Тендер - химический реагент Аминат «К» (раствор натриевых солей нитрилтриметилфосфоновой и метилиминодиметилфосфоновой кислот) №245293482

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Контракт № ___

на поставку товаров

г. Буденновск «___» ______ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ставропольского края «Спортивная школа «Лукоморье», именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице Директора Нелюбина Антона Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемый в дальнейшем «поставщик», действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "стороны", на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Поставлять товар заказчику в порядке и на условиях, изложенных в настоящем контракте, и по товарной накладной.

2.1.2. Передать товар надлежащего качества (качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации, в обусловленном настоящим контрактом количестве и ассортименте с документами необходимыми для дальнейшего использования товара на русском языке.

2.1.3. В день поставки предоставить заказчику счета – фактуры, накладные и иные документы для осуществления оплаты.

2.1.4. Поставщик обязуется не передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.1.5. В случае перемены заказчика по контракту, права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику, в том же объеме и на тех же условиях.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Принять товар, являющийся предметом настоящего контракта, в порядке и на условиях, установленных в контракте.

2.2.2. Оплатить товар в сроки, установленные разделом 4 настоящего контракта.

2.3. Стороны имеют право требовать друг от друга своевременного и надлежащего исполнения обязательств по контракту.

Заказчик подписывает товарную накладную в течение 5 (пяти) рабочих дней после ее получения или дает мотивированный отказ от подписания ввиду несоответствия качества товара или иных условий предусмотренным контрактом.

3. Сроки, порядок поставки и приемки товара

3.1. Требования к условиям поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: поставщик производит доставку товара на склад заказчика по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, д. 353 а.

3.2. Датой поставки партии товара считается дата подписания поставщиком и заказчиком товарной накладной.

3.3. Приемка поступившего товара осуществляется заказчиком по товарной накладной. Проверка на соответствие количества и качества товара требованиям, установленным в настоящем контракте, проводится в порядке, установленном действующим законодательством РФ, инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части не противоречащей Гражданскому кодексу РФ и условиям настоящего контракта.

3.4. В случае несоответствия количества товара условиям, отраженным в настоящем контракте, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве. Заказчик обязан незамедлительно направить в адрес поставщика акт устранения недостатков.

3.5. Замена забракованного товара, допоставка товара производится в срок, указанный в акте устранения недостатков.

3.6. Товар, не отвечающий условиям, предъявляемым настоящим контрактом, считается не поставленным.

4. Цена контракта и порядок расчетов

4.1. Цена настоящего контракта составляет – _______ (______________) руб. _______ коп. и включает все налоги и таможенные пошлины, затраты на страхование, расходы на упаковку, маркировку, уплату сборов и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.2. Цена контракта является твердой на весь срок его исполнения и изменению не подлежит, за исключением случаев

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

4.3. Оплата производится заказчиком за счет средств, которые получают бюджетные учреждения и организации сверх того финансирования, что выделяется им из бюджета соответствующего уровня, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на указанный поставщиком расчетный счет по факту поставки товара в течение 15 банковских дней с момента подписания товарной накладной, согласно счету.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим контрактом, заказчик и поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и согласно постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» .

5.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств по оплате цены настоящего контракта поставщик вправе потребовать от заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего контракта.

5.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа определяется в следующем порядке:

1000 рублей, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

5.4. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заказчик обязан потребовать от поставщика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

5.5. За каждый факт неисполнения, ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 процента цены настоящего контракта в случае, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей.

5.6 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утв. постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

5.7. Под ненадлежащим исполнением поставщиком обязательств понимается поставка товаров, не соответствующих требованиям к качеству, объему товаров, установленных настоящим контрактом.

5.8. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком таких обязательств, заказчик обязан направить поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.9. Стороны настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.10. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств сторона в течение 5 (пяти) календарных дней должна известить об этом другую сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

5.11. Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на эти обстоятельства.

5.12. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет поставщик.

5.13. Уплата поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему контракту.

5.14 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.15 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, войны, блокады, правительственных ограничений или любых иных обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми гражданским кодексом РФ и находящихся вне контроля сторон, возникших после заключения настоящего контракта.

7. Односторонний отказ от исполнения контракта

7.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.2. Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона РФ от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть по контракту, разрешаются путем переговоров, претензионного и досудебного порядка.

8.2. Если возникшие разногласия по контракту не будут разрешены путем переговоров, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9. Срок действия контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения контракта и действует до 31 декабря 2023 г., а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения сторонами обязательств.

9.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

10.3. В случае изменения адресов и реквизитов, поставщик обязуется уведомить заказчика не позднее трех рабочих дней с момента наступления таких изменений.

10.4. По всем вопросам, вытекающим из настоящего контракта и неурегулированным им, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Поставщик: Заказчик:

- Посмотреть таблицу с данными

приложение 1

к контракту № ___

от _____.2023

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик: Заказчик:

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №283778787 Поставка эмульгатора для катионных битумных эмульсий для нужд Буденновского филиала ГБУ СК "Стававтодор"	Электронный аукцион #283778787	110 966 Обеспечение контракта: 30% Обеспечение заявки: 1 110	4 дня 11.11.2024 19.11.2024
Тендер №283973085 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОЛЕН" объявляет тендер: Потребность в реагенте ЕС3144А для ООО «Ставролен» в 2024 году	Не определен #283973085	См. док.	2 дня 13.11.2024 18.11.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №245293456 Антифриз SINTEC LUXE G-12 (10 кг) красный	Малая закупка #245293456	60 480	срок истек - 05.05.2023
Тендер №245293179 Антифриз SINTEC LUXE G-12 (10 кг) красный (с результатом)	Электронный аукцион #245293179	60 480	срок истек 04.05.2023 05.05.2023
Тендер №245292793 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТРАНСАВТО" объявляет тендер: Поставка моторных, трансмиссионных масел и жидкостей для нужд АО «МОСТРАНСАВТО» (план №2220632215, позиция №812) (План график)	Электронный аукцион #245292793	150 498 732	срок истек - 31.05.2023
Тендер №245292349 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА объявляет тендер: Поставка...	Запрос котировок #245292349	830 897	срок истек - 15.05.2023
Тендер №245292199 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КРАСНОДАР" объявляет тендер: Поставка химреактивов (план №2220615062, позиция №114) (План график)	Анализ цен #245292199	683 077	срок истек - 31.05.2023

Тендеры из региона Буденновск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №245288498 Оказание услуг по реагированию на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения подразделений войск национальной гвардии объектах, охрана которых осуществляется с помощью технических средств охраны	Малая закупка #245288498	19 460	срок истек - 04.05.2023
Тендер №245287089 поставка учебной литературы (с результатом)	Малая закупка #245287089	104 055	срок истек 04.05.2023 10.05.2023
Тендер №245286885 Оказание услуг по реагированию на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения подразделений войск национальной гвардии объектах, охрана которых осуществляется с помощью технических средств охран...	Малая закупка #245286885	19 460	срок истек 04.05.2023 11.05.2023
Тендер №245283727 Строительные материалы для нужд Асфальтобетонного завода	Анализ цен #245283727	См. док.	срок истек - 12.05.2023
Тендер №245278422 Поставка запасных частей	Анализ цен #245278422	См. док.	срок истек - 05.05.2023