Тендер - Закупка краски №245245625

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• автокол.pdf

Проект_ГК_краска_ДиБФ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №________

г. Уфа «____» __________ 2023 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 9 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», выступая от имени Российской Федерации, в лице начальника Аристова Евгения Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик»,в лице _______________________ действующий на Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. «Поставщик» обязуется поставить товар «Заказчику», а «Заказчик» обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Контракта.

Предметом Контракта является приобретение следующего товара:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Качество и порядок приемки продукции

2.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующему сертификату изготовителя. При поставке сертификаты прилагаются на каждую партию товара.

2.2. Качество продукции, подлежащей поставке, при необходимости проверяется на соответствие ее требованиям ГОСТ или ТУ в установленном порядке и подтверждается документами о качестве.

2.3. Срок устранения недостатков или замены продукции – 14 дней с момента обнаружения дефектов.

2.4. Приемка продукции по качеству и количеству производится в соответствии с действующими инструкциями утвержденными постановлением Государственного арбитража при СМ СССР № П-6 от 15.04.1965, и № П-7 от 25.04.1966 с изменением и дополнением от 14.11.1984 № 98.

3. Срок и порядок поставки продукции

3.1. «Поставщик» обязуется поставить товар на склад «Государственного заказчика» по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Новоженова, 86а (ФКУ ИК-9 УФСИН России по Республике Башкортостан).

3.2. Сроки поставки: поставка должна быть завершена до « » ____________________ 2023 г.

3.3. Обязанность «Поставщика» передать товар «Заказчику» считается исполненной в момент получения товара «Заказчиком». Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на «Заказчика» с момента, когда «Поставщик» считается исполнившим свою обязанность по передаче товара «Заказчику».

3.4. «Поставщик» обязуется передать «Заказчику» товар, не обремененный правами третьих лиц.

4. Цены и порядок расчетов

4.1. Общая сумма Контракта составляет _____ (_____________) рубля __ копеек, в том числе НДС.

4.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации, за счет средств дополнительного источника финансирования в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления «Заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком документа о приемке.

4.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

4.4. Обязательства по оплате поставленной продукции считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов «Заказчика».

4.5. Сумма, подлежащая уплате «Заказчиком» «Поставщику», уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации «Заказчиком».

4.6. Код бюджетной классификации▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

5. Имущественная ответственность

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных контрактом, «Заказчик» вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом от суммы настоящего Контракта.

5.2. При несвоевременной поставке продукции «Заказчик» вправе потребовать у «Поставщика» уплату неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты ключевой ставки ЦБ РФ от суммы товаров, задержанных к отгрузке, за каждый день просрочки.

5.3. При несвоевременной оплате продукции «Поставщик» вправе потребовать у «Заказчика» уплату неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты ключевой ставки ЦБ РФ от суммы задолженности, подлежащей к оплате, за каждый день просрочки.

5.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств, не урегулированных настоящим Контрактом, «Заказчик» и «Поставщик» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

6.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы «Стороны» уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, «Сторона», прекратившая исполнение обязательств по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет их исполнение.

7. Порядок изменения и расторжения Контракта

7.1. Любое изменение условий Контракта по взаимному согласию «Сторон» оформляется дополнительным соглашением.

7.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению «Сторон», а также «Стороны» вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, «Сторонами» будут разрешаться в претензионном порядке.

8.2. Претензия предъявляется заявителем в письменной форме и подписывается руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом.

8.3. «Сторона», получившая претензию, обязана сообщить о результатах рассмотрения претензии в течение 14 (четырнадцати) дней со дня ее отправки.

8.4. При отсутствии возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, предусмотренном настоящим разделом, спор передается на разрешение Арбитражного суда Республики Башкортостан.

9. Прочие условия

9.1. Ни одна из «Сторон» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей «Стороне» без письменного согласия другой «Стороны».

9.2. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из «Сторон».

9.3. После подписания настоящего Контракта все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего Контракта, теряют юридическую силу.

9.4. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов «Сторона» обязана сообщить об этом другой «Стороне» в течение десятидневного срока в письменном виде.

10. Срок действия Контракта

С момента подписания до исполнения «Сторонами» обязательств по Контракту до 31 декабря 2023 года, а в части расчетов до полного их исполнения.

11. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

на момент заключения Контракта

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "АВТОКОЛОРИТ" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Счет на оплату Иа ЭЭ от 03 мая 2023 г.

Поставщик

ООО "АВТОКОЛОРИТ", ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Башкортостан Респ, Уфа г,

(Исполнитель) Королево д, Королевская ул, дом Ма 88

Покупатель

(Заказчик):

Основание:

ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новоженова, дом 86А

Основной

Товары (работы, услуги)

Кол-во

Эмаль АК-1301 белая 202 0,85кг + отве дитель 0,212кг

Эмаль АК-1301 че ная 0,85кг+ отве дитель

Ед.

22 компл

компл

Эмаль АК-1301 за итная 0 85кг+ отве итель О 212кг

шт

Цена

Сумма

1 450,00

1 450,00

31 900,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Итого:

41 200,00

6 866,67

41 200,00

В том числе НДС 20%:

Всего к оплате:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Всего наименований 3, на сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

Сорок одна тысяча двести рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 10.05.2023

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар

отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и

паспорта.

Руководитель

Анищенко В. А. Бухгалтер