактом. Доставить Товар с соблюдением требований законодательства, своим транспортом либо с привлечением специализированной транспортной организации и за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте согласно Спецификации (Приложение № 1).

По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим, в том числе в случаях, указанных в разделе 5 контракта.

3.1.2. Обеспечить участие своего представителя в приемке Товара.

3.1.3. Обеспечить в момент поставки наличие всех необходимых документов, относящихся к Товару.

3.1.4. В соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Контрактом.

3.1.5. Предоставлять Заказчику информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта, в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения соответствующего запроса от Заказчика.

3.1.6. Поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет, осуществить разгрузку Товара в присутствии представителя Заказчика. Отгрузку, поставку, разгрузку товара осуществить собственными силами и средствами.

3.1.7. По требованию Заказчика заменить ненадлежащий Товар на Товар, соответствующий условиям настоящего Контракта.

3.1.8. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки надлежащим образом поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.

3.2.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями Контракта.

3.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

3.3.2. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.

3.3.3. Уведомлять Поставщика о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования Контракта.

3.3.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

3.3.5. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями Контракта.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями Контракта и сопроводительными документами в установленный срок.

3.4.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом, привлекать независимых экспертов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.4.3. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара в соответствии с настоящим Контрактом.

3.4.4. Требовать возмещения убытков, возникших по вине Поставщика.

3.4.5. Запрашивать у Поставщика любую, относящуюся к предмету Контракта, документацию и информацию.

3.4.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Срок (период) поставки Товара: в течение пяти рабочих дней после получения заявки от Заказчика. Заявка может быть подана по средствам следующих видов связи: факс, электронная почта (отправитель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), телефонограмма.

Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта по 31.12.2023.

4.2. Место поставки и разгрузки Товара: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 204.

4.3. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять Товар в порядке, установленном контрактом.

Заявка может быть подана по средствам следующих видов связи: факс, электронная почта (отправитель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), телефонограмма. Стороны договорились, что днем получения заявки, направленной с помощью электронной почты, указанной в Контракте, является день направления такой заявки. Товар, поставленный не по заявке, приемке и оплате не подлежит. Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

4.4. Поставщик обязан обеспечить на момент поставки соответствие поставляемого Товара по качественным характеристикам требованиям Технического задания (Приложение № 2 к Контракту), по количественным характеристикам требованиям заявки. Поставщик обязан передать Товар (либо отдельную партию Товара) Заказчику с приложением сертификата соответствия и паспорта качества и (или) других документов на русском языке, надлежащим образом подтверждающих качество Товара, в случае если такие документы обязательны для данного вида Товара.

4.5.В день фактической поставки Товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки Товара, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения поставленного Товара;

б) наименование поставленного Товара;

в) наименование страны происхождения поставленного Товара;

г) информацию о количестве поставленного Товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного Товара;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №44-ФЗ.

4.6. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара (отдельного этапа исполнения Контракта) может создаваться приемочная комиссия.

4.7. Документ о приемке Товара должен быть оформлен в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту) в части наименования Товара, единиц измерения, страны происхождения и пр.

4.8. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

4.8.1. В присутствии представителей Заказчика и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на Товар (п.4.5.) и осмотр Товара на соответствие требований Технического задания (Приложение № 2 к Контракту) и на предмет отсутствия внешних дефектов.

4.8.2. После внешнего осмотра Товара (п.4.8.1) осуществляется проверка Товара по количеству и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в заявке. Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), с фактическим наименованием, ассортиментом Товара и с содержащимся в сопроводительных документах на Товар (п.4.5).

4.9. Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента поступления документа о приемке. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик. По результатам приемки Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. В случае обнаружения недостатков Товара, несоответствия поступившего документа о приемке, иных документов требованиям Контракта, Заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.9.1. В случае создания Заказчиком в соответствии с п. 4.6 Контракта приемочной комиссии, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы.

4.9.2. После подписания членами приемочной комиссии в соответствии с пунктом 4.9.1 Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе.

4.10. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке, Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, в срок, установленный Заказчиком и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.11. Датой приемки поставленного Товара является дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.12. При повторном обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество Товара, недопоставки Товара или иных недостатков в Товаре, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, Заказчик имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.

4.13. Экспертиза поставленного Товара:

4.13.1. Для проверки предоставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу поставленного Товара. Экспертиза поставленного Товара, предусмотренного Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о закупках.

4.13.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

4.13.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

4.13.4. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Контракта или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

4.13.5. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.13.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций, при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара уполномоченный представитель Заказчика либо приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.14. Если Поставщик поставил меньшее количество Товара чем определено в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество Товара и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к контракту.

Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика любым доступным способом. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется. Вывоз излишнего Товара осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика не позднее 2 (двух) календарных дней.

4.15. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки Заказчиком (до подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного, подписанного и размещенного Поставщиком на сайте в ЕИС в электронной форме) несет Поставщик.

4.16. Приемку поставленного товара осуществляют материально ответственные лица Заказчика.

В случае, если для приемки поставленного товара Заказчиком создана приемочная комиссия в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Заказчик обязан включить в состав приемочной комиссии материально-ответственное лицо.

4.17. Заказчик вправе при приемке поставленного товара осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям контракта.

4.18. Фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) приемки поставленного товара осуществляет должностное лицо Заказчика, наделенное соответствующими полномочиями.

4.19. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки поставленного товара выполняется по возможности в светлое время суток и (или) в хорошо освещенном помещении (при наличии возможности).

4.20. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки поставленного товара фиксирует, в том числе:

- целостность упаковки (тары) поставленного товара, соответственно сколы, трещины, внешние повреждения упаковки (тары) (при их наличии);

- маркировку упаковки (тары) и(или) товара, а именно: его наименование, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (партии товара);

- процесс вскрытия упаковки (при наличии) и проведения внешнего осмотра поставленного товара;

- процесс проверки по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие Спецификации или отгрузочной разнарядке;

- процесс проверки поставленного товара по качеству и по количеству, в том числе, пересчет единиц товара и сопоставление полученного количества с количеством товара, указанного в Спецификации или отгрузочной разнарядке;

- процесс проверки полноты комплекта товаросопроводительных документов к товару (технической и регистрационной документации на товар) в соответствии с условиями контракта;

- процесс проверки и правильности оформления товаросопроводительных документов к товару (технической и регистрационной документации на товар), в том числе соответствия наименования, ассортимента, характеристик поставленного товара, наименования страны происхождения поставленного товара, указанного в Спецификации, с фактическим наименованием, ассортиментом, характеристиками поставленного товара, наименованием страны происхождения товара, содержащимся в товаросопроводительных документах к товару (технической и регистрационной документации на товар);

- серийный номер поставленного товара (при наличии).

Факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по контракту подробно фиксируются посредством фотосъемки и (или) видеозаписи (видеосъемки).

4.21. Полученные в ходе приемки поставленного товара фото- и (или) видеоматериалы в обязательном порядке должны содержать отметку о дате, времени фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки).

Перед началом видеозаписи (видеосъемки) ответственное за видеозапись (видеосъемку) лицо Заказчика озвучивает фамилию, имя, отчество и должность(ти) присутствующего (их) ответственного (ых) лица (лиц) за приемку поставленного товара, информацию о дате, месте и времени видеозаписи (видеосъемки).

При изготовлении фото- и (или) видеоматериалов допускается использование любых общедоступных цифровых форматов записи фото- или видеофайлов (jpeg, png, tif, Mpeg4, avi и иных).

Информация о ведении фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки) включается в мотивированный отказ от подписания документа о приемке в электронной форме.

Фото- и (или) видеоматериалы хранятся Заказчиком в течение гарантийного срока, но не менее трех лет с даты осуществления приемки поставленного товара.

4.22. Фото- и (или) видеоматериалы являются подтверждением фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по контракту.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

5.1. Качество Товара должно соответствовать Техническому заданию (Приложение № 2 к Контракту), условиям Контракта, государственным стандартам, техническим условиям и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническими актами для данного вида Товара. Товар должен быть новым, неиспользованным, пригодным для его использования по назначению и с распространением полной гарантии производителя.

5.2. Товар должен быть снабжен соответствующим сертификатом и (или) другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара (сертификаты соответствия, паспорта качества, результаты лабораторных испытаний, санитарно-эпидемиологические заключения), а также документами (инструкции по эксплуатации, технические паспорта и т.д.). Товар должен быть новым и не бывшим в употреблении. Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания документа о приемке.

5.3. Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет устранять недостатки Товара в сроки, установленные Заказчиком.

5.4. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению недостатков Товара в срок, установленный Заказчиком, Заказчик вправе поручить исправление недостатков Товара другому лицу за счет Поставщика, а также потребовать возмещения убытков.

5.5. Товар должен отгружаться в соответствии с требованиями стандартов (технических регламентов), обеспечивающих сохранность Товаров при перевозке и хранении.

5.6. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, не принимается Заказчиком, и считается не поставленным.

5.7. В случае возникновения разногласий, Сторонами может быть произведено комиссионное обследование Товара с составлением акта.

Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. Дата фактического исполнения обязательства Поставщиком по поставке товара при просрочке включается в период просрочки.

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта;

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

• 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта;

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

• 10 процентов цены Контракта;

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей;

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Неустойка уплачивается Поставщиком в течении 10 дней с момента получения претензии от Заказчика. В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом по уплате выставленной Заказчиком неустойки, при осуществлении расчетов за выполненные работы Заказчик вправе удержать сумму неустойки из предоставленного (перечисленного) обеспечения исполнения Контракта. В указанном случае Заказчик самостоятельно за счет обеспечения исполнения Контракта производит исполнение обязательства Поставщика по перечислению суммы неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета. Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом заключение Заказчиком и Поставщиком дополнительного соглашения к Контракту не требуется.

6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Окончание срока действия Контракта не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение его условий в период действия Контракта.

6.13. В случае просрочки предоставления Поставщиком нового обеспечения исполнения контракта по причине отзыва у банка, представившего банковскую гарантию, лицензии, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта за каждый день просрочки.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Поставщик обязан в срок до заключения Контракта предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в виде независимой гарантии (оформленной в соответствии с требованиями ст.45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ), или перечисления денежных средств на счет Заказчика по реквизитам, указанным в разделе 13 Контракта. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

В случае непредставления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой Поставщик считается уклонившимся от заключения Контракта.

7.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 (пять) % от цены, по которой заключается Контракт, установленной в п. 2.1. Контракта, что составляет ________ (____________) рублей ___ коп.

Если ценовое предложение Поставщика на 25 (двадцать пять) % и более ниже по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере, превышающем в 1,5 (одну целую пять десятых) раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в п. 8.1 Контракта, но не менее чем 10 (десять) процентов от цены, по которой заключается Контракт (п.2.1), или информацию, подтверждающую добросовестность такого Поставщика с одновременным предоставлением таким Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в п. 8.1 Контракта. Таким образом, размер обеспечения Контракта составляет ____________ (___________________) руб. __ коп. (Если условия настоящего абзаца не применяются, указать «не применяются»).

Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения контракта:

- Посмотреть таблицу с данными

7.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, определенные ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

7.4. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.

7.5. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется на весь срок действия Контракта – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Срок действия независимой гарантии (в случае выбора Поставщиком такого способа обеспечения исполнения Контракта) определяется в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

7.6. Предоставляемое Поставщиком обеспечение исполнения Контракта обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Поставщика по настоящему Контракту, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

7.7. Возврат Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, производится на расчетный счёт Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

7.8. Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления Поставщиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Поставщиком до заключения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта (п.2.1 Контракта).

7.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п. 6.5 Контракта.

8. ИЗМЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Изменения, вносимые в условия Контракта, осуществляются на основании дополнительных соглашений Сторон, совершенных в письменной форме. При этом сроки и порядок исполнения Контракта, а также качество изменению не подлежат. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.2. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14Федерального закона № 44-ФЗ.) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленных товаров, с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.6.При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.7. Расторжение контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме.

В случае расторжения контракта по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщику за фактически исполненные обязательства по контракту.

8.8 Требование о расторжении контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть контракт либо неполучения ответа в течение 5 дней с даты получения предложения о расторжении контракта.

8.9. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случаях нарушения существенных условий Контракта в соответствии с Гражданским кодексом РФ, а также по решению суда, в случаях:

8.9.1. Существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

8.9.2. Нарушения Поставщиком срока поставки Товара, а также нарушения срока замены Товара ненадлежащего качества более чем на 2 (два) календарных дня, срока, установленного Заказчиком для восполнения ранее недопоставленного Товара более чем на 2 (два) календарных дней.

8.9.3. В иных случаях нарушения существенных условий Контракта.

8.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

8.10.1. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому Товару;

б) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

8.10.2. в иных случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров обязателен для Сторон. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет 10 (десять) календарных дней с даты получения претензии.

9.2. В случае невозможности разрешения всех споров и разногласий путем переговоров после реализации предусмотренной законодательством процедуры претензионного досудебного урегулирования разногласий Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 15 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Контракта.

Уведомления о нарушениях каких-либо положений направляется по реквизитам, указанным в Контракте.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Контракта, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Контракта.

10.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в судебном порядке.

10.5. Стороны информируют в письменной форме орган Администрации города Екатеринбурга, осуществляющий функции и полномочия учредителя, а также Департамент кадровой политики Администрации города Екатеринбурга о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Контракт считается заключенным с момента его подписания и действует по 31.12.2023 года, а в части оплаты Товара, уплаты неустойки за нарушение условий Контракта до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

11.2. При прекращении действия Контракта Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по Контракту, а также оплаты Поставщику за поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

11.4. Контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной цифровой подписью, каждый со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».

11.5. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

11.6. По вопросам, не нашедшим отражения в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № «____» от _______________2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на Поставку хозяйственных товаров для МБУ «Зеленстрой» в 2023 году.

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО цена контракта составляет: _____ рублей, с учетом (с НДС/без НДС) в размере _________ рублей и иных расходов Исполнителя.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту № «____» от _______________2023 г.

Техническое задание на поставку товаров

(требования о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)
и качественных характеристиках товара)

Объект закупки: хозяйственные товары

1. Описание объекта закупки: "Поставка хозяйственных товаров для МБУ «Зеленстрой» в 2023 году"

Количество поставляемых товаров и требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров :

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товаров: Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 204.

4. Сроки (периоды) поставки товаров: в течение пяти рабочих дней после получения заявки от Заказчика. Заявка может быть подана по средствам следующих видов связи: факс, электронная почта (отправитель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), телефонограмма.

5. Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения (субсидия из бюджета МО "города Екатеринбурга") на выполнение муниципального задания, КВР 244.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товаров: Заказчик производит оплату за фактически выполненные работы по Контракту безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Исполнителя, в единой информационной системе документа о приемке.

7. Условия поставки товаров: Товар должен отгружаться с учетом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, обеспечивающих сохранность товара при перевозке и хранении. Доставка товаров Заказчику со склада Поставщика осуществляется транспортом, силами и за счет средств Поставщика. Разгрузка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. В стоимость поставки входит доставка и разгрузка Товара Исполнителем до указанного Заказчиком в пункте 3 Технического задания объекта.

8. Общие требования к товарам:

8.1. Качество товаров должно соответствовать условиям контракта, стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами. Товары в момент передачи Заказчику должны обладать свойствами, указанными в контракте и/или определенными обычно предъявляемыми требованиями к аналогичным товарам, и в пределах разумного срока быть пригодными для использования по назначению.

8.2. Поставляемый Товар должен быть новым, без внутренних и внешних повреждений, без дефектов (деформаций, не обремененный правами третьих лиц, соответствующим технологическим стандартам производителя, готовым к эксплуатации).

- Товар не должен иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению. Упаковка (бочки, канистры, банки, тубы и так далее) не должны быть вскрытыми.

В случае обнаружения скрытого брака, выявленного после вскрытия тары, Заказчик имеет право требовать замены на аналогичную единицу Товара Поставщиком на основании комиссионно составленного акта в срок, установленный Заказчиком.

8.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение срока его годности при условии выполнения Заказчиком условий эксплуатации Товара

8.4. Поставщик обязан предоставить на поставляемый Товар документы, подтверждающие качество товаров (сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, гарантийные обязательства и т.д.).

Товары, не соответствующие условиям настоящего контракта не принимаются Заказчиком и считаются не поставленными.

8.5 Товары, не соответствующие требованиям настоящего контракта, не принимаются Заказчиком, и считаются не поставленными. Некачественные товары и товары, не соответствующие условиям контракта, подлежат обязательной замене Поставщиком в сроки, определяемые Заказчиком.

8.6 Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену товара в сроки, установленные Заказчиком.

В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению недостатков товаров в срок, установленный Заказчиком, Заказчик вправе поручить исправление недостатков товаров другому лицу за счет Поставщика, а также потребовать возмещения убытков.

8.7. Поставляемый Товар должен сопровождаться сертификатом качества или иными документами, подтверждающими качество товара, согласно действующему законодательству Российской Федерации. Товар при поставке должен соответствовать условиям контракта, нормативно-технической документации, государственным стандартам; документами удостоверяющими его качество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Качество и безопасность товара должны соответствовать стандартам и нормам качества и безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид продукции.

9. Требования по комплектности товаров: При поставке товара не должно быть недостающих частей и упаковка не должна иметь браков и вмятин, в том числе и при транспортировке.

10. Требования к качеству товаров: наличие сертификатов, подтверждающих качество товара. Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания документа о приемке.

11. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров: в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ.

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: Поставщик подтверждает качество и безопасность поставляемого товара представлением документов, подтверждающих данные параметры, если таковые документы предусмотрены законодательством для данного вида Товара.

Заказчик: Поставщик: МБУ «Зеленстрой»

_______________/__________/ _________________/ /

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П.

3._Требования_к_содержанию_составу_заявки_на_участие_в_закупке ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

и инструкция по ее заполнению

Информация и документы, которые направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой, а также из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке: - Посмотреть таблицу с данными

Заявка на участие в закупке должна содержать следующую информацию и документы об участнике закупки: - Посмотреть таблицу с данными

Заявка на участие в закупке должна содержать предложение участника закупки в отношении объекта закупи: - Посмотреть таблицу с данными

Информация о характеристиках товара и о стране происхождения товара включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.

Информация о характеристиках товара может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в Описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком.

Информация о характеристиках товара и предложение по критериям, предусмотренным пунктами 2 и (или) 3 части 1 статьи 32 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в случае проведения конкурсов и установления таких критериев) не включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

В случае применения заказчиком в Описании объекта закупки слов:

«не менее», «не ниже», «≥» - участником предоставляется конкретное цифровое значение равное или превышающее указанное, либо диапазон значений с нижней границей равной или превышающей указанное заказчиком значение;

«не более», «не выше», «≤» - участником предоставляется конкретное цифровое значение равное или менее указанного, либо диапазон значений с верхней границей, не превышающей указанное заказчиком значение;

«менее», «ниже», «

«более», «выше», «свыше», «>» - участником предоставляется конкретное цифровое значение, превышающее указанное, либо диапазон значений с нижней границей, превышающей указанное заказчиком значение;

«не менее … и не более…», «≥… и ≤…» - участником предоставляется конкретное цифровое значение, равное или превышающее минимальное, но менее, или равное максимальному значению; либо диапазон значений в границах минимального и максимального значения, но не более максимального;

«не менее … и менее…», «≥… и

«более … и не более…», «>… и ≤…» - участником предоставляется конкретное цифровое значение, превышающее минимальное, но менее, или равное максимальному значению; либо диапазон значений в границах минимального и максимального значения, но более минимального;

«до» - участником предоставляется конкретное цифровое указанное значение или меньше указанного, либо диапазон значении, не превышающий установленное заказчиком значение;

«от» - участником предоставляется конкретное цифровое указанное значение или превышающее его, либо диапазон значении превышающий установленное заказчиком значение;

«от…… до….» - участником указывается конкретное цифровое значение ,равное или превышающее «от», но меньше или равное указанного «до», либо диапазон значений с нижней границей равной или превышающей «от», но меньше или равной «до»;

В случае применения заказчиком в техническом задании перечислений характеристик через союз «и», знаки «,» «;», «/» - участник указывает характеристики всех перечисленных значений.

В случае, если характеристика товара указана с использованием нескольких значений, требования применяются к каждому значению.

При использовании союзов «или», «либо», «и (или)» - участник предлагает несколько показателей или один (на свой выбор).

со знаком «-» - участник в заявке предлагает диапазонное значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и нижние границы диапазона);

«диапазон от…до…» - участник в заявке предлагает диапазонное значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и нижние границы диапазона);

со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не менее указанных значений в рамках, равных показателям верхней и нижней границы диапазона, либо значения расширяющие границы диапазона;

если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…», участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхней и нижней границы диапазона, соответствующим заявленным требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее», «диапазон должен быть не более».

значение со знаком «+/-» (например - погрешность) - участник указывает предлагаемое значение с сопровождением знака «+/-» и требуемый процент погрешности, либо конкретное значение в пределах погрешности;

Если характеристики товара содержат неизменяемое (точное) значение показателя, установленное заказчиком, то участник не вправе изменять указанные характеристики и участнику необходимо подтвердить данное неизменяемое (точное) значение показателя.

Если характеристики товара содержатся в колонке «Неизменяемое (точное) значение показателя, установленное заказчиком», «значение не может быть изменено», либо если непосредственно после показателя указано «значение не может быть изменено», «значение является неизменным», «значение является неизменяемым» – участник не вправе изменять указанные характеристики и участнику необходимо подтвердить данное неизменяемое (точное) значение показателя;

При перечислении нескольких показателей одной характеристики товара необходимо употреблять союз «и», знаки «;» «,».

1._Обоснование_начальной_максимальной_цены_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта/цен(ы) единиц(ы) товара, работы, услуги

Предмет контракта: "Поставка хозяйственных товаров для МБУ «Зеленстрой» в 2023 году."

С учетом положений Приказа Министерства экономического развития РФ от 02 октября 2013 г. № 567 « Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

- Посмотреть таблицу с данными

Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта составила▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,10 рублей

Для финансирования на 2023 год составлен План Финансово-Хозяйственной Деятельности, в котором определены расходы на приобретение товарно - материальных ценностей, в том числе и на "Поставка хозяйственных товаров для МБУ «Зеленстрой» в 2023 году", таким образом, на основании вышеизложенного, а так же мониторинга рынка цен, определена сумма в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,10 рублей.

И.о. А.В. Янченко